Marche de travaux de construction de 41 logements collectifs locatifs sociaux avec places de stationnement, sis 32 rue de Macon et 13-15 rue de Toulon à Alfortville (94140)
Le présent marché est un marché de travaux pour la construction de 41 logements collectifs locatifs sociaux avec places de stationnement sis 32 rue de Macon et 13-15 rue de Toulon à Alfortville (94140), pour le compte de Logial Oph.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées au cahier des clauses administratives particulières (Ccap), dans le cahier des clauses techniques particulières (Cctp) et dans l'ensemble des pièces techniques et graphiques. Le marché contient 5 lots.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-02-15.
L'appel d'offres a été publié le 2017-12-26.
Informations complémentaires (2018-02-15) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Logial-OPH
Numéro d'enregistrement national: 38895630200029
Adresse postale: 86 bis quai Blanqui
Commune postale: Alfortville
Code postal: 94146
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 145182086📞
Courrier électronique: service.marche@logial-oph.fr📧
Fax: +33 145182072 📠
Région: Val-de-Marne🏙️
URL: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de construction de 41 logements collectifs locatifs sociaux avec places de stationnement, sis 32 rue de Mâcon et 13-15 rue de Toulon à...”
Titre
Marché de travaux de construction de 41 logements collectifs locatifs sociaux avec places de stationnement, sis 32 rue de Mâcon et 13-15 rue de Toulon à Alfortville (94140)
T/2017/10/Dev
Le présent marché est un marché de travaux pour la construction de 41 logements collectifs locatifs sociaux avec places de stationnement sis 32 rue de Macôn et 13-15 rue de Toulon à Alfortville (94140), pour le compte de Logial OPH.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et dans l'ensemble des pièces techniques et graphiques. Le marché contient 5 lots.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2017/S 248-522601
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2018-02-15 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2018-02-22 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Ancienne valeur
Texte: Modalités d'ouverture des offres:
Date: le 15.2.2018 à 14:00
Nouvelle valeur
Texte: Modalités d'ouverture des offres:
Date: le 22.2.2018 à 14:00
Source: OJS 2018/S 034-073431 (2018-02-15)
Avis d'attribution de marché (2018-09-11) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 86 bis Quai Blanqui
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marche de travaux de construction de 41 logements collectifs locatifs sociaux avec places de stationnement, sis 32 rue de Mâcon et 13-15 rue de Toulon à...”
Titre
Marche de travaux de construction de 41 logements collectifs locatifs sociaux avec places de stationnement, sis 32 rue de Mâcon et 13-15 rue de Toulon à Alfortville (94140)
T/2017/10/Dev
Afficher plus
Brève description:
“Le présent marché est un marché de travaux pour la construction de 41 logements collectifs locatifs sociaux avec places de stationnement sis 32 rue de Mâcon...”
Brève description
Le présent marché est un marché de travaux pour la construction de 41 logements collectifs locatifs sociaux avec places de stationnement sis 32 rue de Mâcon et 13-15 rue de Toulon à Alfortville (94140), pour le compte de Logial OPH.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)et dans l'ensemble des pièces techniques et graphiques. Le marché contient 5 lots.
Afficher plus Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: A
Description
Produits/services supplémentaires: Électricité📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Description du marché: Selon les modalités requises au CCTP 3.1
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 70
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plomberie, chauffage, ventilation
Titre
Numéro d'identification du lot: B
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: Selon les modalités requises par les CCTP 3.2 et 3.3
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Métallerie, serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: C
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: Selon les modalités requises au CCTP 4.1
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloisons, menuiseries intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: D
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques📦
Description du marché: Selon les modalités requises aux CCTP 4.2 et 4.3
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtements de sols et murs, peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: E
Description
Produits/services supplémentaires: Peintures et revêtements muraux📦
Description du marché: Selon les modalités requises au CCTP 4.4 et 4.5
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2017/S 248-522601
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: A
Titre: Électricité
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
2️⃣
Numéro d'identification du lot: B
Titre: Plomberie, chauffage, ventilation
3️⃣
Numéro d'identification du lot: C
Titre: Métallerie, serrurerie
4️⃣
Numéro d'identification du lot: D
Titre: Cloisons, menuiseries intérieures
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
5️⃣
Numéro d'identification du lot: E
Titre: Revêtements de sols et murs, peinture
“Marché déclaré sans suite pour motifs économiques.
Il a été décidé de relancer l'opération sous forme d'un marché non alloti.” Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
Fax: +33 160566610 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Logial-OPH — Service marchés
Adresse postale: 86 bis Quai Blanqui
Commune postale: Alfortville
Code postal: 94146
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 145182086📞
Courrier électronique: service.marche@logial-oph.fr📧
Source: OJS 2018/S 177-400400 (2018-09-11)