Lot 101 — gros œuvre et second œuvre du Parc relais Les Gayeulles

Semtcar

Les travaux comprendront essentiellement des prestations:
— de gros œuvre (ossature béton armé, planchers dalles alvéolaires précontraintes environ 12 000 mètres carrés, fondations profondes de type pieux forés),
— de couverture (bac acier simple peau) — étanchéité (asphalte environ 3 000 mètres carrés),
— de bardage (vêture inox perforée simple peau environ 1 900 mètres carrés),
— de menuiserie bois, aluminium et acier,
— de métallerie et serrurerie (gare corps, barreaudage, façade vitrée agrafée),
— de peinture (murs, plafonds, peinture de sol époxy environ 12 000 mètres carrés),
— de revêtements de sol et carrelage mural,
— de réalisation de cloisons, doublages et faux-plafonds,
— d'installation d'extincteurs.
Le marché, comportera des clauses visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage. Les modalités de mise en œuvre de cette démarche d'insertion seront indiquées dans le dossier de consultation des entreprises.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-05-16. L'appel d'offres a été publié le 2017-04-20.

Qui ?

• Semtcar

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ille-et-Vilaine

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-04-20	Avis de marché

Avis de marché (2017-04-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de parkings à étages
Brève description:

Les travaux comprendront essentiellement des prestations: — de gros œuvre (ossature béton armé, planchers dalles alvéolaires précontraintes environ 12 000 mètres carrés, fondations profondes de type pieux forés), — de couverture (bac acier simple peau) — étanchéité (asphalte environ 3 000 mètres carrés), — de bardage (vêture inox perforée simple peau environ 1 900 mètres carrés), — de menuiserie bois, aluminium et acier, — de métallerie et serrurerie (gare corps, barreaudage, façade vitrée agrafée), — de peinture (murs, plafonds, peinture de sol époxy environ 12 000 mètres carrés), — de revêtements de sol et carrelage mural, — de réalisation de cloisons, doublages et faux-plafonds, — d'installation d'extincteurs. Le marché, comportera des clauses visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage. Les modalités de mise en œuvre de cette démarche d'insertion seront indiquées dans le dossier de consultation des entreprises.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de parkings à étages 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de parkings à étages 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ille-et-Vilaine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Semtcar
Adresse postale: immeuble Agora, 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, CS 80827
Code postal: 35208
Commune postale: Rennes Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.semtcar.fr 🌏
Courrier électronique: aapc@semtcar.fr 📧
URL des documents: http://semtcar.marcoweb.fr 🌏
URL pour la participation: http://semtcar.marcoweb.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-20 📅
Date limite de soumission: 2017-05-16 📅
Date de publication: 2017-04-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 079-152976
Numéro JO-S: 79
Informations complémentaires

Les variantes ne sont pas autorisées dans le cadre de cette consultation. Aucune prime n'est prévue dans le cadre de cette consultation. La durée prévisible du marché indiquée est comptée à partir de la notification du marché et hors parfait achèvement.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux comprendront essentiellement des prestations:

— de gros œuvre (ossature béton armé, planchers dalles alvéolaires précontraintes environ 12 000 mètres carrés, fondations profondes de type pieux forés),

— de couverture (bac acier simple peau) — étanchéité (asphalte environ 3 000 mètres carrés),

— de bardage (vêture inox perforée simple peau environ 1 900 mètres carrés),

— de menuiserie bois, aluminium et acier,

— de métallerie et serrurerie (gare corps, barreaudage, façade vitrée agrafée),

— de peinture (murs, plafonds, peinture de sol époxy environ 12 000 mètres carrés),

— de revêtements de sol et carrelage mural,

— de réalisation de cloisons, doublages et faux-plafonds,

— d'installation d'extincteurs.

Le marché, comportera des clauses visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage. Les modalités de mise en œuvre de cette démarche d'insertion seront indiquées dans le dossier de consultation des entreprises.

— de couverture (bac acier simple peau) — étanchéité (asphalte environ 3000 mètres carrés),

— de métallerie et serrurerie (gare corps, barreaudage, façade vitrée agrafée)

— d'installation d'extincteurs,

Durée de l'accord: 16 mois
Description des options:

Possibilité de recourir ultérieurement à des marchés négociés sans mise en concurrence préalable en application de l'article 65 de l'ordonnance 2015-899 et de l'article 30 du décret 2016-360 relatifs aux marchés publics, ou à un ou plusieurs avenant(s) ou à décision de poursuivre dans le respect notamment des dispositions des articles 139 et 140 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: La phase travaux est financée par le programme opérationnel régional FEDER/FSE 2014-2020 — action 3.3.1 «Soutenir le développement de l'inter et de la multi-modalité».
Informations complémentaires:

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rennes Métropole.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Inscription au registre du commerce ou équivalent. Outre les documents cités aux Iii-2-2 et Iii-2-3 ci-après, le candidat produit à l'appui de sa candidature et pour chaque membre du groupement, le cas échéant:

1.Les pouvoirs, dûment signés, des personnes habilitées à engager le candidat;

2.En cas de groupement, la lettre de candidature dûment signée de l'ensemble des membres du groupement;

3.Une déclaration sur l'honneur, dûment signée, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance 2015-899 du

23.7.2015 relative aux marchés publics et qu'il respecte l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.5212-2 à L.5212-11 du code du travail (voir modèle de déclaration téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation).

4.S'il est en redressement judiciaire au sens de l'article L.620-1 du code du commerce, ou fait l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banque ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. Cette preuve devra concerner des risques professionnels de nature similaire aux prestations de la présente consultation,

— extraits de bilans avec compte de résultat concernant les 3 dernières années des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi,

— pour les sociétés nouvellement crées possibilité d'équivalence chiffre d'affaires et extraits de bilans par plan de développement et/ou attestations de santé financière par des déclarations de banques.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Capacités économique et financière en rapport avec la taille du marché. Si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration effectifs moyens annuels et importance du personnel d'encadrement sur les 3 dernières années,

— liste de principaux travaux effectués sur les 5 dernières années (voir trame téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation). Pour les travaux les plus importants, liste appuyée d'attestations de bonne exécution qui préciseront que les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique; en plus de ces éléments, il est précisé que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de 5 ans seront pris en compte,

— description outillage, matériel et équipement technique,

— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celles du marché,

— certificats de qualification professionnelle.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

1233 — pieux (Forés, battus),

2212 — béton armé et béton précontraint,

3813 — tous types de bardage.

Une compétence en coordination de différents corps de métiers doit être prouvée par tous moyens: qualification du personnel, expérience de chantier....

Pour les sociétés nouvellement créées: possibilité d'équivalence par tout moyen en rapport avec les prestations: formation du personnel, expériences passées et CV etc. (sauf pour les agréments réglementaires).

Liste et brève description des règles et critères:

Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs candidatures en agissant à la fois:

1. En qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements;

2. En qualité de membres de plusieurs groupements. Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature en application de l'article 50 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur que ceux qui lui sont exigés de sa part par l'entité adjudicatrice. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique (sous-traitants, filiales, maison mère etc). Si les documents ne sont pas en français ils sont accompagnés d'une traduction faite par une personne physique.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

— garantie de parfait achèvement d'un an avec une retenue de garantie de 5 % sur le montant du marché pouvant être remplacée par une Garantie à Première Demande (délai de garantie d'un an),

— avance possible de 5 % calculée selon les dispositions des articles 110 à 113 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics. Le montant de l'avance consentie devra être garanti à 100 % par une Garantie à Première Demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Pour la ligne b du métro automatique, le financement de l'opération est assuré par Rennes Métropole dans le cadre du budget annexe Transports alimenté par les ressources propres, par des emprunts et par des subventions de partenaires publics. Il sera procédé au paiement par chèque ou virement bancaire libellés en euros, selon des acomptes en fonction de l'avancement. Le délai de paiement sera conforme aux textes en vigueur, 30 jours selon l'article 1 du décret 2013-269 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le marché sera conclu à prix forfaitaires répertoriés dans l'État des Prix Forfaitaires (EPF). Les prix sont révisables. La formule de variation des prix sera fixée dans le Cahier des Charges.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera conclu avec une entreprise isolée ou un groupement solidaire d'entreprises (vivement recommandé) ou à défaut groupement conjoint avec mandataire solidaire. Les sous-traitants ne sont pas concernés par l'obligation d'exclusivité (cf. Iii.1.4) qui s'impose aux seuls co-traitants membres du groupement.

Conditions d'exécution du contrat:

L'opération est classée en première catégorie au sens protection de la sécurité, de la santé et des conditions de travail pour la ligne b. Le marché, comportera des clauses visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage. Les modalités de mise en œuvre de cette démarche d'insertion seront indiquées dans le dossier de consultation des entreprises.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:30
Date d'envoi des invitations: 2017-07-04 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 12 mois

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://semtcar.marcoweb.fr 🌏
URL des documents: http://semtcar.marcoweb.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Rappel: tous les échanges des candidats avec l'entité adjudicatrice pendant la phase de consultation des entreprises, puis lors de l'exécution, doivent être rédigés en langue française. Dans le cadre de la ligne b, Semtcar agit au nom et pour le compte de Rennes Métropole en tant qu'entité adjudicatrice. Cette procédure négociée avec mise en concurrence préalable est lancée conformément aux dispositions des articles 26 et 74 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics. Les documents suivants doivent être téléchargés sur la plateforme de dématérialisation (profil d'acheteur) http://semtcar.marcoweb.fr:

— déclaration sur l'honneur,

— trame de la liste des travaux,

— tableau de présentation du dossier de candidature (remplir les cases avec des liens vers les documents fournis),

— modalités de remise des candidatures et des offres et autres informations complémentaires,

— note synthétique de présentation du projet et des intervenants.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif — hôtel de Bizien
Adresse postale: 3 contour de la Motte, CS 44416
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://rennes.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif — hôtel de Bizien
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2017/S 079-152976 (2017-04-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports (6)

Bâtiments liés aux activités de transport (6)

Travaux de construction de bâtiments liés aux transports routiers (4)