Réfection de la Rd137 dans la traverse d'Allibaudières du Pr4+046 au PR 4+626

Conseil général de L'Aube

Réfection de la rd 137 dans la traverse d'Allibaudieres du pr 4+046 au pr 4+626
Marché public passé sur appel d'offres ouvert en application des articles 66, 67 et 68 du code des marchés publics
type de marché de travaux: exécution.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-03-06. L'appel d'offres a été publié le 2017-02-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Colas Nord-Est

Qui ?

• Conseil général de L'Aube

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers
• Travaux de restructuration › Travaux de réfection

Où ?

• Aube

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-02-03	Avis de marché
2017-04-19	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-02-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 17D0008
Brève description:

Réfection de la rd 137 dans la traverse d'Allibaudieres du pr 4+046 au pr 4+626 Marché public passé sur appel d'offres ouvert en application des articles 66, 67 et 68 du code des marchés publics type de marché de travaux: exécution.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Aube 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de l'Aube
Adresse postale: 2 rue Pierre Labonde, BP 394
Code postal: 10026
Commune postale: Troyes
Contact
Adresse Internet: http://www.xmarches.fr 🌏
Courrier électronique: marche@aube.fr 📧
Téléphone: +33 325425230 📞
Fax: +33 325425233 📠
URL des documents: http://www.xmarches.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-03 📅
Date limite de soumission: 2017-03-06 📅
Date de publication: 2017-02-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 027-047063
Numéro JO-S: 27
Informations complémentaires

Les variantes sont autorisées mais le candidat devra d'abord chiffrer la solution de base.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réfection de la rd 137 dans la traverse d'Allibaudieres du pr 4+046 au pr 4+626

Marché public passé sur appel d'offres ouvert en application des articles 66, 67 et 68 du code des marchés publics

type de marché de travaux: exécution.

Phase 1: terrassement pour la réalisation des épaulements, puis mise en oeuvre de la grave non traitée en couche de fondation.

Phase 2: Mise en oeuvre de la grave traitée au liant hydraulique en épaulement devant les bordures et caniveaux. Délai global d'exécution du marché: les prestations devront être exécutées dans un délai global de 55 jours calendaires à compter de la date de notification du marché. Ce délai global comprend une période de préparation de 30 jours. Les travaux toutes phases confondues devront être réalisées dans un délai maximum de 25 jours et commenceront à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage du chantier.

Le candidat devra indiquer dans son offre le délai sur lequel il s'engage.

Nature des prestations: fraisage des chaussées 500 m

Valeur estimée hors TVA: 64 560 EUR 💰
Durée de l'accord: 55 jours
Informations complémentaires:

Les variantes sont autorisées mais le candidat devra d'abord chiffrer la solution de base.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 10700 Allibaudières.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Lettre de candidature contenant: l'identité du candidat, sa forme juridique (entreprise unique ou groupement avec désignation des membres et du mandataire);

L'attestation sur l'honneur, conformément aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015 et 48 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

— Déclaration du candidat comprenant:

En ce qui concerne la capacité économique et financière:

— Le chiffre d'affaires des 3 dernières années;

— Tout autre moyen prouvant la capacité du candidat à réaliser les prestations.

Capacité technique et professionnelle:

La liste des références pour des prestations similaires en cours d'exécution ou exécutées depuis moins de 5 ans (préciser le montant, la date d'achèvement et le destinataire public) et/ou les attestations de bonne exécution;

— la copie de (des) certificat(s) de qualifications professionnelles;

— les moyens généraux du candidat (moyens humains et matériels);

— tout autre moyen prouvant les capacités du candidat à réaliser les prestations

informations complémentaires le cas échéant: — en cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements.

Modalités de consultation du système électronique de mise à disposition d'informations ou espace de stockage numérique du soumissionnaire.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Unité monétaire retenue par la Collectivité: euro

cautionnement et garanties exigés: Retenue de garantie: 5 % du montant du marché avec la possibilité de la remplacer par une garantie à première demande Modalités de paiement et de financement: par virement administratif, délai de paiement: 30 jours, prix révisables,

financement sur le budget propre du Département. L'exécution du marché n'est pas soumise à d'autres conditions particulières.

Forme juridique de l'attributaire du marché: opérateur économique unique ou groupement d'opérateurs économiques avec au minimum mandataire solidaire.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-03-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Informations complémentaires: Ces date et heure sont données à titre indicatif. La séance n'est pas publique.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité des matériaux utilisés (provenance, fabrication, caractéristiques)
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Pertinence de lorganisation du chantier (y compris le SOGED) et des moyens humains et matériels mobilisés
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Pertinence du délai dexécution des travaux et du planning proposés
Pondération du prix: 50

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service des marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://www.xmarches.fr 🌏
URL des documents: http://www.xmarches.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de l'Aube
Adresse postale: 2 rue Pierre Labonde
Code postal: 10000
Point de contact: Service des Marchés
Pays: Aube 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Date prévisionnelle de notification : 10.4.2017

modalités d'obtention du dossier: avant le 6.3.2017 à 16 heures, par téléchargement au format zip sur le site www.xmarches.fr, référence 17d0008 ou par demande écrite à l'adresse suivante: Département de l'aube — service des marchés — 2 rue Pierre Labonde — 10026 Troyes Cedex, par télécopieur au +33 3.25.42.52.33 ou par mail: marche aube.fr. Le dossier est gratuit.

Modalités de remise des offres: Le Département retient comme mode de transmission des offres la voie électronique via le site www.xmarches.fr, conformément aux modalités décrites dans l'annexe du règlement de la consultation. Cet envoi électronique pourra être complété par une copie de sauvegarde adressée au service des marchés selon les mêmes modalités qu'un pli papier. Mais le Département ne refusera pas la remise d'un pli sur support papier ou sur support physique électronique, à l'adresse indiquée ci-dessus par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé au secrétariat du service des marchés.

Service du Département auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: service des marchés — 2 rue Pierre Labonde 10000 Troyes — tel: +33 325 42 52 30

fax: +33 325 42 52 33.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Chalons-en-Champagne
Code postal: 51036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 326668687 📞
Fax: +33 326210187 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 027-047063 (2017-02-03)

Avis d'attribution de marché (2017-04-19)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réfection de la RD137 dans la traverse d'Allibaudières du PR4+046 au PR 4+626. Marché passé sur appel d'offres ouvert en application de l'ordonnance n

Valeur totale du marché: 62 927 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-19 📅
Date de publication: 2017-04-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 077-148287
Se réfère à l'avis: 2017/S 027-047063
Numéro JO-S: 77
Informations complémentaires

Le marché a été signé le 11.4.2017. Le délai global d'exécution proposé par le candidat est établi à 39 jours calendaires dont 30 jours de préparation. Le marché est consultable dans les locaux de la direction des routes et de l'action territoriale — 2 rue Pierre Labonde, 10000 Troyes dans la limité des secrets protégés par la loi. Service du Département auprès duquel des renseignements peuvent être pris concernant l'introduction des recours: Département de l'Aube, service des marchés, 2 rue Pierre Labonde, 10000 Troyes, tél. +33 325425230 Fax: +33 325425233 mail: marche@aube.fr

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réfection de la RD137 dans la traverse d'Allibaudières du PR4+046 au PR 4+626.

Marché passé sur appel d'offres ouvert en application de l'ordonnance n

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité des matériaux utilisés
Pertinence de l'organisation de chantier
Pertinence du délai d'exécution des travaux et du planning proposés

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-04-13 📅

Référence
Informations complémentaires

Le marché a été signé le 11.4.2017. Le délai global d'exécution proposé par le candidat est établi à 39 jours calendaires dont 30 jours de préparation.

Le marché est consultable dans les locaux de la direction des routes et de l'action territoriale — 2 rue Pierre Labonde, 10000 Troyes dans la limité des secrets protégés par la loi. Service du Département auprès duquel des renseignements peuvent être pris concernant l'introduction des recours: Département de l'Aube, service des marchés, 2 rue Pierre Labonde, 10000 Troyes, tél. +33 325425230 Fax: +33 325425233 mail: marche@aube.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Source: OJS 2017/S 077-148287 (2017-04-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)