Installation et maintenance de matériels électriques sur voirie — 3 Lots

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Exécution de travaux d'implantation, d'entretien et de maintenance dans les domaines suivants:
— éclairage public des Zones d'activités Communautaires et des espaces communautaires
— infrastructures de Communication Électronique et Infrastructures Basse Tension
— signalisation lumineuse routière
— aménagement Urbain et contrôle d'accès
— supports d'effort sur ligne aérienne de trolleybus.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-04-24. L'appel d'offres a été publié le 2017-03-23.

Qui ?

• Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-03-23	Avis de marché

Avis de marché (2017-03-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation
Numéro de référence: AOO-2017-071
Brève description:

Exécution de travaux d'implantation, d'entretien et de maintenance dans les domaines suivants: — éclairage public des Zones d'activités Communautaires et des espaces communautaires — infrastructures de Communication Électronique et Infrastructures Basse Tension — signalisation lumineuse routière — aménagement Urbain et contrôle d'accès — supports d'effort sur ligne aérienne de trolleybus.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation 📦
Code CPV supplémentaire: Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation 📦
Feux de signalisation 📦
Bornes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Vienne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Adresse postale: 19 rue Bernard Palissy
Code postal: 87031
Commune postale: Limoges
Contact
Adresse Internet: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: marches_publics@agglo-limoges.fr 📧
Téléphone: +33 555457900 📞
Fax: +33 555457864 📠
URL des documents: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-03-23 📅
Date limite de soumission: 2017-04-24 📅
Date de publication: 2017-03-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 061-113395
Numéro JO-S: 61
Informations complémentaires

Sous-Critères «Valeur Technique»: Organisation gale pour assurer prestations 35 %; Modalités d'intervention sur mâts GDE hauteur 10 %; Modalités fonctionnement logiciel GMAO 25 %; Mise en oeuvre travaux 30 %. Sous-Critères «Performances en matière de protection de l'environnement»: Impact environnemental des travaux 30 %; Qualité traitement déchets (traitement lampes et lanternes usagées) 70 %.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Exécution de travaux d'implantation, d'entretien et de maintenance dans les domaines suivants:

— éclairage public des Zones d'activités Communautaires et des espaces communautaires

— infrastructures de Communication Électronique et Infrastructures Basse Tension

— signalisation lumineuse routière

— aménagement Urbain et contrôle d'accès

— supports d'effort sur ligne aérienne de trolleybus.

Intitulé du lot: Éclairage public et réseaux souples
Numéro du lot: 1
Brève description:

Travaux d'implantation, d'entretien et de maintenance dans les domaines suivants:

— éclairage public des Zones d'activités Communautaires (2000 points lumineux) et des espaces communautaires (parking Aquapolis, Zénith...)

— infrastructures de Communication Électronique et Infrastructures Basse Tension (bornes de recharge des véhicules électriques, barrières automatiques...).

Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:

Le présent marché entrera en vigueur à compter de sa date de notification pour une période initiale d'un an. Il pourra faire l'objet de trois reconductions par période successive d'un an, sans que la durée totale n'excède quatre ans.

Description des options: Conditions de reconductions indiquées ci-dessus (article Ii.2.7).
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Feux de trafic et bornes escamotables automatiques
Numéro du lot: 2
Brève description: — aménagement urbain et contrôle d'accès.
Description des options: Conditions de reconductions indiquées ci-dessus (article II.2.7).
Informations complémentaires:

Sous-Critères «Valeur Technique» : qualité moyens humains 40 % ; qualité moyens matériels 30 %; gestion déchets chantiers prise en cpte environnement dans prép. et exécution travaux 20 % ; qualité gestion approvisionnements 10 %. Sous critères «Responsabilité sociale entreprise»: politique formation personnel 40 % ; dispositions hygiène et sécurité sur chantiers 40 % ; données accident travail: 20 %.

Intitulé du lot: Supports d'effort et travaux annexes
Numéro du lot: 3
Brève description:

Travaux d'implantation, d'entretien et de maintenance dans le domaine des supports d'efforts sur lignes aériennes de trolleybus.

Informations complémentaires:

Sous-Critères «Valeur Technique»: qualité moyens humains 40 % ; qualité moyens matériels 30 %; gestion déchets chantiers prise en cpte environnement dans prép. et exécution travaux 20 %; qualité gestion approvisionnements 10 %. Sous critères «Responsabilité sociale entreprise»: politique formation personnel 40 %; dispositions hygiène et sécurité sur chantiers 40 %; données accident travail: 20 %.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de l'agglomération Limoges Métropole.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Lettre de candidature (Dc1) éventuellement datée et signée

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (DC2)

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 51, 54 et 55 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics (DC1)

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-1 à 4 du code du travail (DC1).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (DC2).

Capacité technique et professionnelle:

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (à annexer au DC2).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier: pour le lot n° 1:

— carte FNTP 6.83 «Éclairage public routier et urbain» ou équivalent

— carte FNTP 6.92 «Lignes de distributions aériennes et souterraines» ou équivalent.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-04-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur Technique
Critère de qualité (pondération): 40 %
Critère de qualité (nom): Performances en matière de protection de l'environnement
Critère de qualité (pondération): 20 %
Pondération du prix: 40 %
Critère de qualité (pondération): 55 %
Critère de qualité (nom): Responsabilité sociale de l'entreprise
Critère de qualité (pondération): 5 %

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24871931200147
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: CA Limoges Métropole
Code postal: 87000
Point de contact: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com
Téléphone: +33 555457921 📞
Pays: Haute-Vienne 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Pour chaque lot, les prestations feront l'objet d'un accord-cadre mono-attributaire exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande, sans montant minimum ni montant maximum.

Critères sélection des candidatures: garanties et capacités techniques, financières et professionnelles du candidat.

Le dossier de consultation des entreprises est à demander à:

Limoges Metropole

Service Marchés Publics

19 rue Bernard Palissy

87000 Limoges

Fax: +33 555457864

ou téléchargeable à l'adresse électronique indiquée ci-avant.

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement, sans caution.

Les plis devront être remis à Limoges Métropole au Service Marchés Publics en cas d'envoi postal en AR ou en cas de remise en main propre, par voie électronique uniquement par le biais de la plateforme électronique.

La transmission des plis par télécopie ou courriel est interdite.

Renseignements:

— administratifs: Service Marchés Publics, fax +33 555457864

— techniques: Lot n° 1: Direction des Travaux et Infrastructures, fax +33 555318819 — lots n° 2 et 3: Direction des Transports et des Déplacements, fax +33 555317945

les candidats pourront également transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur

en cas de GPT, la forme souhaitée par le PV adjudicateur est un GPT conjoint avec mandataire solidaire.

Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. En cas de non-respect du délai global de paiement, et en application du décret n° 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EUR s'ajoutera au montant des intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires sera celui de la Banque Centrale Européenne en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de huit points conformément au décret n° 2013-269 du 29.3.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: CA Limoges Métropole
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155 📞
Courrier électronique: greffe.ta-limoges@juradm.fr 📧
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Administratif de Limoges
Source: OJS 2017/S 061-113395 (2017-03-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services de réparation et d'entretien (>20 nouveaux marchés)

Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au matériel de transport aérien, ferroviaire, routier et maritime (12)

Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et à d'autres équipements (8)

Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation (7)