Grand port de Bastia-Corse investigations géotechniques en mer

Collectivité territoriale de Corse

Études géotechniques spécifiques en milieu maritime.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-05-15. L'appel d'offres a été publié le 2017-04-03.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-04-03 Avis de marché
2017-05-05 Informations complémentaires
Avis de marché (2017-04-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étude géotechnique
Numéro de référence: 17S0015
Brève description: Études géotechniques spécifiques en milieu maritime.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étude géotechnique 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'étude géotechnique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Corse 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité Territoriale de Corse
Adresse postale: 22 cours Grandval, BP 215
Code postal: 20187
Commune postale: Ajaccio Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.corse.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@ct-corse.fr 📧
Téléphone: +33 495516928 📞
URL des documents: https://marchespublics.ct-corse.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.ct-corse.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-03 📅
Date limite de soumission: 2017-05-15 📅
Date de publication: 2017-04-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 067-125637
Numéro JO-S: 67
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures: 1. Capacités économiques et financières 2. Capacités professionnelles et techniques 3. Références des prestations sur les 3 dernières années. Critères de jugement des offres: 1. Valeur technique appréciée au vu du contenu du mémoire technique (pondération: 60). Ce mémoire technique sera jugé au regard des sous-critères suivants: Sous critère 1.1: méthodologie et organisation (35 %) sous critère 1.2: moyens personnels (20 %) sous critère 1.3: moyens techniques (35 %) sous critère 1.4: planning (10 %) 2. Prix (pondération: 40). Le délai d'exécution des prestations est fixé par le candidat dans son acte d'engagement. Le délai plafond d'exécution à ne pas dépasser est de 6 mois dont un mois de préparation. Les variantes par rapport à l'objet du marché ne sont pas autorisées.- mode de financement: Le marché sera financé par les crédits inscrits au Budget de la CTC. — Mode de paiement: Virement bancaire (Mandat administratif). — Délai de paiement: 30 jours. — Les prix du marché sont fermes actualisables. — Une avance est accordée dans les conditions prévues à l'article 110 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Forme juridique de l'attributaire: A l'issue de l'attribution du marché, l'entité adjudicatrice imposera la forme d'un groupement solidaire conformément à l'article 45 II du Décret n° 2016-360 du 25.3.2016. Les négociations sont interdites.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Grand port de Bastia-Corse investigations géotechniques en mer.
Durée de l'accord: 6 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Pour le candidat ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants:
Une lettre de candidature (modèle DC1) disponible gratuitement sur le site internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
— pour le candidat ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants:
la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement: modèle DC2, disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
— si le candidat est en redressement judiciaire la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet.
Situation économique et financière:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— Moyens en personnels/matériels dont dispose le candidat
— une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
— Attestation d'assurance à responsabilité civile professionnelle.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 8 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-05-23 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 17s0015
Contact
URL des documents: https://marchespublics.ct-corse.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures: 1. Capacités économiques et financières 2. Capacités professionnelles et techniques 3. Références des prestations sur les 3 dernières années.
Critères de jugement des offres:
1. Valeur technique appréciée au vu du contenu du mémoire technique (pondération: 60).
Ce mémoire technique sera jugé au regard des sous-critères suivants:
Sous critère 1.1: méthodologie et organisation (35 %)
sous critère 1.2: moyens personnels (20 %)
sous critère 1.3: moyens techniques (35 %)
sous critère 1.4: planning (10 %)
2. Prix (pondération: 40).
Le délai d'exécution des prestations est fixé par le candidat dans son acte d'engagement. Le délai plafond d'exécution à ne pas dépasser est de 6 mois dont un mois de préparation.
Les variantes par rapport à l'objet du marché ne sont pas autorisées.- mode de financement: Le marché sera financé par les crédits inscrits au Budget de la CTC.
— Mode de paiement: Virement bancaire (Mandat administratif).
— Délai de paiement: 30 jours.
— Les prix du marché sont fermes actualisables.
— Une avance est accordée dans les conditions prévues à l'article 110 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Forme juridique de l'attributaire:
A l'issue de l'attribution du marché, l'entité adjudicatrice imposera la forme d'un groupement solidaire conformément à l'article 45 II du Décret n° 2016-360 du 25.3.2016.
Les négociations sont interdites.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: Villa Montepiano
Commune postale: Bastia Cedex 1
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 495328866 📞
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd Paul Peytral
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Téléphone: +33 484354554 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Direction juridique et commande publique
Adresse postale: Collectivité Territoriale de Corse — 22 cours Grandval — BP 215
Commune postale: Ajaccio Cedex 1
Code postal: 20187
Téléphone: +33 495516464 📞
Courrier électronique: commande.publique@ct-corse.fr 📧
Fax: +33 495516621 📠
Adresse Internet: http://www.corse.fr 🌏
Source: OJS 2017/S 067-125637 (2017-04-03)
Informations complémentaires (2017-05-05)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale de Corse

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-05 📅
Date limite de soumission: 2017-05-31 📅
Date de publication: 2017-05-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 089-173923
Se réfère à l'avis: 2017/S 067-125637
Numéro JO-S: 89
Source: OJS 2017/S 089-173923 (2017-05-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de préparation et de dégagement... Travaux d'étude géotechnique