Modernisation d'ascenseurs
CAS-VP
La présente consultation a pour objet les travaux de modernisation d'ascenseurs dans les établissements du Centre d'action Sociale de la Ville de Paris. Les prestations attendues sont les suivantes: — modernation d'ascenseurs — remplacement complet d'un ascenseur — les travaux se dérouleront en milieux occupés.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2017-02-07. L'appel d'offres a été publié le 2017-01-06.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • CEPA ascenseurs
- • KONE
- • CAS-VP
- • Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
- • Ile-de-France › Paris
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2017-01-06 | Avis de marché |
| 2017-01-24 | Informations complémentaires |
| 2017-08-09 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2017-01-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation d'ascenseurs
Numéro de référence: CEMA2-ascenseurs
Brève description:
“La présente consultation a pour objet les travaux de modernisation d'ascenseurs dans les établissements du Centre d'action Sociale de la Ville de Paris. Les...”
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus Ă©conomique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Cas-vp
Adresse postale: 5 boulevard Diderot
Code postal: 75589
Commune postale: Paris Cedex 12
Contact
Adresse Internet: https://marches.maximilien.fr 🌏
Courrier électronique: casvp-did-sfc-cema@paris.fr 📧
Fax: +33 144671864 đź“
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-06 đź“…
Date limite de soumission: 2017-02-07 đź“…
Date de publication: 2017-01-10 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 006-008089
Numéro JO-S: 6
Informations complémentaires
“Les candidats ont la possibilité de soumissionner à un seul lot, plusieurs lots ou à l'ensemble des lots. La durée indiquée comprend la période d'entretien...”
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots:
“Neant.”
Intitulé du lot: Résidence Appartements Malar, Résidences Services Maine et Omer Talon
Numéro du lot: 1
Brève description:
“Modernisation de 5 ascenseurs.”
Durée de l'accord: 20 mois
Informations complémentaires:
“Les candidats ont la possibilité de soumissionner à un seul lot, plusieurs lots ou à l'ensemble des lots. La durée indiquée comprend la période d'entretien...”
Afficher plus
Intitulé du lot: Résidence Services les Ternes
Numéro du lot: 2
Brève description:
“Remplacement complet d'un ascenseur.”
Informations complémentaires:
“Les candidats ont la possibilité de soumissionner à un seul lot, plusieurs lots ou à l'ensemble des lots. La durée indiquée comprend la période d'entretien...”
Afficher plus
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“A l'appui de sa candidature, la société devra fournir les documents ou renseignements suivants:”
“1-un formulaire Dc1 (version mise à jour le 26.10.2016) ou un formulaire DUME ou une lettre de candidature sur papier libre et, le cas échéant,...”
Afficher plus
“2-la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.”
Situation économique et financière:
“3-des renseignements et des pièces permettant de justifier des niveaux de capacités techniques et professionnelles économiques et financières du candidat.”
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
“Pour le lot 1:”
“Le candidat devra justifier de la réalisation de 2 opérations financièrement équivalentes lors de l'année 2016.”
“Pour le lot 2: Le candidat devra justifier de la réalisation de 2 opérations financièrement équivalentes lors de l'année 2016.”
Capacité technique et professionnelle:
“Ces renseignements peuvent être fournis à l'aide de la déclaration du candidat (formulaire Dc2 mis à jour le 26.10.2016 joint au Dce) dûment datée et complétée.”
Afficher plus
“En cas de groupement, l'appréciation des capacités techniques et professionnelles, économiques et financières est globale.”
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
“Pour le lot 1: Le candidat devra justifier de la réalisation de 2 opérations techniquement équivalentes lors de l'année 2016”
“pour le lot 2: Le candidat devra justifier de la réalisation de 2 opérations techniquement équivalentes lors de l'année 2016.”
Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-02-09 đź“…
Heure d'ouverture des offres: 17:00
Lieu: 5 boulevard Diderot Paris 12.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique: détail des sous-critères article 4.2 du RC.Note de 1 à 10
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Démarché environnementale: détail des sous-critères article 4.2 du RC
Critère de qualité (pondération): 1
Price weighting: 4
Critère de qualité (nom): Démarche environnementale: détail des sous-critères article 4.2 du RC
Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Casvp
Adresse postale: 5 boulevard Diderot
Commune postale: Paris Cedex 12
Code postal: 75589
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Cellule des marchés B4425
Courrier électronique: ---@---.fr 📧
Pays: Ile-de-France 🏙️
Référence
Informations complémentaires
“Les informations concernant cette consultation qui ne figureraient pas dans cet avis figurent dans le règlement de consultation accessible via la plateforme...”
Afficher plus
“Les candidats peuvent télécharger le DCE, modifié le cas échéant, et les éventuelles questions/réponses mises en ligne sur la plateforme Maximilien à ...”
Afficher plus
“Le CASVP se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications au dossier de...”
Afficher plus
“Pour présenter son offre, le candidat devra produire, pour chacun des lots auxquels il soumissionne, les documents suivants dûment remplis et datés avec le...”
Afficher plus
“1-l'acte d'engagement ou les actes d'engagements, signés électroniquement le cas échéant, se rapportant au(x) lot(s) au(x)quel(s) le soumissionnaire se...”
Afficher plus
“2-l'annexe no1 de l'acte d'engagement ou des actes d'engagement (Dpgf), se rapportant au(x) lot(s) au(x)quel(s) le soumissionnaire se porte candidat;”
“3-le ou les cadres de réponses techniques se rapportant au(x) lot(s) au(x)quel(s) le soumissionnaire se porte candidat, complété(s) par les notices...”
Afficher plus
“4-un relevé d'identité bancaire;”
“5-les attestions d'assurances mentionnées à l'article 17 du Ccap”
“Les pièces no 2 et 3 doivent être fournies impérativement. Toute offre pour laquelle une ou plusieurs de ces pièces seraient absentes, incomplètes ou non...”
Afficher plus
“L'acte d'engagement n'est plus exigible au moment du dépôt des offres, il devra cependant être fourni, dûment signé, impérativement au terme de la procédure...”
Afficher plus
“Afin d'éviter tout retard dans la notification, ainsi que toute démarche supplémentaire, les soumissionnaires sont invités à fournir leur acte d'engagement...”
Afficher plus
“Dans le cas où il répondrait à plusieurs lots, le candidat veillera, à transmettre un seul pli contenant la candidature et les offres des lots auxquels il...”
Afficher plus
“Conformément à l'article 27 du décret no 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le CASVP négociera avec tous les soumissionnaires ayant remis...”
Afficher plus
“Dans ce cas, la négociation portera sur l'ensemble des éléments techniques et financiers relatifs à l'offre.”
“Au regard des offres reçues et de leur analyse détaillée, le CASVP se réserve également le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans...”
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 đź“
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 đź“
Source: OJS 2017/S 006-008089 (2017-01-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation d'ascenseurs
Numéro de référence: CEMA2-ascenseurs
Brève description:
“La présente consultation a pour objet les travaux de modernisation d'ascenseurs dans les établissements du Centre d'action Sociale de la Ville de Paris. Les...”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus Ă©conomique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Cas-vp
Adresse postale: 5 boulevard Diderot
Code postal: 75589
Commune postale: Paris Cedex 12
Contact
Adresse Internet: https://marches.maximilien.fr 🌏
Courrier électronique: casvp-did-sfc-cema@paris.fr 📧
Fax: +33 144671864 đź“
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-06 đź“…
Date limite de soumission: 2017-02-07 đź“…
Date de publication: 2017-01-10 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 006-008089
Numéro JO-S: 6
Informations complémentaires
“Les candidats ont la possibilité de soumissionner à un seul lot, plusieurs lots ou à l'ensemble des lots. La durée indiquée comprend la période d'entretien...”
Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots:
“Neant.”
Intitulé du lot: Résidence Appartements Malar, Résidences Services Maine et Omer Talon
Numéro du lot: 1
Brève description:
“Modernisation de 5 ascenseurs.”
Durée de l'accord: 20 mois
Informations complémentaires:
“Les candidats ont la possibilité de soumissionner à un seul lot, plusieurs lots ou à l'ensemble des lots. La durée indiquée comprend la période d'entretien...”
Intitulé du lot: Résidence Services les Ternes
Numéro du lot: 2
Brève description:
“Remplacement complet d'un ascenseur.”
Informations complémentaires:
“Les candidats ont la possibilité de soumissionner à un seul lot, plusieurs lots ou à l'ensemble des lots. La durée indiquée comprend la période d'entretien...”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“A l'appui de sa candidature, la société devra fournir les documents ou renseignements suivants:”
“1-un formulaire Dc1 (version mise à jour le 26.10.2016) ou un formulaire DUME ou une lettre de candidature sur papier libre et, le cas échéant,...”
Afficher plus (1)
“2-la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.”
“3-des renseignements et des pièces permettant de justifier des niveaux de capacités techniques et professionnelles économiques et financières du candidat.”
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
“Pour le lot 1:”
“Le candidat devra justifier de la réalisation de 2 opérations financièrement équivalentes lors de l'année 2016.”
Afficher plus (1)
“Pour le lot 2: Le candidat devra justifier de la réalisation de 2 opérations financièrement équivalentes lors de l'année 2016.”
“Ces renseignements peuvent être fournis à l'aide de la déclaration du candidat (formulaire Dc2 mis à jour le 26.10.2016 joint au Dce) dûment datée et complétée.”
“En cas de groupement, l'appréciation des capacités techniques et professionnelles, économiques et financières est globale.”
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
“Pour le lot 1: Le candidat devra justifier de la réalisation de 2 opérations techniquement équivalentes lors de l'année 2016”
“pour le lot 2: Le candidat devra justifier de la réalisation de 2 opérations techniquement équivalentes lors de l'année 2016.”
Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-02-09 đź“…
Heure d'ouverture des offres: 17:00
Lieu: 5 boulevard Diderot Paris 12.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique: détail des sous-critères article 4.2 du RC.Note de 1 à 10
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Démarché environnementale: détail des sous-critères article 4.2 du RC
Critère de qualité (pondération): 1
Price weighting: 4
Critère de qualité (nom): Démarche environnementale: détail des sous-critères article 4.2 du RC
Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Casvp
Adresse postale: 5 boulevard Diderot
Commune postale: Paris Cedex 12
Code postal: 75589
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Cellule des marchés B4425
Courrier électronique: ---@---.fr 📧
Pays: Ile-de-France 🏙️
Référence
Informations complémentaires
“Les informations concernant cette consultation qui ne figureraient pas dans cet avis figurent dans le règlement de consultation accessible via la plateforme...”
“Les candidats peuvent télécharger le DCE, modifié le cas échéant, et les éventuelles questions/réponses mises en ligne sur la plateforme Maximilien à ...”
Afficher plus (14)
“Le CASVP se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications au dossier de...”
“Pour présenter son offre, le candidat devra produire, pour chacun des lots auxquels il soumissionne, les documents suivants dûment remplis et datés avec le...”
“1-l'acte d'engagement ou les actes d'engagements, signés électroniquement le cas échéant, se rapportant au(x) lot(s) au(x)quel(s) le soumissionnaire se...”
“2-l'annexe no1 de l'acte d'engagement ou des actes d'engagement (Dpgf), se rapportant au(x) lot(s) au(x)quel(s) le soumissionnaire se porte candidat;”
“3-le ou les cadres de réponses techniques se rapportant au(x) lot(s) au(x)quel(s) le soumissionnaire se porte candidat, complété(s) par les notices...”
“4-un relevé d'identité bancaire;”
“5-les attestions d'assurances mentionnées à l'article 17 du Ccap”
“Les pièces no 2 et 3 doivent être fournies impérativement. Toute offre pour laquelle une ou plusieurs de ces pièces seraient absentes, incomplètes ou non...”
“L'acte d'engagement n'est plus exigible au moment du dépôt des offres, il devra cependant être fourni, dûment signé, impérativement au terme de la procédure...”
“Afin d'éviter tout retard dans la notification, ainsi que toute démarche supplémentaire, les soumissionnaires sont invités à fournir leur acte d'engagement...”
“Dans le cas où il répondrait à plusieurs lots, le candidat veillera, à transmettre un seul pli contenant la candidature et les offres des lots auxquels il...”
“Conformément à l'article 27 du décret no 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le CASVP négociera avec tous les soumissionnaires ayant remis...”
“Dans ce cas, la négociation portera sur l'ensemble des éléments techniques et financiers relatifs à l'offre.”
“Au regard des offres reçues et de leur analyse détaillée, le CASVP se réserve également le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans...”
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 đź“
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 đź“
Source: OJS 2017/S 006-008089 (2017-01-06)
Informations complémentaires (2017-01-24)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-24 đź“…
Date limite de soumission: 2017-02-28 đź“…
Date de publication: 2017-01-28 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 020-033117
Se réfère à l'avis: 2017/S 006-008089
Numéro JO-S: 20
Informations complémentaires
“L'Article 2.6 du Règlement de la consultation indique que le dossier de consultation (DCE) contient notamment les 4 rapports de diagnostic amiante avant...”
Afficher plus
Source: OJS 2017/S 020-033117 (2017-01-24)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-24 đź“…
Date limite de soumission: 2017-02-28 đź“…
Date de publication: 2017-01-28 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 020-033117
Se réfère à l'avis: 2017/S 006-008089
Numéro JO-S: 20
Informations complémentaires
“L'Article 2.6 du Règlement de la consultation indique que le dossier de consultation (DCE) contient notamment les 4 rapports de diagnostic amiante avant...”
Source: OJS 2017/S 020-033117 (2017-01-24)
Avis d'attribution de marché (2017-08-09)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation a pour objet les travaux de modernisation d'ascenseurs dans les établissements du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Les...”
Afficher plus
Valeur totale du marché: 295 051 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-09 đź“…
Date de publication: 2017-08-11 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 153-316455
Numéro JO-S: 153
Informations complémentaires
“La notification à eu lieu le 18.7.2017. Le présent marché peut faire l'objet d'un recours en pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la...”
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation a pour objet les travaux de modernisation d'ascenseurs dans les établissements du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Les...”
Afficher plus
“— modernisation d'ascenseurs,”
“— remplacement complet d'un ascenseur,”
“— les travaux se dérouleront en milieux occupés.”
Intitulé du lot: Résidence appartements Malar, résidences services Maine et Omer Talon
RĂ©sidence services les ternes
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique: détail des sous-critères article 4.2 du RC. Note de 1 à 10
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-07-18 đź“…
Référence
Informations complémentaires
“La notification à eu lieu le 18.7.2017.”
“Le présent marché peut faire l'objet d'un recours en pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis d'attribution....”
Afficher plus
Source: OJS 2017/S 153-316455 (2017-08-09)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation a pour objet les travaux de modernisation d'ascenseurs dans les établissements du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Les...”
Valeur totale du marché: 295 051 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-09 đź“…
Date de publication: 2017-08-11 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 153-316455
Numéro JO-S: 153
Informations complémentaires
“La notification à eu lieu le 18.7.2017. Le présent marché peut faire l'objet d'un recours en pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la...”
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation a pour objet les travaux de modernisation d'ascenseurs dans les établissements du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Les...”
“— modernisation d'ascenseurs,”
Afficher plus (2)
“— remplacement complet d'un ascenseur,”
“— les travaux se dérouleront en milieux occupés.”
RĂ©sidence services les ternes
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique: détail des sous-critères article 4.2 du RC. Note de 1 à 10
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-07-18 đź“…
Référence
Informations complémentaires
“La notification à eu lieu le 18.7.2017.”
“Le présent marché peut faire l'objet d'un recours en pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis d'attribution....”
Source: OJS 2017/S 153-316455 (2017-08-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕