Reconstruction du complexe sportif Auphan Charpentier — phase 1: stade, vestiaires, logement. 6 lots

Ville de Marseille

Reconstruction du complexe sportif Auphan Charpentier — boulevard Charpentier — 13003 Marseille.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-06-20. L'appel d'offres a été publié le 2017-05-19.

Qui ?

• Ville de Marseille

Qu'est-ce que c'est ?

• Ossatures › Travaux de gros œuvre
• Travaux de construction d'installations sportives › Travaux de construction d'installations sportives polyvalentes › Travaux de construction de stades
• Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition

Où ?

• Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-05-19	Avis de marché
2017-08-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-05-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2017_50102_0025
Brève description:

Reconstruction du complexe sportif Auphan Charpentier — boulevard Charpentier — 13003 Marseille.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Travaux de construction de stades 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Marseille
Adresse postale: M. le maire
Code postal: 13233
Commune postale: Marseille Cedex 20
Contact
Adresse Internet: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
Courrier électronique: dgaj-dmp@marseille.fr 📧
URL des documents: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
URL pour la participation: https://mpe-marseille.local-trust.com/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=23472&orgAcronyme=mairie-marseille 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-19 📅
Date limite de soumission: 2017-06-20 📅
Date de publication: 2017-05-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 099-195294
Numéro JO-S: 99
Informations complémentaires

Tranche ferme: Démolitions, terrassements, VRD pour le stade, espaces verts pour le stade. Tranche optionnelle: VRD pour le gymnase.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Démolitions — terrassements — VRD — espaces verts
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolitions — terrassements — VRD — espaces verts.
Durée de l'accord: 10 mois
Informations complémentaires:

Tranche ferme: Démolitions, terrassements, VRD pour le stade, espaces verts pour le stade.

Tranche optionnelle: VRD pour le gymnase.

Intitulé du lot: Terrain de football
Numéro du lot: 2
Brève description: Terrain de football.
Intitulé du lot: Gros oeuvre
Numéro du lot: 3
Brève description: Gros oeuvre.
Informations complémentaires:

Une action d'insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières doit être réalisée par l'entreprise attributaire sur le lot 3.

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser dans l'exécution de la prestation est le suivant: 430 heures.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures — serrurerie
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries extérieures — serrurerie.
Informations complémentaires:

Tranche ferme: Menuiseries extérieures, serrurerie pour le stade

tranche optionnelle: Serrurerie pour le gymnase.

Intitulé du lot: Chauffage — plomberie — sanitaires
Numéro du lot: 5
Brève description: Chauffage — plomberie — sanitaires.
Intitulé du lot: Électricité — courants forts et faibles
Numéro du lot: 6
Brève description: Électricité — courants forts et faibles.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature pouvant prendre la forme du formulaire DC1 à signer en original par une personne ayant le pouvoir d'engager l'opérateur économique candidat, et dans le cas d'un groupement, par chacun des membres du groupement.

— Documents attestant des pouvoirs des personnes signataires habilitées à engager le candidat.

Dans le cas d'un groupement, fournir la preuve de ce pouvoir pour chaque membre du groupement

— en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

Si le candidat ne fournit pas l'imprimé DC1 renseigné, il devra fournir une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899.

Situation économique et financière:

Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement pouvant prendre la forme du formulaire DC2, dans sa dernière version mise à jour le 26.10.2016, comportant les informations suivantes ou accompagné des

documents suivants:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices devront fournir:

— une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de création de l'entreprise),

— le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières).

Capacité technique et professionnelle:

Certificat(S) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants de façon spécifique pour chaque lot, listés dans les niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s).

La preuve de la qualification de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate, les références opérationnelles en rapport avec l'objet de la consultation seront particulièrement appréciées. Ces références pourront indiquer le montant des travaux, la date, le destinataire public ou privé et le domaine d'intervention. Le candidat fournit le référentiel décrivant les critères d'obtention de ce certificat.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Certificat(S) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants:

Lot 1:

qualifications Qualibat

1112, 1311, 1321, 1331, 1341, 1351

qualipaysage P120 — a 520 pour l'arrosage

lot 2:

qualifications Qualisport

103: revêtement gazon synthétique

lot 3:

2112, 3212, 4131, 7122, 4321, 6611, 4131, 6222, 6311, 6111

lot 4:

4411, 4441, 3521

lot 5:

5111, 5211, 5311, 5322, 5331, 5342, 5352, 5421, 5431

lot 6:

qualifelec E2 pour le Cfo

Qualifelec Cf2 pour le Cfa.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-06-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Sabine Almero, Pôle marchés DRP/DGAVE
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
URL des documents: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
Adresse postale: immeuble Allar, 9 rue Brutus
Commune postale: Marseille
Code postal: 13015
Point de contact: Sabine Almero DGAVE Pôle marchés/DRP
Courrier électronique: saalmero@mairie-marseille.fr 📧
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Adresse postale: 39 bis rue Sainte — passage Timon David
Point de contact: Dmpap
Courrier électronique: dgajdmp@marseille.fr 📧

Référence
Informations complémentaires

La période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (G.P.A.).

La durée globale d'exécution de tous les lots est de 10 mois décomposé en 1 mois de période de préparation + 9 mois de travaux (+ 12 mois de garantie de parfait achèvement).

La période de préparation démarrera à la date de notification de l'ordre de Service no1 de démarrage de la période de préparation propre à chaque lot.

Le délai d'exécution des travaux démarrera à la date de notification de l'ordre de Service no2 de démarrage de l'exécution des travaux propre à chaque lot.

La date d'ouverture des plis indiquée dans le présent avis n'est pas publique, par conséquent elle n'est que prévisionnelle et indicative.

Pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée: marchespublics.mairie-marseille.fr

Mode de transmission des candidatures et offres retenu par le pouvoir adjudicateur: remises sous forme électronique, toutefois les offres remises sur support matériel (papier) seront acceptées.

— envoi ou remise sur support papier:

Les plis doivent être adressés à l'adresse suivante:

Ville de Marseille

Direction des marchés et procédures d'achats publics (DGAAJ)

39 bis rue Sainte

13233 Marseille Cedex 20

— remise dématérialisée

pour déposer leur pli par transmission électronique, les candidats à la présente procédure de marché public doivent se connecter au profil d'acheteur suivant marchespublics.mairie-marseille.fr

pour la remise sous forme dématérialisée, les candidats doivent signer chaque fichier de la candidature ou de l'offre dont la signature est exigée, au moyen d'un outil et d'un certificat de signature électronique, conformément à l'arrêté du 15 juin 2012 (jo 0153 du 3.7.2012) et au RC.

Critères de jugement des offres:

le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants:

1/ Prix: 60 %

2/ Valeur technique: 40 %

notée sur 20 selon les sous-critères suivants:

— sous-critère 1 (noté sur 8 points): Adéquation des moyens affectés spécifiquement au chantier:

1a/ sur 5 points: Adéquation des moyens humains dont encadrement avec qualifications et compétences

1b/ sur 3 points: Adéquation des moyens matériels.

— sous-critère 2 (noté sur 9 points): Organisation et méthodes opérationnelles spécifiques au chantier, avec:

2a/ sur 3 points: procédés d'études et préparation de chantier

2b/ sur 3 points: méthodologie de réalisation des travaux

2c/ sur 1 point: contrôle des délais

2d/ sur 1 point: sécurité hygiène santé

2e/ sur 1 point: protection de l'environnement, prévention et réduction des nuisances.

— sous-critère 3 (noté sur 3 points): Qualité des matériaux, fournitures et produits mis en oeuvre spécifiques au chantier.

visites sur site:

— lots 4, 5 et 6: les candidats ont la possibilité d'effectuer une visite nonobligatoire du site.

— Lots 1, 2 et 3: il est prévu une visite obligatoire du site. L'Offre d'un candidat pour un ou plusieurs de ces 3 lots n'ayant pas procédé à la visite obligatoire sera rejetée.

pour l'ensemble des lots, deux dates de visite sont proposées aux candidats: le 29 mai et le 8.6.2017.

Les candidats doivent contacter Mr Damien Tromeur au 04 91 55 14 98 ou dtromeur@marseille.fr

a l'issue des visites, les candidats devront signer une attestation de visite.

Renseignements complémentaires d'ordre administratif — téléphone: 04 91 55 17 14 — courriel: saalmero@marseille.fr

renseignements complémentaires d'ordre technique — téléphone: 04 91 55 14 98 — courriel: dtromeur@marseille.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://marseille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2017/S 099-195294 (2017-05-19)

Avis d'attribution de marché (2017-08-17)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: M. le Maire

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-17 📅
Date de publication: 2017-08-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 157-324865
Se réfère à l'avis: 2017/S 099-195294
Numéro JO-S: 157
Informations complémentaires

Avis de non-attribution: Procédure déclarée sans suite par le représentant du pouvoir adjudicateur pour des motifs d'intérêt général. Le marché est susceptible de faire l'objet d'une nouvelle publication.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Reconstruction du complexe sportif Auphan Charpentier — phase 1: stade, vestiaires, logement.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût: Prix de l'offre
Pondération du coût: 60
Critère de coût: Valeur technique
Pondération du coût: 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Sabine Almero pôle marchés DRP/DGAVE

Référence
Informations complémentaires

Avis de non-attribution:

Procédure déclarée sans suite par le représentant du pouvoir adjudicateur pour des motifs d'intérêt général.

Le marché est susceptible de faire l'objet d'une nouvelle publication.

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2017/S 157-324865 (2017-08-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)