Lot 116 — second oeuvre — finitions du Parc Relais Saint-Jacques — gaîté de la ligne b du métro automatique de Rennes Métropole

Semtcar

Le Parc relais Saint-Jacques-Gaîté est un parc de stationnement de 800 places de 115m sur 34m environ, en superstructure, avec 7 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée pour une hauteur d'environ 25 mètres, largement ventilé. Il s'agit d'une structure poteaux poutres en béton armé, avec des planchers en dalle Ba pour les deux premiers niveaux et en structure mixte acier/béton pour les niveaux supérieurs .La façade coté rocade est habillée d'une résille métallique. La façade coté ville est habillée d'une résille d'éléments de béton préfabriqué.
Le Lot 116 objet de la présente consultation concerne les travaux de parachèvement du parc relais (travaux de métallerie dont garde-corps, menuiseries, cloisons, peinture, plomberie?).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-01-02. L'appel d'offres a été publié le 2017-11-21.

Qui ?

• Semtcar

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Bretagne › Ille-et-Vilaine

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-11-21	Avis de marché

Avis de marché (2017-11-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de cloisonnement
Brève description:

Le Parc relais Saint-Jacques-Gaîté est un parc de stationnement de 800 places de 115m sur 34m environ, en superstructure, avec 7 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée pour une hauteur d'environ 25 mètres, largement ventilé. Il s'agit d'une structure poteaux poutres en béton armé, avec des planchers en dalle Ba pour les deux premiers niveaux et en structure mixte acier/béton pour les niveaux supérieurs .La façade coté rocade est habillée d'une résille métallique. La façade coté ville est habillée d'une résille d'éléments de béton préfabriqué. Le Lot 116 objet de la présente consultation concerne les travaux de parachèvement du parc relais (travaux de métallerie dont garde-corps, menuiseries, cloisons, peinture, plomberie?).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de cloisonnement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de plomberie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ille-et-Vilaine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Semtcar
Adresse postale: 1 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz, CS 80827
Code postal: 35208
Commune postale: Rennes
Contact
Adresse Internet: http://www.semtcar.fr 🌏
Courrier électronique: aapc@semtcar.fr 📧
Téléphone: +33 299858930 📞
Fax: +33 299651151 📠
URL des documents: http://www.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-11-21 📅
Date limite de soumission: 2018-01-02 📅
Date de publication: 2017-11-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 225-469270
Numéro JO-S: 225
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info - Rappel: tous les échanges des candidats avec l'entité adjudicatrice pendant la phase de consultation des entreprises, puis lors de l'exécution, doivent être rédigés en langue française. Dans le cadre de la ligne b, Semtcar agit au nom et pour le compte de Rennes Métropole en tant qu'entité adjudicatrice. Cette procédure négociée avec mise en concurrence préalable est lancée conformément aux dispositions des articles 26 et 74 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics. Les documents suivants doivent être téléchargés sur la plateforme de dématérialisation (profil d'acheteur) http://semtcar.marcoweb.fr: — Déclaration sur l'honneur, — trame de la liste des travaux, — tableau de présentation du dossier de candidature (remplir les cases avec des liens vers les documents fournis), — modalités de remise des candidatures et des offres et autres informations complémentaires, — note synthétique de présentation du projet et des intervenants.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le Lot 116 objet de la présente consultation concerne les travaux de parachèvement du parc relais (travaux de métallerie dont garde-corps, menuiseries, cloisons, peinture, plomberie?).

Durée de l'accord: 18 mois
Description des options:

Possibilité de recourir ultérieurement à des marchés négociés sans mise en concurrence préalable en application de l'article 65 de l'ordonnance 2015-899 et de l'article 30 du décret 2016-360 relatifs aux marchés publics, ou à un ou plusieurs avenant(s) ou à décision de poursuivre dans le respect notamment des dispositions des articles 139 et 140 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: Phase études ligne b financée par le programme opérationnel régional 2007/2013 — crédits Feder. La phase travaux financée par le programme opérationnel régional Feder/Fse 2014-2020 — action 3.3.1.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— inscription au registre du commerce ou équivalent. Outre les documents cités aux Iii-2-2 et Iii-2-3 ci-après, le candidat produit à l'appui de sa candidature et pour chaque membre du groupement, le cas échéant:

1°les pouvoirs, dûment signés, des personnes habilitées à engager le candidat.

2°en cas de groupement, la lettre de candidature dûment signée de l'ensemble des membres du groupement.

3°une déclaration sur l'honneur, dûment signée, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics et qu'il respecte l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L5212-2 à L5212-11 du Code du Travail (voir modèle de déclaration téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation).

4°s'il est en redressement judiciaire au sens de l'article L.620-1 du code du commerce, ou fait l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;

— déclaration appropriée de banque ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. Cette preuve devra concerner des risques professionnels de nature similaire aux prestations de la présente consultation; — extraits de bilans avec compte de résultat concernant les trois dernières années des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

— Pour les sociétés nouvellement crées possibilité d'équivalence chiffre d'affaires et extraits de bilans par plan de développement et/ou attestations de santé financière par des déclarations de banques.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Capacités économique et financière en rapport avec la taille du marché. Si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen.

Capacité technique et professionnelle:

— Déclaration effectifs moyens annuels et importance du personnel d'encadrement sur les 3 dernières années.

— Liste principaux travaux effectués sur les 5 dernières années (voir trame téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation). Pour les travaux les plus importants, liste appuyée d'attestations de bonne exécution qui préciseront que les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique; en plus de ces éléments, il est précisé que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte;

— description outillage, matériel et équipement technique;

— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celles du marché;

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Pour les sociétés nouvellement créées: possibilité d'équivalence par tout moyen en rapport avec les prestations: formation du personnel, expériences passées et Cv etc. (sauf pour les agréments réglementaires).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Garantie de parfait achèvement d'un an avec une retenue de garantie de 5 % sur le montant du marché pouvant être remplacée par une Garantie à Première Demande (délai de garantie d'un an). — Avance possible de 5 % calculée selon les dispositions des articles 110 à 113 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics. Le montant de l'avance consentie devra être garanti à 100 % par une Garantie à Première Demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Pour la ligne b du métro automatique, le financement de l'opération est assuré par Rennes Métropole dans le cadre du budget annexe Transports alimenté par les ressources propres, par des emprunts et par des subventions de partenaires publics. Il sera procédé au paiement par chèque ou virement bancaire libellés en euros, selon des acomptes en fonction de l'avancement. Le délai de paiement sera conforme aux textes en vigueur, 30 jours selon l'article 1 du décret 2013-269 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le marché sera conclu à prix forfaitaires répertoriés dans l'etat des Prix Forfaitaires (Epf). Les prix sont révisables. La formule de variation des prix sera fixée dans le Cahier des Charges.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera conclu avec une entreprise isolée ou un groupement d'entreprises, la forme solidaire du groupement est vivement recommandée, à défaut un groupement conjoint avec mandataire solidaire peut être accepté. Les sous-traitants ne sont pas concernés par l'obligation d'exclusivité qui s'impose aux seuls cotraitants membres du groupement(cf pj modalité de présentation des candidatures/ règles et critères objectifs de participation).

Conditions d'exécution du contrat:

L'Opération est classée en première catégorie au sens protection de la sécurité, de la santé et des conditions de travail pour la ligne b. Le marché, comportera des clauses visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage. Les modalités de mise en oeuvre de cette démarche d'insertion seront indiquées dans le dossier de consultation des entreprises.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:30
Date d'envoi des invitations: 2018-03-23 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 12 mois

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 38517999900037
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.info 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: semtcar: M. le directeur Général
Adresse postale: 1 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz, Cs 80827
Pays: Ille-et-Vilaine 🏙️
Adresse Internet: http://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info -

Rappel: tous les échanges des candidats avec l'entité adjudicatrice pendant la phase de consultation des entreprises, puis lors de l'exécution, doivent être rédigés en langue française. Dans le cadre de la ligne b, Semtcar agit au nom et pour le compte de Rennes Métropole en tant qu'entité adjudicatrice. Cette procédure négociée avec mise en concurrence préalable est lancée conformément aux dispositions des articles 26 et 74 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics. Les documents suivants doivent être téléchargés sur la plateforme de dématérialisation (profil d'acheteur) http://semtcar.marcoweb.fr:

— Déclaration sur l'honneur,

— trame de la liste des travaux,

— tableau de présentation du dossier de candidature (remplir les cases avec des liens vers les documents fournis),

— modalités de remise des candidatures et des offres et autres informations complémentaires,

— note synthétique de présentation du projet et des intervenants.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3, Contour de la Motte, Hôtel de Bizien, Cs44416
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Fax: +33 299635684 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Voir info ci-dessus.
Source: OJS 2017/S 225-469270 (2017-11-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de menuiserie et de charpenterie (>20)

Travaux de menuiserie (>20)

Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires (>20)

Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres (>20)