Pôle d'échanges multimodal de Fos-Sur-Mer — construction du bâtiment

Métropole d'Aix-Marseille Provence

La présente consultation concerne un marché de travaux alloti, pour la construction du bâtiment du pôle d'échanges multimodal de Fos-Sur-Mer. Les travaux se décomposent en 6 Lots. Le Lot 3 suit les dispositions de l'article 77 du décret no2016-360 relatif aux marchés à tranches. Le délai d'exécution des travaux, toutes tranches et tous Lots confondus, y compris la période de préparation de 2 mois et la période de repliement des installations, sera de 10 mois. Le délai d'exécution, pour chaque Lot et/ou chaque tranche, démarre à compter de la date fixée par l'ordre de service.pour le Lot 3, l'affermissement de la tranche optionnelle s'effectuera au plus tard le mois suivant le démarrage de la tranche ferme. Les tranches pourront se dérouler simultanément. Cette consultation comporte une clause d'insertion où un volume de 60h minimum dédié à l'action d'insertion est obligatoire pour le Lot 1. Une visite sur site est recommandée pour mieux évaluer l'importance des travaux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-07-31. L'appel d'offres a été publié le 2017-06-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-06-21 Avis de marché
2018-09-19 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-06-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de gares routières
Numéro de référence: S17TP0300 - 75170240
Brève description:
La présente consultation concerne un marché de travaux alloti, pour la construction du bâtiment du pôle d'échanges multimodal de Fos-Sur-Mer. Les travaux se décomposent en 6 Lots. Le Lot 3 suit les dispositions de l'article 77 du décret no2016-360 relatif aux marchés à tranches. Le délai d'exécution des travaux, toutes tranches et tous Lots confondus, y compris la période de préparation de 2 mois et la période de repliement des installations, sera de 10 mois. Le délai d'exécution, pour chaque Lot et/ou chaque tranche, démarre à compter de la date fixée par l'ordre de service.pour le Lot 3, l'affermissement de la tranche optionnelle s'effectuera au plus tard le mois suivant le démarrage de la tranche ferme. Les tranches pourront se dérouler simultanément. Cette consultation comporte une clause d'insertion où un volume de 60h minimum dédié à l'action d'insertion est obligatoire pour le Lot 1. Une visite sur site est recommandée pour mieux évaluer l'importance des travaux.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de gares routières 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole d'Aix-Marseille Provence
Adresse postale: 10 place de la Joliette — les Docks — atrium 10.7 — BP 48014
Code postal: 13567
Commune postale: Marseille
Contact
Adresse Internet: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
Courrier électronique: commande-publique.ulysse@ampmetropole.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-21 📅
Date limite de soumission: 2017-07-31 📅
Date de publication: 2017-06-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 119-238920
Numéro JO-S: 119
Informations complémentaires
Le dossier peut être retiré à la Direction du Réseau Transports ULYSSE, 2 rue de la Combe aux Fées, CEC Les Heures Claires 13800 ISTRES (de 9h à 12h et de 14h à 16h, du lundi au vendredi) ou demandé par télécopie au 0488930066 ou téléchargé à l'adresse URL suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr. Les offres sont transmissibles aux adresses précisées au règlement de la consultation ou à cette même adresse URL.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 486 500 EUR 💰
Intitulé du lot: Gros-Oeuvre / vrd
Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux de gros-oeuvre / Travaux de réseaux.
Valeur estimée hors TVA: 69 750 EUR 💰
Durée de l'accord: 10 mois
Intitulé du lot: Métallerie / Menuiseries extérieures
Numéro du lot: 2
Brève description: Métallerie et serrurerie; Menuiseries extérieures.
Valeur estimée hors TVA: 75 250 EUR 💰
Intitulé du lot: Second-Oeuvre
Numéro du lot: 3
Brève description:
Faux-Plafond et isolation; Cloisons et doublages; Menuiseries bois; Carrelage; Peinture.
Valeur estimée hors TVA: 51 000 EUR 💰
Description des options:
Marché avec une tranche optionnelle: carrelage des zones sanitaires. Valeur estimée de cette tranche en euros (H.T.). 2000,00. Cette estimation est comprise dans l'estimation des 51000,00 euros (H.T.). Toutes tranches confondues.
Intitulé du lot: Electricité courant fort / courant faible
Numéro du lot: 4
Brève description: Travaux d'installations électriques.
Valeur estimée hors TVA: 48 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Plomberie / cvc
Numéro du lot: 5
Brève description:
Travaux de plomberie — travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Valeur estimée hors TVA: 52 500 EUR 💰
Intitulé du lot: Charpente — couverture — bardage — etanchéité
Numéro du lot: 6
Brève description:
Travaux de charpente et de couverture
Et travaux connexes.
Valeur estimée hors TVA: 190 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Fos-Sur-Mer.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le Dc1 complété ou un acte de candidature qui précise: — l'identité du candidat et le cas échéant les membres du groupement — la déclaration sur l'honneur annexée au RC, dûment datée et signée par le candidat et les documents justifiant les pouvoirs de la personne habilitée à engager la société.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Le Dc2 complété ou une déclaration sur le chiffre d'affaires global et sur le chiffre d'affaires du domaine d'activité concernant les travaux, objet du présent marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle: Se référer au Règlement de la consultation.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Se référer au Règlement de la consultation.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-08-03 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30 %
Pondération du prix: 70 %

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Entité adjudicatrice
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Réseau des Transports Ulysse
Adresse postale: 2 rue de la Combe aux Fées cec les heures claires
Commune postale: Istres
Code postal: 13800
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Nom du pouvoir adjudicateur: Metropole Aix-Marseille-Provence
Adresse postale: 10 place de la Joliette — les Docks — atrium 10.7 — bP 48014

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue de Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.ta-marseille.juradm 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. A partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert (Application des articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative). — Un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L 551.13 du Code de justice administrative au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L.551-1 dès lors que l'acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. — Un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'état, ass, 4 avril 2014, &Amp;Quot;Département de Tarn-Et-Garonne&Amp;Quot;, no 358994).
Afficher plus
Source: OJS 2017/S 119-238920 (2017-06-21)
Avis d'attribution de marché (2018-09-19)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret nº 2016-360 et de l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899.
Valeur totale du marché: 164794.10 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole d'Aix Marseille Provence
Adresse postale: 10 place de la Joliette — Les Docks — Atrium 10.7 — BP 48014

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-09-19 📅
Date de publication: 2018-09-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 183-413369
Se réfère à l'avis: 2017/S 119-238920
Numéro JO-S: 183
Informations complémentaires
Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DACP Le Sextant 44 boulevard de Dunkerque 13002 Marseille Tél +33 491997194 fax +33 491997196 du lundi au vendredi sauf jour fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP les Docks Atrium 10.7 BP 48014 13567 Marseille Cedex 2.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros-Œuvre / vrd
Brève description:
Le critère valeur technique a été apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous critère(s) pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous:
Sous-critère A: organisation, moyens et gestion du chantier: 50 %.
Sous-critère B: qualité, sécurité, environnement: 50 %
Informations complémentaires:
Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DACP Le Sextant 44 boulevard de Dunkerque 13002 Marseille Tél +33 491997194 fax +33 491997196 du lundi au vendredi sauf jour fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP les Docks Atrium 10.7 BP 48014 13567 Marseille Cedex 2.
Afficher plus
Intitulé du lot: Second-œuvre
Description des options:
Tf: second œuvre
To: carrelage des zones sanitaires
Intitulé du lot: Charpente — Couverture — Bardage — Étanchéité

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-09-04 📅
Nom: Biggi Constructions
Adresse postale: 100 allée Jean Perrin
Commune postale: Fos-sur-Mer
Code postal: 13270
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 442054713 📞
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 82426.60 EUR 💰
Nom: Couleurs locales
Adresse postale: 9j avenue du Tube
Commune postale: Istres
Code postal: 13800
Téléphone: +33 442556635 📞
Valeur totale du marché: 39 285 EUR 💰
Nom: Techni Chaud Froid
Adresse postale: 16 ZAC de la Haute Bédoule
Commune postale: Septèmes-les-Vallons
Code postal: 13240
Téléphone: +33 491090101 📞
Valeur totale du marché: 43082.50 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1
3

Référence
Informations complémentaires
Précisions concernant les délais d'introduction des recours:1 recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispo de l'art L. 551.13 du CJA au plus tard le 31

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'1 seule prorogation,
— un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excès de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclusion du contrat application de l'art R. 421-1 du CJA,
Afficher plus
— un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat application de l'art L. 521-1 du CJA Conseil d'etat ass. 4.4.2014 Tarn-et-Garonne nº 358994 Tout tiers à un contrat adm susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat 1 recours de pleine juridiction contestant sa validité ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Celui-ci doit être exercé y compris si le contrat contesté est relatif à des tx publics dans 1 délai de 2 mois à compter de la publication de l'AA mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
Afficher plus
A partir de la conclusion du contrat, ces tiers auquel ce recours est ouvert ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.
Médiation: Le TA Marseille peut exercer une mission de conciliation conformément à l'art L. 211-4 du CJA — Pour les différents liés exclusivement à l'exécution du marché: CMI de règlement amiable conformément à l'art 127 du CMP préf de région boulevard P Peytral 13282 Marseille Cedex 20 Tel +33 484354000 internet
Afficher plus
Source: OJS 2018/S 183-413369 (2018-09-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
BIGGI Constructions Couleurs locales Techni Chaud Froid
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de locaux... Bâtiments liés aux activités de transport Travaux de construction de bâtiments liés... Travaux de construction de gares routières Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures