Réseau de chaleur des quartiers Province et Laplace — remplacement des chaudières du Centre hospitalier de Blois

Ville de Blois

La présente consultation concerne la dépose de 4 chaudières amiantées, l'installation et la mise en service de 3 nouvelles chaudières dans le cadre de l'opération « Réseau de chaleur des quartiers Province et Laplace ».

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-07-31. L'appel d'offres a été publié le 2017-06-30.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-06-30 Avis de marché
Avis de marché (2017-06-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de centrales de chauffage urbain
Brève description:
La présente consultation concerne la dépose de 4 chaudières amiantées, l'installation et la mise en service de 3 nouvelles chaudières dans le cadre de l'opération « Réseau de chaleur des quartiers Province et Laplace ».
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de centrales de chauffage urbain 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de centrales de chauffage urbain 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loir-et-Cher 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Blois
Adresse postale: 9 place Saint-Louis
Code postal: 41012
Commune postale: Blois Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.blois.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@blois.fr 📧
Téléphone: +33 254445050 📞
Fax: +33 254903558 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-30 📅
Date limite de soumission: 2017-07-31 📅
Date de publication: 2017-07-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 126-255769
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires
Il est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 2 mois. Cette période débute à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois, hors période de préparation.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 440 000 EUR 💰
Brève description:
Les prestations sont les suivantes:
— dépose et évacuation des chaudières CH1, CH2, CH3 et CH5,
— nouvelle chaudière Ch7 à la place de l'ancienne chaudière CH5, avec brûleur initialement prévu pour la chaudière CH3 (fourniture Climatelec, en stock),
— nouvelle chaudière avec brûleur CH8 à la place de l'ancienne chaudière CH1,
— nouvelle chaudière avec brûleur CH9 à la place de l'ancienne chaudière CH3.
Durée de l'accord: 3 mois
Informations complémentaires:
Il est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 2 mois. Cette période débute à compter de la notification du marché.
Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois, hors période de préparation.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Centre Hospitalier de Bois, mail Pierre Charlot, 41 000 Blois.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-07-31 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21410018200010
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Service des marchés publics mutualisé
Numéro d'enregistrement national: 20003038500013
Adresse postale: Hôtel d'agglomération, 1 rue Honoré de Balzac, CS 4318
Code postal: 41043
Téléphone: +33 254903535 📞
Pays: Loir-et-Cher 🏙️
Adresse Internet: https://www.agglopolys.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les plis peuvent être remis par voie électronique à l'adresse suivante https://www.marches-securises.fr ou par voie postale avec accusé de réception, ou remis en mains propres contre récépissé à l'adresse suivante: Service mutualisé des marchés publics — hôtel d'agglomération — 1 rue Honoré de Balzac, CS 4318 — 41043 Blois Cedex; aux horaires de bureaux: 9:00-12:00 et 14:00 — 17:00.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900 📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Fax: +33 238538516 📠
Adresse Internet: http://orleans.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif d'Orléans
Source: OJS 2017/S 126-255769 (2017-06-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction d'usines,... Travaux de construction de centrales... Travaux de construction de centrales de chauffage Travaux de construction de centrales de...