Travaux de construction du collège «Lucie Aubrac» à Montévrain

Département de Seine-et-Marne

Travaux de construction du collège «Lucie Aubrac» à Montévrain.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-03-17. L'appel d'offres a été publié le 2017-02-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• AEC
• CGS
• Entreprise Jean Lefebvre Île-de-France
• Ragueneau
• Sma-Merillou
• Sogefi
• Technopose & Bedel
• Thyssenkrupp ascenseurs
• Verdoia

Qui ?

• Département de Seine-et-Marne

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Seine-et-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-02-09	Avis de marché
2017-02-20	Informations complémentaires
2017-08-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-02-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 17.03.2017.TVX.MONTEVRAIN
Brève description: Travaux de construction du collège «Lucie Aubrac» à Montévrain.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Équipement de cuisine 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-et-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de Seine-et-Marne
Adresse postale: Hôtel du Département — CS 50377
Code postal: 77010
Commune postale: Melun Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.seine-et-marne.fr 🌏
Courrier électronique: marches.dabc@departement77.fr 📧
Téléphone: +33 164147337 📞
Fax: +33 164147376 📠
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=264807&orgAcronyme=g3h 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=264807&orgAcronyme=g3h 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-09 📅
Date limite de soumission: 2017-03-17 📅
Date de publication: 2017-02-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 030-053433
Numéro JO-S: 30
Informations complémentaires

Les date et heure d'ouverture des offres sont communiqués à titre strictement indicatif. La séance d'ouverture des offres n'est pas publique.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Macro lot no 1: gros oeuvre étendu
Numéro du lot: 1
Brève description:

Terrassement, fondations gros oeuvre

Étanchéité, couverture

revêtement façades, protections solaires

menuiseries extérieures, occultations

Cloisons, doublages

Plafonds

Cvc

Électricité

Plomberie sanitaire

vrd.

Durée de l'accord: 19 mois
Intitulé du lot: Macro lot no 2: Finitions
Numéro du lot: 2
Brève description:

Peinture, revêtements muraux

sols souples

carrelage, faïences

Métallerie, serrurerie

Menuiseries intérieures.

Intitulé du lot: Macro lot no 3: Équipements de cuisine
Numéro du lot: 3
Brève description: Équipements de cuisine.
Intitulé du lot: Macro lot no 4: Ascenseurs
Numéro du lot: 4
Brève description: Ascenseurs.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir Vi.3 ci-dessous: informations complémentaires.
Situation économique et financière: Chiffre d'affaires réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les niveaux minimum des capacités techniques, financières et professionnelles attendues par le candidat sont proportionnés au marché considéré.

Capacité technique et professionnelle:

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le soumissionnaire dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

— déclaration indiquant les effectifs du soumissionnaire.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Le soumissionnaire qui, pour une raison justifiée (soumissionnaire étranger, société en formation, ou toute autre raison justifiée), ne serait pas en mesure de fournir les justifications demandées au titre de ses capacités techniques, financières et professionnelles est admis à présenter tout document similaire ou équivalent à ceux demandés et à prouver sa capacité par tout moyen approprié.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 8 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-03-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Informations complémentaires:

Les date et heure d'ouverture des offres sont communiqués à titre strictement indicatif. La séance d'ouverture des offres n'est pas publique.

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Qualité environnementale
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.maximilien.fr 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=264807&orgAcronyme=g3h 🌏
Point de contact: Mme Bailly
Pays: Seine-et-Marne 🏙️
Adresse Internet: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=264807&orgAcronyme=g3h 🌏
: http://www.maximilien.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le département de Seine-et-Marne a adopté l'application du recours aux clauses sociales d'exécution, confirmant sa volonté d'inscrire sa politique sociale dans une démarche d'insertion professionnelle.

En conséquence, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, devra pour l'exécution de son offre, intégrer une action d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi des personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi.

Date prévisionnelle de début des travaux: juillet 2017

délai de validité des offres: 8 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Délai d'exécution des travaux: 17 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Période de préparation: 2 mois (non comprise dans le délai d'exécution des travaux).

Avance: Le versement d'une avance est prévu dans les conditions mentionnées à l'article 110 du décret du no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Le comptable public assignataire chargé des paiements est le Payeur départemental de Seine et Marne.

Prix forfaitaires, révisables.

Délai global de paiement fixé à 30 jours maximum.

Pièces à fournir au titre de la candidature:

Outre les pièces techniques et financières décrites au Iii.1.3) ci-dessus, les soumissionnaires devront fournir les déclarations, certificats et attestations suivantes prévus à l'article 48 I du décret du 25 mars 2016 et prévus dans le règlement de consultation.

Eléments à fournir au titre de l'offre, pour chaque lot pour lequel une offre est présentée:

— acte d'engagement, ainsi que ses annexes établi en un seul original et dûment complété,

— la décomposition du prix global et forfaitaire établie selon le cadre joint au D.C.E.,

— le mémoire technique du candidat,

— le mémoire environnemental du candidat

critères de sélection des candidatures:

— Conformité administrative au regard des pièces exigées à l'appui de la candidature (Dc1, Dc2, ou équivalents)

— Capacité technique professionnelle et financière au regard des pièces exigées à l'appui de la candidature (références, chiffres d'affaires et moyens humains et techniques).

Critères de jugement des offres:

Le prix des prestations (pondération: 60)

2. La valeur technique (pondération: 25) appréciée au regard de la note méthodologique détaillant la méthodologie et l'organisation retenues pour le chantier, et les mesures qui seront mises en oeuvre pour assurer la protection collective ET individuelle des travailleurs pour chacun des corps d'état du macro lot faisant l'objet du mémoire.

3. La qualité environnementale (pondération: 15) jugée au regard d'un mémoire environnemental dans lequel le candidat exposera sa méthodologie et ses moyens pour respecter la charte chantier à faibles nuisances, et son organisation et sa méthodologie pour le suivi de la certification Hqe.

Dans le cas où le soumissionnaire ferait une offre sous la forme d'un groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire.

Conformément à l'article 48 de l'ordonnance relative aux marchés publics, le Département se réserve la possibilité d'exclure de la procédure un soumissionnaire qui n'aurait pas correctement exécuté ses obligations contractuelles découlant d'un précédent marché.

Les soumissionnaires ont la possibilité d'effectuer une visite du site préalablement à la remise de leur offre.

La visite est vivement conseillée, compte tenu des contraintes liées aux bâtiments existants mitoyens et des chantiers avoisinants.

Date d'envoi au JOUE: 9.2.2017.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle Case postale no 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé précontractuel: recours possible jusqu'à la signature du marché.

Référé contractuel: recours possible dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché au JOUE ou à défaut 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

Recours de plein contentieux: recours dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché.

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris préfecture de la région Île-de-France préfecture de Paris
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524267 📞
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
Fax: +33 182524295 📠
Source: OJS 2017/S 030-053433 (2017-02-09)

Informations complémentaires (2017-02-20)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-20 📅
Date limite de soumission: 2017-03-24 📅
Date de publication: 2017-02-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 040-072528
Se réfère à l'avis: 2017/S 030-053433
Numéro JO-S: 40
Source: OJS 2017/S 040-072528 (2017-02-20)

Avis d'attribution de marché (2017-08-17)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 14419924.55 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-17 📅
Date de publication: 2017-08-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 159-328270
Numéro JO-S: 159

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Etanchéité, couverture

Electricité

Intitulé du lot: Macro lot no 3: Equipements de cuisine
Brève description: Equipements de cuisine.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-08-04 📅
2017-08-07 📅

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris Préfecture de la région Île-de-France Préfecture de Paris
Source: OJS 2017/S 159-328270 (2017-08-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)