Lycée Antoine Roussin: travaux de réhabilitation et de restructuration lots 7 — peinture et sols souples et 11 — équipements de restauration — relancés

SPLA Maraïna

La présente consultation a pour objet la relance des lots 7 — peinture et sols souples et 11 — équipements de restauration dans le cadre de la réhabilitation et la restructuration du lycée Antoine Roussin situé à Saint-Louis.
Volet A: Bâtiment externat
volet B: Bâtiment cuisine
volet C: Bâtiment internat
Les candidats doivent répondre obligatoirement aux trois volets. Aucune séparation ou réponse partielle ne sera acceptée.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-03-27. L'appel d'offres a été publié le 2017-02-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-02-13 Avis de marché
2017-08-16 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-02-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
La présente consultation a pour objet la relance des lots 7 — peinture et sols souples et 11 — équipements de restauration dans le cadre de la réhabilitation et la restructuration du lycée Antoine Roussin situé à Saint-Louis. Volet A: Bâtiment externat volet B: Bâtiment cuisine volet C: Bâtiment internat Les candidats doivent répondre obligatoirement aux trois volets. Aucune séparation ou réponse partielle ne sera acceptée. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de peinture 📦
Installation de cuisines équipées 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr940 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Maraïna
Adresse postale: 32 rue Colbert
Code postal: 97460
Commune postale: Saint-Paul
Contact
Adresse Internet: http://spl-maraina.com 🌏
Courrier électronique: marches@spl-maraina.com 📧
Téléphone: +33 262919164 📞
Fax: +33 262919169 📠
URL des documents: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-13 📅
Date limite de soumission: 2017-03-27 📅
Date de publication: 2017-02-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 034-060923
Numéro JO-S: 34
Informations complémentaires
L'estimation précisée ci-dessus (article Ii.2.6) est l'estimation globale du lot sur la durée totale du délai d'exécution prévue.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation a pour objet la relance des lots 7 — peinture et sols souples et 11 — équipements de restauration dans le cadre de la réhabilitation et la restructuration du lycée Antoine Roussin situé à Saint-Louis.
Volet A: Bâtiment externat
volet B: Bâtiment cuisine
volet C: Bâtiment internat
Les candidats doivent répondre obligatoirement aux trois volets. Aucune séparation ou réponse partielle ne sera acceptée.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Intitulé du lot: Peinture et sols souples
Numéro du lot: 7
Brève description:
Le présent marché porte sur le lot no 07 qui a pour objet la réalisation des travaux de peinture et de sols souples.
Le marché comprend une tranche ferme et 3 tranches optionnelles.
Valeur estimée hors TVA: 1851111.26 EUR 💰
Durée de l'accord: 16 mois
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article 30-i-7 du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Le présent lot est décomposé en une (1) tranche ferme et trois (3) tranches optionnelles.
Informations complémentaires:
L'estimation précisée ci-dessus (article Ii.2.6) est l'estimation globale du lot sur la durée totale du délai d'exécution prévue.
Intitulé du lot: Équipements de restauration
Numéro du lot: 11
Brève description:
Le présent marché porte sur le lot no 11 qui a pour objet la réalisation des travaux d'équipements de restauration.
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation deprestations similaires au sens de l'article 30 I 7° du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le candidat ou chacun des membres du groupement devra fournir à l'appui de sa candidature:
1. Une lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire Dc1 conforme au modèle Dc1 joint version mars 2016 (en cas de groupement, la lettre de candidature (ou Dc1) pourra être commune à l'ensemble des membres du groupement).
2. La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire; les personnes admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée d'exécution du marché; 3.une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance et est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, sauf si le candidat fourni un formulaire Dc1 ou un extrait de casier judiciaire.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où ces informations sont disponibles. Conformément à l'article 2-II de l'arrêté du 29.3.2016 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur, -une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Uniquement pour le lot 7:
les candidats sont informés que le présent marché requiert:
— un chiffre d'affaire annuel global minimum couvrant l'estimation du lot sur 12 mois (publié à l'avis d'appel à concurrence).
— un niveau approprié d'assurance des risques professionnels couvrant l'estimation du lot sur 12 mois (publié à l'avis d'appel à concurrence).
Capacité technique et professionnelle:
Une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, et les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque, et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin, Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature, -Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Afficher plus
Conformément aux dispositions de l'article 49 I du décret, les candidats peuvent présenter leur candidature sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume) version papier.
Les candidats ne sont cependant pas autorisés à se limiter aux déclarations faites dans le dume.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Pour le lot 7: Les candidats doivent remettre à l'appui de leur candidature une ou des attestations de formation de type Sous-Section 04 délivrée conformément à l'arrêté du 23.2.2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante et l'article R 4412-117 du code du travail.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-03-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale
Contact
Point de contact: Mme la présidente directrice générale
Adresse du profil d'acheteur: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires
La spl Maraina agit au nom et pour le compte de la région Réunion. Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale.sauf renonciation expresse du titulaire exprimée dans l'acte d'engagement, une avance lui sera accordée.le montant, les dates et les conditions de versement et de remboursement de l'avance sont précisées au CCAP. Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum.il sera fait application des dispositions de la loi no 2013-100 du 28.1.2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière et du décret no 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Chacun des lots est traité à prix global et forfaitaire appliqué à tout ou partie du marché public quelles que soient les quantités livrées ou exécutées en application du montant total (TTC) (tranche ferme + tranche (s) optionnelle (s) le cas échéant) indiqué en toutes lettres à l'ae. Les prix du marché sont conclus à prix définitifs révisables.les modalités d'évolution sont précisées dans le CCAP. Dans le cas où l'opérateur économique est un groupement momentané d'entreprises, aucune forme particulière n'est imposée.toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire.la durée de chaque lot court à compter de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution y compris congés du BTP et période de préparation de l'ensemble des travaux allotis est de quinze (15) mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation de la tranche ferme.
Afficher plus
Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, au sein du délai global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution annexé à l'acte d'engagement, qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots. Pour chaque lot, la durée de la période de préparation est fixée à un (1) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service. Pour ce qui concerne le lot 7, il sera fixé, si nécessaire, une période de préparation pour chacune des tranches optionnelles. Cette période de préparation complémentaire sera toutefois incluse dans le délai d'exécution du marché. Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante: https://spl-maraina.achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'annexe du Rc).Aucun dossier de consultation ne sera transmis par mail.conditions de remise des offres: sur support papier ou sur un support physique électronique ( à l'adresse indiquée plus haut) ou par voie dématérialisée (https://spl-maraina.achatpublic.com).Visites: une visite sera organisée sur site par la SPL Maraina: le 23.2.2017 à 14:00 et le 9.3.2017 à 14:00. Il s'agit d'une visite obligatoire pour l'ensemble des lots.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon — CS 61107 — BP 2024
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97488
Pays: La Réunion 🇷🇪
Téléphone: +262 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Fax: +262 262924362 📠
Adresse Internet: http://la-reunion.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion à l'attention de M. le greffier en chef
Source: OJS 2017/S 034-060923 (2017-02-13)
Avis d'attribution de marché (2017-08-16)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation a pour objet la relance des lots 7 — peinture et sols souples et 11 — équipements de restauration dans le cadre de la réhabilitation et la restructuration du lycée Antoine Roussin situé à Saint-Louis. Volet A: bâtiment externat. Volet B: bâtiment cuisine. Volet C: bâtiment internat. Les candidats devaient répondre obligatoirement aux 3 volets. Aucune séparation ou réponse partielle n'était acceptée. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques étaient indiquées dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus
Valeur totale du marché: 1427484.63 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-16 📅
Date de publication: 2017-08-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 156-323347
Se réfère à l'avis: 2017/S 034-060923
Numéro JO-S: 156
Informations complémentaires
La date de conclusion est la date de notification. Le lot attribué a été signé le 27.6.2017. Le lot 11 a été déclaré sans suite pour modification de programme des travaux par un arrêté en date du 30.5.2017. Une nouvelle procédure sera lancée ultérieurement. La valeur totale finale s'entend toutes tranches confondues. Les pièces du marché sont consultables gratuitement sur demande écrite à l'adresse suivante: marches@spl-maraina.com Publications antérieures: — avis paru au JOUE 2017/s034-060923 en date du 17.2.2017, — avis paru au BOAMP, annonce nº 17-19684 en date du 17.2.2017, — avis supplémentaire paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 21.2.2017 (réf: 616791), — avis supplémentaire paru dans le Journal de l'Île de la Réunion en date du 21.2.2017 (réf: 192863-2120), — avis rectificatif paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 27.2.2017 (réf: 617122), — avis rectificatif paru dans le Journal de l'Île de la Réunion en date du 27.2.2017 (réf: 193021-261).
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Volet A: bâtiment externat.
Volet B: bâtiment cuisine.
Volet C: bâtiment internat.
Les candidats devaient répondre obligatoirement aux 3 volets. Aucune séparation ou réponse partielle n'était acceptée.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques étaient indiquées dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Le présent marché porte sur le lot nº 07 qui a pour objet la réalisation des travaux de peinture et de sols souples.
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article 30-I-7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Brève description:
Le présent marché porte sur le lot nº 11 qui a pour objet la réalisation des travaux d'équipements de restauration.
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article 30-I-7° du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-07-10 📅

Référence
Informations complémentaires
La date de conclusion est la date de notification. Le lot attribué a été signé le 27.6.2017. Le lot 11 a été déclaré sans suite pour modification de programme des travaux par un arrêté en date du 30.5.2017. Une nouvelle procédure sera lancée ultérieurement.
Afficher plus
La valeur totale finale s'entend toutes tranches confondues.
Les pièces du marché sont consultables gratuitement sur demande écrite à l'adresse suivante: marches@spl-maraina.com
Publications antérieures:
— avis paru au JOUE 2017/s034-060923 en date du 17.2.2017,
— avis paru au BOAMP, annonce nº 17-19684 en date du 17.2.2017,
— avis supplémentaire paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 21.2.2017 (réf: 616791),
— avis supplémentaire paru dans le Journal de l'Île de la Réunion en date du 21.2.2017 (réf: 192863-2120),
— avis rectificatif paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 27.2.2017 (réf: 617122),
— avis rectificatif paru dans le Journal de l'Île de la Réunion en date du 27.2.2017 (réf: 193021-261).

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion — à l'attention de M. le greffier en chef
Source: OJS 2017/S 156-323347 (2017-08-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de menuiserie et de charpenterie Travaux de menuiserie Pose de portes et de fenêtres et... Travaux d'installation de menuiseries... Installation de cuisines équipées Travaux de peinture et de vitrerie Travaux d'application de revêtements... Travaux de peinture