Travaux d'aménagement (génie civil, serrurerie, mise en peinture d'ouvrages d'art) de la petite ceinture sur le tronçon PC 12 à Paris — en 3 lots séparés
Ville de Paris
Lot 1: travaux de génie civil et de VRD.
Lot 2: travaux de serrurerie et de platelages métalliques.
Lot 3: travaux de mise en peinture des ponts Daumesnil et Montempoivre.
Le délai de réception des offres était de 2018-01-30. L'appel d'offres a été publié le 2017-12-05.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Peintures, vernis et mastics › Peintures
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Travaux de construction › Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
- • Travaux de peinture › Travaux de peinture et de revêtement de protection de structures › Travaux de peinture de structures
- • Ile-de-France › Paris
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2017-12-05 | Avis de marché |
| 2018-01-11 | Informations complémentaires |
| 2018-06-27 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2017-12-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Numéro de référence: 2017V12047650
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Serrurerie 📦
Travaux de peinture de structures 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris
Adresse postale: Direction des espaces verts et de l'environnement, service des affaires juridiques et financières, bureau de la coordination de l'approvisionnement et des achats, 103 avenue de France
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.paris.fr 🌏
Courrier électronique: dfa-bm4@paris.fr 📧
URL des documents: http://marches.maximilien.fr 🌏
URL pour la participation: http://marches.maximilien.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-12-05 📅
Date limite de soumission: 2018-01-30 📅
Date de publication: 2017-12-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 237-491810
Numéro JO-S: 237
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Informations sur les lots: Néant.
Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux de génie civil et de VRD.
Durée de l'accord: 13 mois
Description des options:
Intitulé du lot: Travaux de serrurerie et de platelages métalliques
Numéro du lot: 2
Brève description: Travaux de serrurerie.
Intitulé du lot: Travaux de mise en peinture des ouvrages d'art Daumesnil et Montempoivre
Numéro du lot: 3
Brève description: Travaux de mise en peinture des ouvrages d'art Daumesnil et Montempoivre.
Durée de l'accord: 5 mois
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-02-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.maximilien.fr/ 🌏
URL des documents: http://marches.maximilien.fr 🌏
Adresse postale: 17 boulevard Morland
Code postal: 75004
Point de contact: Direction des finances et des achats, sous-direction des achats, bureau des marchés — équipe transverse — 3e étage — bureau 3094, horaires: du lundi au vendredi de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
Courrier électronique: dfa-bm-transverse@paris.fr 📧
Pays: Paris 🏙️
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.maximilien.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 237-491810 (2017-12-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Numéro de référence: 2017V12047650
Brève description:
Lot 1: travaux de génie civil et de VRD.
Lot 2: travaux de serrurerie et de platelages métalliques.
Lot 3: travaux de mise en peinture des ponts Daumesnil et Montempoivre.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Serrurerie 📦
Travaux de peinture de structures 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris
Adresse postale: Direction des espaces verts et de l'environnement, service des affaires juridiques et financières, bureau de la coordination de l'approvisionnement et des achats, 103 avenue de France
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.paris.fr 🌏
Courrier électronique: dfa-bm4@paris.fr 📧
URL des documents: http://marches.maximilien.fr 🌏
URL pour la participation: http://marches.maximilien.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-12-05 📅
Date limite de soumission: 2018-01-30 📅
Date de publication: 2017-12-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 237-491810
Numéro JO-S: 237
Informations complémentaires
La durée de chaque marché court à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à la plus tardive des 2 dates suivantes:
— l'acceptation du décompte général et définitif du marché,
— la fin de la totalité des obligations du titulaire dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
À titre indicatif, les travaux y compris la période de préparation, objet des différents marchés, commenceront en juillet 2018.
Lot 1 et 2: délai d'exécution global des travaux de 58 semaines comprenant une période de préparation de 6 semaines.
Lot 3: délai d'exécution global des travaux de 22 semaines comprenant une période de préparation de 6 semaines.
Les lots 1 et 2 sont traités à prix global et forfaitaire. Le lot 3 est traité à prix unitaire à quantités définies du 22 au 26.1.2018 inclus, les locaux du 17 boulevard Morland ne seront pas ouverts au public pour cause de déménagement. Aucun dépôt de plis papier sur place ne sera possible pendant cette période. Seules les transmissions postales et remises dématérialisées seront acceptées. Nous vous invitons à privilégier les dépôts électroniques. Les modalités de dépôts de plis sont explicitées à l'article 5 du règlement de la consultation.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Lot 1: travaux de génie civil et de VRD.
Lot 2: travaux de serrurerie et de platelages métalliques.
Lot 3: travaux de mise en peinture des ponts Daumesnil et Montempoivre.
Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux de génie civil et de VRD.
Durée de l'accord: 13 mois
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par la réglementation en vigueur, pour la réalisation de prestations similaires.
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Brève description: Travaux de serrurerie.
Intitulé du lot: Travaux de mise en peinture des ouvrages d'art Daumesnil et Montempoivre
Numéro du lot: 3
Brève description: Travaux de mise en peinture des ouvrages d'art Daumesnil et Montempoivre.
Durée de l'accord: 5 mois
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Se référer à l'article 3.1 du Règlement de la consultation
— imprimé DC1 (ou une lettre de candidature — désignation du mandataire par ses cotraitants),
— imprimé DC2 (ou déclaration du soumissionnaire individuel ou du membre du groupement).
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du soumissionnaire portant sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Afficher plus
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années.
Conditions d'exécution du contrat:
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-02-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.maximilien.fr/ 🌏
URL des documents: http://marches.maximilien.fr 🌏
Adresse postale: 17 boulevard Morland
Code postal: 75004
Point de contact: Direction des finances et des achats, sous-direction des achats, bureau des marchés — équipe transverse — 3e étage — bureau 3094, horaires: du lundi au vendredi de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
Courrier électronique: dfa-bm-transverse@paris.fr 📧
Pays: Paris 🏙️
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.maximilien.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
La durée de chaque marché court à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à la plus tardive des 2 dates suivantes:
— l'acceptation du décompte général et définitif du marché,
— la fin de la totalité des obligations du titulaire dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
À titre indicatif, les travaux y compris la période de préparation, objet des différents marchés, commenceront en juillet 2018.
Lot 1 et 2: délai d'exécution global des travaux de 58 semaines comprenant une période de préparation de 6 semaines.
Lot 3: délai d'exécution global des travaux de 22 semaines comprenant une période de préparation de 6 semaines.
Les lots 1 et 2 sont traités à prix global et forfaitaire. Le lot 3 est traité à prix unitaire à quantités définies du 22 au 26.1.2018 inclus, les locaux du 17 boulevard Morland ne seront pas ouverts au public pour cause de déménagement. Aucun dépôt de plis papier sur place ne sera possible pendant cette période. Seules les transmissions postales et remises dématérialisées seront acceptées. Nous vous invitons à privilégier les dépôts électroniques. Les modalités de dépôts de plis sont explicitées à l'article 5 du règlement de la consultation.
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 237-491810 (2017-12-05)
Informations complémentaires (2018-01-11)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Peintures 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-11 📅
Date de publication: 2018-01-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 009-015328
Se réfère à l'avis: 2017/S 237-491810
Numéro JO-S: 9
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Lot 3: travaux de mise en peinture des ponts Daumesnil et Montempoivre
Source: OJS 2018/S 009-015328 (2018-01-11)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Lot 1: travaux de génie civil et de VRD.
Lot 2: travaux de serrurerie et de platelages métalliques.
Lot 3: travaux de mise en peinture des ponts Daumesnil et Montempoivre
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Peintures 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-11 📅
Date de publication: 2018-01-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 009-015328
Se réfère à l'avis: 2017/S 237-491810
Numéro JO-S: 9
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Lot 3: travaux de mise en peinture des ponts Daumesnil et Montempoivre
Source: OJS 2018/S 009-015328 (2018-01-11)
Avis d'attribution de marché (2018-06-27)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale du marché: 2101884.24 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction des espaces verts et de l'environnement, Service des affaires juridiques et financières, Bureau de la coordination de l'approvisionnement et des achats, 103 avenue de France
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-27 📅
Date de publication: 2018-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 124-281325
Se réfère à l'avis: 2018/S 009-015328
Numéro JO-S: 124
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Travaux de génie civil et de VRD
Brève description:
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère nº 2: Pertinence de la méthodologie pour la réalisation des accès et cheminement
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Critère nº 3: Qualité des moyens humains dédiés à l'encadrement du chantier
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 50
Critère de qualité (nom): Critère nº 2: Pertinence de la méthodologie pour la réalisation des travaux de serrurerie et de platelage métallique
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Critère nº 3: Degré d'optimisation du délai d'exécution
Critère nº 4: Qualité des moyens humains dédiés à l'encadrement du chantier
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Critère nº 2: Qualité des moyens humains dédiés à l'encadrement du chantier
Critère de qualité (pondération): 30
20
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-06-22 📅
2018-06-25 📅
Source: OJS 2018/S 124-281325 (2018-06-27)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La ville de Paris veut ouvrir la Petite Ceinture en générant de nouveaux usages avec des aménagements réversibles. Ils sont de 2 ordres: travaux de génie civil et de VRD, de serrurerie et de platelages métalliques et travaux de mise en peinture des ponts Daumesnil et Montempoivre.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction des espaces verts et de l'environnement, Service des affaires juridiques et financières, Bureau de la coordination de l'approvisionnement et des achats, 103 avenue de France
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-27 📅
Date de publication: 2018-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 124-281325
Se réfère à l'avis: 2018/S 009-015328
Numéro JO-S: 124
Informations complémentaires
Les contrats résultant de la présente consultation ont été respectivement conclus les 22 et 25.6.2018. Ils sont consultables en en faisant la demande par courrier à l'adresse suivante ville de Paris Sous direction des achats — bureau des marchés — équipe Bm4 — 7 avenue de la Porte d'Ivry — 75013 Paris. À compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative; le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'État dans sa décision Département de Tarn-et-Garonne du 4.4.2014 (nº 358994)
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Travaux de génie civil et de VRD
Brève description:
Travaux de génie civil et de VRD
Travaux de serrurerie et de platelages métalliques
Travaux de mise en peinture des ouvrages d'art Daumesnil et Montempoivre
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère nº 2: Pertinence de la méthodologie pour la réalisation des accès et cheminement
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Critère nº 3: Qualité des moyens humains dédiés à l'encadrement du chantier
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 50
Critère de qualité (nom): Critère nº 2: Pertinence de la méthodologie pour la réalisation des travaux de serrurerie et de platelage métallique
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Critère nº 3: Degré d'optimisation du délai d'exécution
Critère nº 4: Qualité des moyens humains dédiés à l'encadrement du chantier
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Critère nº 2: Qualité des moyens humains dédiés à l'encadrement du chantier
Critère de qualité (pondération): 30
20
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-06-22 📅
2018-06-25 📅
Source: OJS 2018/S 124-281325 (2018-06-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)
- Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)
- Ouvrages d'art et de génie civil (>20)
- Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques (14)
- Travaux de construction d'usines, d'exploitations minières et d'unités de fabrication et de bâtiments pour l'industrie du pétrole et du gaz (13)
- Travaux de construction de bâtiments (>20)
- Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)
- Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)