Sas spécifique pour le confinement des chantiers dans les centrales nucléaires françaises

EDF — ATO

Certaines interventions réalisées sur les chantiers dans les centrales nucléaire nécessitent la mise en place de moyens pour confiner la contamination radioactive (aérosols et/ou les gaz) afin d'éviter leur dispersion et ainsi d'éviter l'exposition interne des intervenants.
Les sas permettent de réaliser le confinement statique en enveloppant le périmètre chantier d'une barrière étanche qui empêche la dispersion de la contamination.
Les sas sont aussi souvent utilisés pour le confinement stato-dynamique et doivent ainsi posséder des caractéristiques permettant une bonne circulation de l'air et résister aux dépressions mises en œuvre.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-07-04. L'appel d'offres a été publié le 2017-06-14.

Qui ?

• EDF — ATO

Qu'est-ce que c'est ?

• Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-06-14	Avis de marché
2018-01-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-06-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)
Quantité ou étendue: Pour les 19 centrales nucléaires de France.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Edf — ato
Adresse postale: 65 rue de la Perverie, BP 42408
Code postal: 44300
Commune postale: Nantes
Contact
Courrier électronique: laurent.delhumeau@edf.fr 📧
Téléphone: +33 240674034 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-14 📅
Date limite de soumission: 2017-07-04 📅
Date de publication: 2017-06-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 114-230849
Numéro JO-S: 114

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les sas permettent de réaliser le confinement statique en enveloppant le périmètre chantier d'une barrière étanche qui empêche la dispersion de la contamination.

Les sas sont aussi souvent utilisés pour le confinement stato-dynamique et doivent ainsi posséder des caractéristiques permettant une bonne circulation de l'air et résister aux dépressions mises en œuvre.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Sas gv
Brève description: Sas pour maintenance sous le générateur de vapeur).
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: SAS ateliers
Brève description: Cf. cahier des charges.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: SAS piscine
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Sas manche
Description des options: 3 ans + 1 an en option.
Numéro de référence: T188862
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: France.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: les candidats sont invités à remettre leur candidature via la demande d'information rfx_042699 et répondre aux questions.

Pour accéder à la demande d'information (RFI), se connecter sur https://pha.edf.com

Situation économique et financière:

Pour accéder à la demande d'information (RFI), se connecter sur https://pha.edf.com

Capacité technique et professionnelle:

Pour accéder à la demande d'information (RFI), se connecter sur https://pha.edf.com

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Fourniture: paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement d'entreprises attributaire du marché, le groupement devra être un groupement solidaire.

Un soumissionnaire, qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au titre d'un autre groupement.

Procédure
Nombre maximal d’opérateurs de l’accord-cadre: 6
Durée de l’accord-cadre en années: 4
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (90)
2. Le temps de montage des sas (5)
3. Dégagement de produits nocifs lors de l'incinération (5)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Laurent Delhumeau

Référence
Dates
Date de début: 2018-04-01 📅
Date de fin: 2022-03-31 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: TGI Paris
Commune postale: Paris Cedex 01
Marché renouvelable
15.6.2021.
Source: OJS 2017/S 114-230849 (2017-06-14)

Avis d'attribution de marché (2018-01-26)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 000 000,00 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Edf - ato
Adresse postale: 65 rue de la Perveriuè BP 42408
Commune postale: Nantes

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-26 📅
Date de publication: 2018-01-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 020-043075
Se réfère à l'avis: 2017/S 114-230849
Numéro JO-S: 20

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: France

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Laurent DELHUMEAU
Source: OJS 2018/S 020-043075 (2018-01-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) (>20 nouveaux marchés)