Nettoyage, lavage et peinture des ouvrages d'art et équipements annexes sur le réseau routier de la collectivité territoriale de Martinique

Collectivité territoriale Martinique

Les prestations comprennent essentiellement:
— le débroussaillage des abords sur 2.00 m et le lessivage des parements vus des ouvrages d'art, murs de soutènement et annexes,
— la préparation du support par sablage et/ou ragréage,
— la peinture ou traitement anti-graffitis des parements vus des ouvrages,
— l'amenée, l'installation et le repli du matériel de chantier, y compris la remise en état des lieux en fin de chantier,
— la fourniture, la mise en place, l'entretien et la dépose en fin de chantier de la signalisation temporaire,
— le nettoyage des abords de passerelles,
— la peinture des ouvrages d'art et des équipements routiers annexes,
— la mise à disposition nacelle positive,
— la mise à disposition de camions et de pelles mécaniques.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-09-18. L'appel d'offres a été publié le 2017-07-25.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Collectivité territoriale Martinique

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de protection des surfaces

Où ?

• Martinique

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-07-25	Avis de marché
2017-09-12	Informations complémentaires
2018-06-13	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-07-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de protection des surfaces
Numéro de référence: PEINTURE-OA-17-21
Brève description:

Les prestations comprennent essentiellement: — le débroussaillage des abords sur 2.00 m et le lessivage des parements vus des ouvrages d'art, murs de soutènement et annexes, — la préparation du support par sablage et/ou ragréage, — la peinture ou traitement anti-graffitis des parements vus des ouvrages, — l'amenée, l'installation et le repli du matériel de chantier, y compris la remise en état des lieux en fin de chantier, — la fourniture, la mise en place, l'entretien et la dépose en fin de chantier de la signalisation temporaire, — le nettoyage des abords de passerelles, — la peinture des ouvrages d'art et des équipements routiers annexes, — la mise à disposition nacelle positive, — la mise à disposition de camions et de pelles mécaniques.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de protection des surfaces 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de protection des surfaces 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Martinique 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale Martinique
Adresse postale: rue Gaston Defferre — Cluny — CS 30137
Code postal: 97201
Commune postale: Fort-de-France
Contact
Adresse Internet: http://www.collectivitedemartinique.mq 🌏
Courrier électronique: courrier@collectivitedemartinique.mq 📧
Téléphone: +33 0596596300 📞
Fax: +33 0596726810 📠
URL des documents: http://collectiviteterritorialedemartinique.mq 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-25 📅
Date limite de soumission: 2017-09-18 📅
Date de publication: 2017-07-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 144-296371
Numéro JO-S: 144
Informations complémentaires

Lieux d'exécution: Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Carbet, Case Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand-Rivière, Gros-Morne, Lorrain, Macouba, Marigot, Morne-Rouge, Morne-vert, Prêcheur, Robert, Saint-Pierre, Sainte-Marie et Trinité. Le montant minimum annuel est de 50 000 EUR HT. A titre indicatif, le montant de la dépense annuelle s'élève à 150 000 EUR HT.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les prestations comprennent essentiellement:

— le débroussaillage des abords sur 2.00 m et le lessivage des parements vus des ouvrages d'art, murs de soutènement et annexes,

— la préparation du support par sablage et/ou ragréage,

— la peinture ou traitement anti-graffitis des parements vus des ouvrages,

— l'amenée, l'installation et le repli du matériel de chantier, y compris la remise en état des lieux en fin de chantier,

— la fourniture, la mise en place, l'entretien et la dépose en fin de chantier de la signalisation temporaire,

— le nettoyage des abords de passerelles,

— la peinture des ouvrages d'art et des équipements routiers annexes,

— la mise à disposition nacelle positive,

— la mise à disposition de camions et de pelles mécaniques.

Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: Secteur Nord
Numéro du lot: 01
Brève description: Voir la section II.1.4 de l'avis de marché.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:

Le marché sera conclu pour une période de un (1) an à compter de sa date de notification. Il sera reconduit de façon tacite par période de un (1) an de date anniversaire à date anniversaire sans que sa durée totale n'excède quatre (4) ans.

Le délai des prestations sera fixé dans chaque bon de commande.

Description des options:

Possibilité de reconduire le marché. Le marché est passé pour une durée d'un an reconductible trois (3) fois de façon tacite. Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options: 12 mois (à compter de la date de la notification du marché.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: Le financement sur fonds européens ne concernera que certains bons de commande.
Informations complémentaires:

Le montant minimum annuel est de 50 000 EUR HT. A titre indicatif, le montant de la dépense annuelle s'élève à 150 000 EUR HT.

Intitulé du lot: Secteur Centre
Numéro du lot: 02
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Le financement sur fonds europeens ne concernera que certains bons de commande.
Informations complémentaires:

Lieux d'exécution: Fort-de-France, Le Lamentin, Saint-Joseph, Schoelcher.

Le montant minimum annuel est de 50 000 EUR HT. A titre indicatif, le montant de la dépense annuelle s'élève à 450 000 EUR HT.

Intitulé du lot: Secteur Sud
Numéro du lot: 03
Informations complémentaires:

Lieux d'exécution: Les Anses-d'Arlets, Ducos, Le Diamant, Le François, Le Marin, Rivière-Salée, Rivière-Pilote, Sainte-Anne, Saint Esprit, Sainte-Luce, Les Trois-Ilets et Le Vauclin.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Fort-de-France, Lamentin, Saint-Joseph, Schoelcher.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-09-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://collectiviteterritorialedemartinique.mq 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale de Martinique
Numéro d'enregistrement national: DGA infrastructures et équipements
Adresse postale: 12 rue de la Pointe de Jaham — quartier Sud Batelière Bâtiment H — 2eme étage ou en ligne à l'adresse précitée
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97233
Pays: Martinique 🇲🇶
Point de contact: Unité de Coordination Administrative et Financière
Téléphone: +33 0596591241 📞
Courrier électronique: service.commandepublique@collectivitedemartinique.mq 📧
Fax: +33 0596591306 📠
Pays: Martinique 🏙️
Adresse du profil d'acheteur: http://www.collectiviteterritorialedemartinique.mq 🌏
Adresse postale: Hôtel de la collectivité territoriale de Martinique — service commande publique — rue Gaston Defferre — CS 30137 ou en ligne à l'adresse internet sus-indiquée

Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Juin 2021.

Procédure ouverte (articles 25 I 1° et 67 à 68 du décret n

Financement: fonds propres de la collectivité territoriale de Martinique et éventuellement sur des fonds nationaux et /ou européens.- paiement: virement administratif Délai laissé au soumissionnaire attributaire pour produire les pièces prévues à l'article 51 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 :8 jours calendaires — délai global de paiement: 30 jours — décomptes réglés mensuellement. — avance de 5 % prévue — type de prix: prix unitaires — variation des prix: prix révisables.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Martinique
Adresse postale: 12 rue du Citronnier — plateau Fofo — CS 17103
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97271
Pays: Martinique 🇲🇶
Téléphone: +33 0596716667 📞
Fax: +33 0596631008 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le greffe du tribunal administratif de Martinique
Source: OJS 2017/S 144-296371 (2017-07-25)

Informations complémentaires (2017-09-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les prestations comprennent essentiellement: — Le débroussaillage des abords sur 2.00m et le lessivage des parements vus (culées, piles, tablier, corniches, trottoirs et gardes corps) des ouvrages d'art, murs de soutènement et annexes; — La préparation du support par sablage et/ou ragréage; — La peinture ou traitement anti-graffitis des parements vus des ouvrages; — L'Amenée, l'installation et le repli du matériel de chantier, y compris la remise en état des lieux en fin de chantier; — La fourniture, la mise en place, l'entretien et la dépose en fin de chantier de la signalisation temporaire; — Le nettoyage des abords de passerelles; — La peinture des ouvrages d'art et des équipements routiers annexes (g.b.a, d.b.a, de ponts en maçonnerie, garde-corps, murs, ponts en béton armé et ponceaux, etc...); — la mise à disposition nacelle positive; — La mise à disposition de camions et de pelles mécaniques.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-09-12 📅
Date limite de soumission: 2017-10-09 📅
Date de publication: 2017-09-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 177-361832
Se réfère à l'avis: 2017/S 144-296371
Numéro JO-S: 177

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— Le débroussaillage des abords sur 2.00m et le lessivage des parements vus (culées, piles, tablier, corniches, trottoirs et gardes corps) des ouvrages d'art, murs de soutènement et annexes;

— La préparation du support par sablage et/ou ragréage;

— La peinture ou traitement anti-graffitis des parements vus des ouvrages;

— L'Amenée, l'installation et le repli du matériel de chantier, y compris la remise en état des lieux en fin de chantier;

— La fourniture, la mise en place, l'entretien et la dépose en fin de chantier de la signalisation temporaire;

— Le nettoyage des abords de passerelles;

— La peinture des ouvrages d'art et des équipements routiers annexes (g.b.a, d.b.a, de ponts en maçonnerie, garde-corps, murs, ponts en béton armé et ponceaux, etc...);

— la mise à disposition nacelle positive;

— La mise à disposition de camions et de pelles mécaniques.

Source: OJS 2017/S 177-361832 (2017-09-12)

Avis d'attribution de marché (2018-06-13)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les prestations comprennent essentiellement: — le débroussaillage des abords sur 2 m et le lessivage des parements vus des ouvrages d'art, murs de soutènement et annexes, — la préparation du support par sablage et /ou ragréage; -la peinture ou traitement anti-graffitis des parements vus des ouvrages, — l'amenée, l'installation et le repli du matériel de chantier, y compris la remise en état des lieux en fin de chantier, — la fourniture, la mise en place, l'entretien et la dépose en fin de chantier de la signalisation temporaire, — le nettoyage des abords de passerelles, — la peinture des ouvrages d'art et des équipements routiers annexes, — la mise à disposition nacelle positive, — la mise à disposition de camions et de pelles mécaniques.

Valeur totale du marché: 469295.93 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Martinique 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: collectivite territoriale martinique
Adresse postale: rue Gaston Deferre - cluny - cS 30137
Contact
Téléphone: +596 596596300 📞
Fax: +596 596726810 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-13 📅
Date de publication: 2018-06-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 113-256435
Numéro JO-S: 113
Informations complémentaires

Lot 1 Secteur Nord: Ajoupa Bouillon, Basse Pointe, Bellefontaine, Carbet, Case Pilote, Fonds Saint Denis, Grand Rivière, Gros Morne, Lorrain, Macouba, Marigot, Morne Rouge, Morne vert, Prêcheur, Robert, Saint-Pierre, Sainte-Marie et Trinité. Le montant minimum annuel est de 50 000 EUR (HT). À titre indicatif, le montant de la dépense annuelle s'élève à 150 000 EUR (HT).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— le débroussaillage des abords sur 2 m et le lessivage des parements vus des ouvrages d'art, murs de soutènement et annexes,

— la préparation du support par sablage et /ou ragréage; -la peinture ou traitement anti-graffitis des parements vus des ouvrages,

Numéro du lot: 1
Brève description: Voir la Section II.1.4 de l'avis d'attribution.
Description des options:

Possibilité de reconduire le marché. Le marché est passé pour une durée de 1 an reconductible 3 fois de façon tacite. Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options: 12 mois (à compter de la date de la notification du marché).

Nom du projet ou programme financé par l’UE: le financement sur fonds européens ne concernera que certains bons de commande
Informations complémentaires:

Numéro du lot: 2
Brève description: Voir la section II 1.4 de l'avis d'attribution.
Description des options:

Possibilité de reconduire le marché. Le marché est passé pour une période d'un an reconductible 3 fois de façon tacite. Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options: 12 mois (à compter de la date de la notification du marché.

Informations complémentaires:

Lieux d'exécution: Fort-de-France, Le Lamentin, Saint Joseph, Schoelcher. Le montant minimum annuel est de 50 000 EUR (HT). À titre indicatif, le montant de la dépense annuelle s'élève à 450 000 EUR (HT).

Numéro du lot: 3
Informations complémentaires:

Lieux d'exécution: Les Anse d'arlets, Ducos, Le Diamant, Le François, Le Marin, Rivière Salée, Rivière Pilote, Sainte-Anne, Saint-Esprit, Sainte-Luce, Les Trois Ilets et Le Vauclin. Le montant minimum annuel est de 50 000 EUR (HT). À titre indicatif, le montant de la dépense annuelle s'élève à 150 000 EUR (HT).

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60 %
Pondération du prix: 40 %
Critère de qualité (nom): Valeur Technique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-05-29 📅
2018-05-30 📅
2018-05-25 📅

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Critères d'attribution:

1) la valeur technique de la prestation affectée d'un coefficient 6 et se déclinant selon les sous-critères suivants:

— pertinence du mémoire technique: 50 % du coefficient 6,

— qualité du SOPAQ: 30 % du coefficient 6,

— qualité du Sopre /Soged: 10 % du coefficient 6,

— soin apporté à l'élaboration des sous-détails de prix unitaires et décompositions forfaitaires: 10 % du coefficient 6.

2) le prix de la prestation affecté d'un coefficient 4.

Pas de sous-critère.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 12 rue du Citronnier-Plateau Fofo - CS 17103
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +596 596716667 📞
Fax: +596 596631008 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le Greffe du tribunal administratif de Martinique
Source: OJS 2018/S 113-256435 (2018-06-13)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de peinture et de vitrerie (>20)

Travaux d'application de revêtements de protection (>20)