Marché de construction d'un ouvrage d'art permettant le franchissement du faisceau ferré des Ardoines dans la ZAC Gare Ardoines à Vitry-sur-Seine

Etablissement public aménagement ORSA

Réalisation de l'ouvrage d'art permettant le franchissement du faisceau ferré des Ardoines qui se compose des voies du RER C et des voies du centre de maintenance des Ardoines (Technicentre) dans le département du Val-de-Marne (94).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-05-22. L'appel d'offres a été publié le 2017-03-20.

Qui ?

• Etablissement public aménagement ORSA

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-03-20	Avis de marché
2017-05-10	Informations complémentaires

Avis de marché (2017-03-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de ponts
Numéro de référence: 17-010
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de ponts 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Établissement public aménagement ORSA
Adresse postale: 2 avenue Jean Jaurès
Code postal: 94600
Commune postale: Choisy-le-Roi
Contact
Adresse Internet: http://epa-orsa.fr 🌏
Courrier électronique: service-juridique@epa-orsa.fr 📧
Téléphone: +33 148537044 📞
URL des documents: http://epa-orsa.marcoweb.fr 🌏
URL pour la participation: http://epa-orsa.marcoweb.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-03-20 📅
Date limite de soumission: 2017-05-22 📅
Date de publication: 2017-03-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 058-107233
Numéro JO-S: 58
Informations complémentaires

La consultation est passée en appel d'offres ouvert et est notamment soumise aux articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. L'ensemble du DCE est téléchargeable à l'adresse suivante: epa-orsa.marcoweb.fr. Les annexes sont à télécharger à l'adresse suivante: ftp.epa-orsa.fr. Les conditions de remise des plis figurent au règlement de la consultation. En complément de la rubrique II.1.4, il est précisé qu'il s'agit d'un marché à prix unitaires. A la rubrique II.2.7, il faut lire: le délai d'exécution global du marché est de 4 ans. A la rubrique II.2.5, il faut lire: l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée au regard des critères énoncés dans le règlement de la consultation. Une visite sur site est obligatoire et donnera lieu à une attestation. Les modalités de la visite sont renseignées au règlement de la consultation. Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants et de l'agrément de leur condition de paiement par le maître de l'ouvrage. En application de l'article 62 de l'ordonnance n

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'ouvrage supportera deux voies pour le T Zen 5, une chaussée de 2 voies de circulation, une piste cyclable, 2 trottoirs et plusieurs bandes plantées. Il s'agit d'un ouvrage de type pont multipoutres mixte acier-béton, constitué d'une charpente métallique comprenant 8 poutres reconstituées soudées (Prs) entretoisées deux par deux et surplombées d'un hourdis en béton. Celui-ci repose sur des piles et culées en béton fondées profondément sur micropieux et pieux.

L'ouvrage, d'une largeur de 29 m entre nus de la dalle, comporte 5 travées continues de C0 à C5 pour une longueur totale de 148.46 m mesurée à l'axe de l'ouvrage.

La réalisation partielle de la rampe Est d'accès à l'ouvrage sur une longueur de 175 m environ fait également l'objet du présent marché.

Les travaux d'aménagement suivants ne font pas l'objet de la présente consultation:

— revêtements de chaussée, bordures et trottoirs,

— jardinières et plantations,

— éclairage,

— mobilier urbain.

Durée de l'accord: 48 mois
Description des options:

L'EPA ORSA se réserve la possibilité de conclure des marchés de travaux similaires.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Vitry-sur-Seine.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance n

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans le mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents. Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestations de conduite de travaux de même nature que celle du marché,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché,

— description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'études et de recherche de son entreprise.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Certificats de qualifications professionnelles suivants (norme Fntp):

— 121: ouvrages métalliques de haute technicité,

— 112: ouvrages d'arts béton et acier béton,

— 2313, 2321: terrassement,

— 7141: mise en place d'ouvrage par lancement,

— 712: étanchéité des ouvrages,

— 7161: appareils d'appui,

— 2412, 2422: fondations de haute technicité.

L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

En complément de l'article III.1.3 :- indication des techniciens ou des organismes techniques, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage; — indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-05-22 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 49908428300021
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://epa-orsa.marcoweb.fr 🌏
URL des documents: http://epa-orsa.marcoweb.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

La consultation est passée en appel d'offres ouvert et est notamment soumise aux articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

L'ensemble du DCE est téléchargeable à l'adresse suivante: epa-orsa.marcoweb.fr. Les annexes sont à télécharger à l'adresse suivante: ftp.epa-orsa.fr.

Les conditions de remise des plis figurent au règlement de la consultation.

En complément de la rubrique II.1.4, il est précisé qu'il s'agit d'un marché à prix unitaires.

A la rubrique II.2.7, il faut lire: le délai d'exécution global du marché est de 4 ans.

A la rubrique II.2.5, il faut lire: l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée au regard des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Une visite sur site est obligatoire et donnera lieu à une attestation. Les modalités de la visite sont renseignées au règlement de la consultation.

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants et de l'agrément de leur condition de paiement par le maître de l'ouvrage. En application de l'article 62 de l'ordonnance n

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 058-107233 (2017-03-20)

Informations complémentaires (2017-05-10)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-10 📅
Date limite de soumission: 2017-06-06 📅
Date de publication: 2017-05-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 092-181325
Se réfère à l'avis: 2017/S 058-107233
Numéro JO-S: 92
Source: OJS 2017/S 092-181325 (2017-05-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains (9)

Travaux de construction de ponts (6)