Gare de Paris Austerlitz: travaux préparatoires à la rénovation de la grande et de la petite halle Voyageur et à la réhabilitation du bâtiment interstitiel

SNCF

— désamiantage, déplombage et curage des locaux situés dans l'emprise des futurs travaux de rénovation,
— démantèlement après désamiantage, des emprises du parking EFFIA,
— curage des réseaux préalablement neutralisés,
— démolition de coques commerciales et locaux techniques,
— création d'accès chantier,
— démolition partielle de dallage et création de dallage neuf,
— mise en place évolutive de cantonnements de chantier,
— mise en place de cloisons d'isolement de chantier,
— mise en place d'un éclairage, d'un éclairage de sécurité et d'une sonorisation provisoire en phase travaux dans les parties accessibles au public et au personnel SNCF,
— réalisation de 2 locaux techniques,
— travaux d'accompagnement aux travaux du bâtiment interstitiel.
Le présent appel à candidature concerne 4 lots:
Lot 1: désamiantage — déplombage — curage — démolition.
Lot 2: installations de chantier.
Lot 3: démolition — GOE — reprise sous œuvre.
Lot 4: CFA — CFO — SSS.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-02-09. L'appel d'offres a été publié le 2017-01-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-01-12 Avis de marché
2017-08-03 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-01-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation de chantier
Brève description:
— désamiantage, déplombage et curage des locaux situés dans l'emprise des futurs travaux de rénovation, — démantèlement après désamiantage, des emprises du parking EFFIA, — curage des réseaux préalablement neutralisés, — démolition de coques commerciales et locaux techniques, — création d'accès chantier, — démolition partielle de dallage et création de dallage neuf, — mise en place évolutive de cantonnements de chantier, — mise en place de cloisons d'isolement de chantier, — mise en place d'un éclairage, d'un éclairage de sécurité et d'une sonorisation provisoire en phase travaux dans les parties accessibles au public et au personnel SNCF, — réalisation de 2 locaux techniques, — travaux d'accompagnement aux travaux du bâtiment interstitiel. Le présent appel à candidature concerne 4 lots: Lot 1: désamiantage — déplombage — curage — démolition. Lot 2: installations de chantier. Lot 3: démolition — GOE — reprise sous œuvre. Lot 4: CFA — CFO — SSS.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Constructions préfabriquées 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Sncf
Adresse postale: 4 rue André Campra, CS 20012
Code postal: 93212
Commune postale: La Plaine-Saint-Denis Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.sncf.com/fr/fournisseurs/avis-de-marche 🌏
Courrier électronique: dominique.coutelle@sncf.fr 📧
Téléphone: +33 185587803 📞
URL des documents: http://www.sncf.com/fr/fournisseurs/avis-de-marche 🌏
URL pour la participation: http://www.sncf.com/fr/fournisseurs/avis-de-marche 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-12 📅
Date limite de soumission: 2017-02-09 📅
Date de publication: 2017-01-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 011-016433
Numéro JO-S: 11
Informations complémentaires
SNCF émet cet avis de marché au nom et pour le compte de SNCF Mobilités. La présente consultation est effectuée dans le cadre de la procédure négociée avec mise en concurrence, objet du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Dans le cadre de cette procédure, la négociation n'est pas systématique. Il s'agit d'une éventualité qui peut être mise en œuvre par l'acheteur selon le niveau des offres remises. L'entité d'achat développe les consultations en ligne, par voie électronique. Les coordonnées e-mail du représentant habilité à soumissionner à la présente consultation sont à mentionner dans le dossier de candidature. Toute candidature envoyée par voie électronique doit être datée et envoyée dans le respect des procédures décrites dans les «Conditions générales de remise des candidatures en ligne sur le site www.sncf.com» par un représentant du candidat dûment habilité. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé. Le candidat doit être en mesure de justifier des pouvoirs de son représentant sur requête de l'entité d'achat. Toute candidature électronique ne respectant pas le formalisme pré cité ou envoyée à une autre adresse est rejetée sans être analysée. Pour toute difficulté d'ordre technique (notamment au moment de la transmission de la candidature), le candidat doit contacter le support fournisseur à: Supportfournisseursncf@sncf.fr — ou 04.26.21.16.01. Pour toute autre question le candidat doit contacter l'acheteur dont les coordonnées sont reprises au point I.1 du présent avis. Après examen des documents, l'entité d'achat évalue la capacité du candidat et sélectionne les candidats aptes à présenter une offre. Le marché sera soumis aux dispositions du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicables aux marchés de travaux de la SNCF, disponible sur le site http://www.sncf.com — Entreprises et Collectivités — Fournisseurs — Documentation (dans ce document, le terme SNCF désigne indifféremment SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau). La candidature ainsi que tout échange d'informations doivent être rédigés en français. L'examen des variantes est subordonné à la remise d'une offre de base conforme aux prescriptions du cahier des charges.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
— désamiantage, déplombage et curage des locaux situés dans l'emprise des futurs travaux de rénovation,
— démantèlement après désamiantage, des emprises du parking EFFIA,
— curage des réseaux préalablement neutralisés,
— démolition de coques commerciales et locaux techniques,
— création d'accès chantier,
— démolition partielle de dallage et création de dallage neuf,
— mise en place évolutive de cantonnements de chantier,
— mise en place de cloisons d'isolement de chantier,
— mise en place d'un éclairage, d'un éclairage de sécurité et d'une sonorisation provisoire en phase travaux dans les parties accessibles au public et au personnel SNCF,
— réalisation de 2 locaux techniques,
— travaux d'accompagnement aux travaux du bâtiment interstitiel.
Le présent appel à candidature concerne 4 lots:
Lot 1: désamiantage — déplombage — curage — démolition.
Lot 2: installations de chantier.
Lot 3: démolition — GOE — reprise sous œuvre.
Lot 4: CFA — CFO — SSS.
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 4
Intitulé du lot: Désamiantage — déplombage — curage — démolition
Numéro du lot: 1
Brève description:
Désamiantage et curage des futures emprises travaux pour la rénovation de la grande halle Voyageurs et de la petite halle latérale et à la réhabilitation du bâtiment interstitiel:
— dépose partielle de la marquise,
— déconstruction structurelle des dallages et de la structure métallique du parking,
— façade file G et locaux côté Seine,
— local — ATZ 1 (Poste de transformation électrique),
— local eau glacée,
— local calculateur,
— façade file H et locaux de la galerie Muséum,
— toiture — blocs frigorifiques,
— quai voie 13,
— cour Muséum.
Les travaux repris au présent lot concernent:
— le désamiantage de locaux et des emprises extérieurs représentant une surface traitées d'environ 550 m
— retrait des sols plastiques et colles,
— retrait des nez de marche de l'escalier,
— retrait des plaques de faux-plafond,
— retrait des colles et dalles de sol,
— retrait des ragréages,
— retrait de conduit en amiante ciment,
— retrait de mastics amiantés,
— retrait de l'enduit projeté,
— retrait des enrobés amiantés.
— le curage des éléments en sous-face de la marquise: 50 m
— la déconstruction des dallages et de la structure métallique du parking: 500 m
— le curage de la façade file G, curage et démolitions des locaux côté Seine: 1 650 m
— le curage de la façade file H, curage et démolitions des locaux côté Muséum: 550 m
— la démolition et curage des locaux techniques: 250 m
— la dépose en conservation du mobilier urbain (candélabre, mobilier parking EFFIA, etc.),
— la dépose des enrobés et des jardinières extérieures: 300 m
— la mise ne place de protections au vide.
Les quantités indiquées ci-dessus sont données simplement à titre indicatif.
Durée de l'accord: 34 mois
Intitulé du lot: Installations de chantier
Numéro du lot: 2
Brève description:
Ensemble des installations de chantier et des travaux d'accompagnement nécessaires aux travaux préparatoires et aux travaux de rénovation de la grande halle Voyageurs et de la petite halle latérale et à la réhabilitation du bâtiment interstitiel:
— mise en place des installations communes de chantier (clôtures, bennes, ateliers, stockages, voies engins etc...),
— mise en place de bases vie évolutives,
— mise en place de clôtures en gare pour assurer un bon isolement du chantier vis-à-vis des zones accessibles au public notamment:
— clôtures autour des piétements d'échafaudage couvrant la Grande Halle des files 20 à 29,
— clôtures des emprises communes de chantier.
— mise en place des cloisons d'isolement vis-à-vis des occupations ou des chantiers tiers,
— mise en place des travaux divers nécessaires au maintien de l'accès et de l'évacuation des bureaux situés au niveau R+2 du pavillon de l'horloge suivant le phasage définis.
L'entreprise titulaire du lot 2 est également désignée pour assurer la gestion du chantier:
— titulaire du compte prorata pour les 2 opérations travaux préparatoires et GHV/BI,
— assure le gardiennage des emprises extérieures de chantier de jour et de nuit suivant les travaux définis dans les pièces marché des TP et GHV/BI,
— organise le déploiement d'hommes trafic pour régulation de la circulation aux abords et sur le chantier,
— assure l'entretien et la maintenance de la base vie et des installations communes extérieures de chantier.
Les travaux comprendront notamment:
Clôture en panneaux grillagée de 2,50 m de hauteur: 550 ml.
Clôture lisse opaque en panneaux composites: 1 200 ml.
Fourniture et pose de clôture mixte opaque et grillagée: 60 ml.
Habillage des pieds d'échafaudage en grillage souple: 270 m
Dépose et repose de clôtures existantes.
Dépose et repose de portails existants.
Parois d'isolement CF1h: 850 m
Porte et portail métallique de chantier: 10 unités.
Sapine de chantier: 2 unités.
Lift de chantier: 1 unité.
Peinture et marquage au sol: 2 200 m
Emprises extérieures communes de chantier:
— aire de stockage extérieure de matériels,
— aire de stockage de déchets,
— raccordements et évacuations sur réseaux EU/EP,
— branchement eau,
— branchement électrique,
— aire de lavage,
— comblement en grave et enrobé: 460 m
— revêtements de sols en grave ciment ou grave bitumineuse: 670 m
Fourniture et pose de poteaux bois: 200.
Cantonnements de chantier: 2 unités durée cumulée 38 mois.
Dallage provisoire: 300 m
Dépose de menuiseries intérieures.
Cloisonnement acoustique CF1h: 115 m
Murs maçonnés bloc béton pleine ep 10 cm: 260 m
Plafond acoustique: 125 m
Châssis vitré: 1 unité.
Remise en service ascenseur existant: 1 unité.
Habillage de rives en zinc de la marquise.
Durée de l'accord: 38 mois
Intitulé du lot: Démolition — gros-œuvre — reprise sous œuvre
Numéro du lot: 3
Brève description:
Le présent lot concerne la réalisation de 3 opérations distinctes:
— la réalisation du passage entre la cour Muséum et la grande halle Voyageurs pour l'accès véhicules à la zone travaux située entre les files 6 et 19,
— la réalisation de la voirie de circulation des poids lourds dans le grande halle Voyageurs entre les files 6 et 19,
— la démolition d'une partie de l'ossature métallique de l'ancien parking et la réalisation d'appuis provisoires.
Les travaux du présent lot ont notamment pour objet:
— la réalisation du passage camions en façade Muséum,
— la dépose partielle d'un appui intermédiaire de la façade intérieure de la GHV et la mise en œuvre d'un profilé de support,
— la démolition d'une partie du dallage existant de la GHV,
— la dépose de profilés du reliquat de la structure du parking,
— la mise en œuvre d'un profilé support,
— la création d'un dallage neuf sur couche de forme, comme ouvrage de répartition des charges de roulement des engins de chantier et éviter tout désagrément sur les réseaux enterrés,
— les rampes de franchissement de la dalle du RER,
— la mise en place des barricades de chantier spécifiques à la réalisation de ces ouvrages.
Ces travaux comprennent notamment:
Travaux du passage muséum.
— démolitions des ouvrages existants: 530 m
— dépose et numérotation de la pile en pierre intermédiaire,
— étaiement de la pile en pierre.
Voirie de circulation
— démolition du dallage au sol existant: 1 350 m
— réalisation d'une couche de forme et d'un dallage neuf (compris rampes): 2 050 m
Démolition structure métallique et reprise d'appui:
— démolition partielle des portiques acier file 8 à 10,
— création des pieds d'appui provisoires,
— démolition des pieds d'appui provisoires.
Durée de l'accord: 7 mois
Intitulé du lot: CFO — CFA — sonorisation SSS
Numéro du lot: 4
Brève description:
CFO — CFA.
Mise en place éclairage et éclairage de sécurité zones accessibles public durant phases rénovation GHV répondant aux règlementations ERP et préconisations IGSI.
Mise en place éclairage, éclairage de sécurité, équipement d'alarme pour zones de chantier et cheminements non accessibles public ou ERT.
Déplacement de certains équipements électriques en accroche façade GHV ou dans emprise de travaux:
— dépose Canalis et réseaux CFO en façade GHV côté Seine alimentant une grande partie armoires électriques actuelles,
— dépose local calculateur: dépose ou en réalimentation des équipements anciennement repris depuis ce local,
— déposes phasées armoires électriques et réseaux d'alimentation jusqu'à leur origine compris cheminements actuels dans GHV en fonction travaux TCE et plannings libération,
— réalimenter équipements devant être maintenus durant phase Travaux depuis l'un des tableaux de distribution du projet, déposer anciennes armoires et réseaux alimentation jusqu'à leur origine compris cheminements actuels dans la GHV.
Déplacement de certains équipements pour évacuation du PH2 via l'EUV et réalimenter ascenseur du Bâtiment Interstitiel.
Mise en place infrastructures et cheminements nécessaires aux alimentations et au support éclairage et sonorisation SSS en tenant compte phasage et contraintes travaux de l'ensemble des lots du marché TPR et marché rénovation GHV et de l'évolutivité et exploitation future de la gare.
Afficher plus
Intégration des besoins nécessaires au projet de transfert du poste ATZ1 vers le nouveau poste ATZ Muséum en termes de cheminements et de locaux techniques mutualisés avec ceux des travaux préparatoires.
Quantités approximatives:
CFO:
Installation de chantier:
Fourniture, mise en œuvre.
— armoires générales de chantier,
— coffrets électriques de chantier,
— éclairage normale et de sécurité,
— alimentations contrôle d'accès.
Travaux préparatoires:
Déposes de:
— luminaires GHV,
— éclairage de sécurité (BAES),
— luminaires, BAES, PC et Alimentations emprise dalle A2/Bungalows,
— canalis, coffrets et Armoires électriques compris réseaux d'alimentation amont et aval.
Déplacements:
— coffret et armoires électriques diverses GHV,
— bloc d'éclairage ambiance,
— éclairage sous marquise accès voiture côté cour Museum (Files 9-10),
— armoire bungalows TD ZG1 + arrêt d'urgence AU ZG1 y compris reprise alimentations aval,
— équipements divers sur chemin de câbles hall Muséum,
— modification des évacuations suivant phasage.
Fourniture et mise en œuvre armoires électriques.
Distribution électrique:
Chemins de câble 3 050 ml.
Distribution secondaire:
— liaisons TGBT vers armoires et coffrets 900 ml,
— alimentation armoires, coffret et onduleurs.
Distribution terminale:
— appareils éclairage,
— éclairage sécurité,
— petites forces et boîtier électrique,
— éclairage sous marquise accès voiture cour Muséum,
— réalimentation équipements, reprises réseaux électriques,
— saignées, rebouchage, percements ...,
— accessoires divers (boîtes de dérivations, tubes ...).
Appareillage éclairage, commandes éclairage, coupure d'urgence.
CFA:
Système de sécurité incendie gare et bâtiment interstitiel.
Système de sécurité incendie zone chantier.
Sonorisation SSS:
Les travaux du lot Sonorisation SSS consistent en la mise en place de Sonorisation et SSS pour les zones accessibles public durant la phase travaux permettant la dépose des haut-parleurs suspendus à la charpente de la GHV ou en accroche sur façades intérieures.
Afficher plus
Les travaux comprennent certains déplacements de haut-parleurs situés dans emprises de travaux.
Pose réseaux de HP provisoires pendant travaux rénovation GHV.
Dépose, stockage HP existants.
Pose câble alimentation provisoire HP quais extérieurs.
Repose réseaux HP existants avec pièces d'accroche à l'issu travaux rénovation GHV quais sous halle.
Dépose réseaux provisoires HP quais sous halles et quai transversal.
Pose câbles alimentation HP quais extérieurs.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Gare de Paris Austerlitz.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats doivent joindre à leur acte de candidature les documents et les renseignements suivants (en cas de candidature groupée, chacune des pièces exigées ci-après doit être transmise par chacun des membres du groupement):
— justifier de l'existence légale de l'entreprise, avec le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (ou équivalent),
— l'imprimé DC1 intitulé «Lettre de candidature — Désignation du mandataire par ses cotraitants» dûment complété,
— l'imprimé DC2 intitulé «Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement» dûment complété.
Ces documents sont à se procurer par internet à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Situation économique et financière:
Lorsque les candidats veulent faire valoir les capacités d'autres opérateurs économiques, ils doivent justifier des capacités de ces opérateurs ainsi que du fait qu'ils en disposeront pour l'exécution du marché.
Les candidats doivent joindre à leur acte de candidature les documents et les renseignements suivants (en cas de candidature groupée, chacune des pièces exigées ci-après doit être transmise par chacun des membres du groupement):
— une déclaration indiquant, pour chacun des 3 derniers exercices disponibles, le chiffre d'affaires annuel global et le chiffre d'affaire relatif aux fournitures, prestations ou travaux faisant l'objet du marché,
— une copie du dernier bilan, ou extraits de bilans, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi,
— une déclaration indiquant, pour chacun des 3 derniers exercices, les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance du personnel d'encadrement,
— le cas échéant, une description de la consistance du lien financier qui lie la filiale à la maison-mère, la relation d'appartenance à tel groupe,
— le cas échéant, une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
L'entreprise ou le groupement d'entreprises doit posséder:
Lot 1: désamiantage — déplombage — curage — démolition:
— pour l'entreprise se présentant seule, un chiffre d'affaires annuel global supérieur à 1 300 000 EUR,
— pour le groupement d'entreprises, un chiffre d'affaires annuel global cumulé pour l'ensemble des membres du groupement supérieur à 1 300 000 EUR.
Lot 2: installations de chantier:
— pour l'entreprise se présentant seule, un chiffre d'affaires annuel global supérieur à 6 000 000 EUR,
— pour le groupement d'entreprises, un chiffre d'affaires annuel global cumulé pour l'ensemble des membres du groupement supérieur à 6 000 000 EUR.
Lot 3: démolition — gros-œuvre — reprise sous œuvre:
— pour l'entreprise se présentant seule, un chiffre d'affaires annuel global supérieur à 2 000 000 EUR,
— pour le groupement d'entreprises, un chiffre d'affaires annuel global cumulé pour l'ensemble des membres du groupement supérieur à 2 000 000 EUR.
Lot 4: CFO — CFA — sonorisation SSS:
— pour l'entreprise se présentant seule, un chiffre d'affaires annuel global supérieur à 1 500 000 EUR,
— pour le groupement d'entreprises, un chiffre d'affaires annuel global cumulé pour l'ensemble des membres du groupement supérieur à 1 500 000 EUR.
En cas d'attribution de plusieurs lots, les montants de chiffre d'affaires annuels minimum se cumulent.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats justifient qu'ils disposent des capacités à réaliser le marché en fournissant les pièces suivantes (ainsi que pour tous les cotraitants et pour les sous-traitants auxquels il est fait appel, s'ils souhaitent se prévaloir de leurs capacités):
Afficher plus
— présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent si ils ont été effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— photocopie des certificats de qualifications professionnelles possédés, ou toute preuve de la capacité de l'opérateur (ex: certificats d'identité professionnelle ou références de marchés attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation),
Afficher plus
— indication des titres d'études et professionnels de l'encadrement technique de l'opérateur économique,
— indication des mesures de gestion environnementale du candidat qu'il appliquera lors de l'exécution, notamment par une attestation sur l'honneur par laquelle il s'engage à prévenir et à maîtriser les risques environnementaux inhérents à ses activités. Le cas échéant, une certification en matière de management de l'environnement (ISO 14001 et/ou règlement CE EMAS, et/ou norme équivalente). Préciser le périmètre ex: nombre et pourcentage de sites certifiés,
Afficher plus
— indication des démarches engagées en matière d'évaluation ou de certification entreprises en matière d'environnement,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique, dont le candidat dispose pour exécuter le marché,
— description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise,
— certification en matière de management de la santé et de la sécurité au travail (OHSAS 18001 et/ou ILO-OSH 2001 ou toute autre norme équivalente), attestant que le candidat s'engage à prévenir et à maîtriser les risques professionnels inhérents à ses activités. Préciser le périmètre (ex: nombre et le pourcentage des sites certifiés). Le candidat fournira tout moyen de preuve équivalent, notamment une attestation sur l'honneur par laquelle il s'engage à prévenir et à maîtriser les risques professionnels inhérents à ses activités,
Afficher plus
— certification en matière de responsabilité sociale (norme SA 8000 ou tous les autres justificatifs regardés comme équivalents), attestant que le candidat s'engage à respecter et à faire respecter par les opérateurs travaillant pour son compte la déclaration de l'OIT (Organisation Internationale du Travail) de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les dispositions des 8 conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT), est fournie par le candidat. Préciser le périmètre se rapportant à cette certification (ex: nombre et le pourcentage de sites certifiés).
Afficher plus
Le candidat pourra fournir tout moyen de preuve équivalent, notamment une attestation sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter et à faire respecter par les opérateurs travaillant pour son compte la déclaration de l'OIT (Organisation Internationale du Travail) de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les dispositions des 8 conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où la production s'effectue.
Afficher plus
Le candidat avise ses sous-traitants et autres opérateurs travaillant pour son compte que les dispositions considérées leurs sont applicables. Il doit être en mesure de justifier de ce respect en cours d'exécution du marché.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Lot 1: désamiantage — déplombage — curage — démolition.
Le candidat individuel ou le groupement devront posséder les qualifications:
Qualibat 1552 — traitement de l'amiante — ou équivalente délivrée par un autre organisme.
Qualibat 1113 — démolition (technicité supérieure) — ou équivalente délivrée par un autre organisme.
Lot 2: installations de chantier.
Le candidat ou dans le cas d'un groupement, le mandataire devra avoir déjà suivi des travaux de réalisation et de gestion d'installation de chantier.
Pour l'exécution des travaux, les sous-traitants et co-traitants devront posséder notamment les qualifications Qualibat suivantes ou équivalente délivrées par un autre organisme:
Qualibat 1111 — démolition (technicité courante) ou équivalente délivrée par un autre organisme.
Qualibat 1331 — poteaux et clôtures ou équivalente délivrée par un autre organisme.
Qualibat 1412 — échafaudages fixes (technicité confirmée) ou équivalente délivrée par un autre organisme.
Qualibat 2412 — constructions et structures métalliques (technicité confirmée) ou équivalente délivrée par un autre organisme.
Qualibat 5111 — plomberie — sanitaire (technicité courante).
Qualibat 1321 — canalisations d'assainissement (technicité courante).
Qualifelec E2 — conception, étude et réalisation, dans tous locaux et emplacements, de travaux d'installations d'équipements électriques.
Lot 3: démolition — GOE — reprise sous œuvre.
Qualibat 2112 — maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant.
Qualibat 1113 — travaux de démolition (technicité supérieure).
Pour l'exécution des autres travaux, les sous-traitants ou co-traitants devront posséder les notamment les qualifications suivantes ou leurs équivalents:
Qualibat 1142 — démolition par carottage ou sciage (technicité confirmée).
Qualibat 1263 — consolidation des sols.
Qualibat 1311 — terrassements — fouilles (technicité courante).
Qualibat 1442 — étaiements (technicité confirmée).
Qualibat 2152 — dallage à usage industriel (technicité confirmée),
Qualibat 2411 — constructions et structures métalliques (technicité courante).
Lot 4: CFA — CFO — SSS.
Le candidat individuel ou le groupement devront posséder les qualifications ou leur équivalent:
Qualifelec CF3 — conception, étude et réalisation de systèmes intégrant au minimum deux des 4 domaines (TC, ST, AV, GT) d'installations de courants faibles.
Liste et brève description des règles et critères:
Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur capacité juridique, technique et financière à réaliser le marché. Ces éléments de capacité seront analysés sur la base des documents demandés dans le cadre du présent avis.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
La garantie financière de parfait achèvement est couverte par une retenue de garantie de 2 %. Elle peut toutefois être remplacée au gré de l'entreprise par une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les offres doivent être exprimées en Euro. Les prix sont fermes.
Paiement net par virement à échéance fixé à 60 jours de l'émission de la facture, émis après acceptation qualitative et quantitative des fournitures, prestations ou travaux et vérifications de la facture.
Financement sur fonds propres SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les candidats ne sont pas autorisés à faire acte de candidature en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Que le groupement soit solidaire ou conjoint, le mandataire est toujours solidaire de chacun des membres du groupement pour leurs obligations contractuelles.
Conditions d'exécution du contrat:
Le présent marché fait l'objet de conditions d'exécution en matières d'insertion de personnes éloignées de l'emploi.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: SNCF — DAG CAI Île-de-France bâtiment
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sncf.com/fr/fournisseurs/avis-de-marche 🌏
URL des documents: http://www.sncf.com/fr/fournisseurs/avis-de-marche 🌏
Adresse postale: 4 rue André Campra — CS 20012
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️

Référence
Informations complémentaires
SNCF émet cet avis de marché au nom et pour le compte de SNCF Mobilités.
La présente consultation est effectuée dans le cadre de la procédure négociée avec mise en concurrence, objet du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Dans le cadre de cette procédure, la négociation n'est pas systématique. Il s'agit d'une éventualité qui peut être mise en œuvre par l'acheteur selon le niveau des offres remises.
Afficher plus
L'entité d'achat développe les consultations en ligne, par voie électronique. Les coordonnées e-mail du représentant habilité à soumissionner à la présente consultation sont à mentionner dans le dossier de candidature.
Toute candidature envoyée par voie électronique doit être datée et envoyée dans le respect des procédures décrites dans les «Conditions générales de remise des candidatures en ligne sur le site www.sncf.com» par un représentant du candidat dûment habilité. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé. Le candidat doit être en mesure de justifier des pouvoirs de son représentant sur requête de l'entité d'achat.
Afficher plus
Toute candidature électronique ne respectant pas le formalisme pré cité ou envoyée à une autre adresse est rejetée sans être analysée.
Pour toute difficulté d'ordre technique (notamment au moment de la transmission de la candidature), le candidat doit contacter le support fournisseur à: Supportfournisseursncf@sncf.fr — ou 04.26.21.16.01.
Pour toute autre question le candidat doit contacter l'acheteur dont les coordonnées sont reprises au point I.1 du présent avis.
Après examen des documents, l'entité d'achat évalue la capacité du candidat et sélectionne les candidats aptes à présenter une offre.
Le marché sera soumis aux dispositions du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicables aux marchés de travaux de la SNCF, disponible sur le site http://www.sncf.com — Entreprises et Collectivités — Fournisseurs — Documentation (dans ce document, le terme SNCF désigne indifféremment SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau).
Afficher plus
La candidature ainsi que tout échange d'informations doivent être rédigés en français.
L'examen des variantes est subordonné à la remise d'une offre de base conforme aux prescriptions du cahier des charges.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif
Téléphone: +33 144594575 📞
Courrier électronique: greffe.ta.paris@juradm.fr 📧
Source: OJS 2017/S 011-016433 (2017-01-12)
Avis d'attribution de marché (2017-08-03)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 15453
Brève description:
—Désamiantage, déplombage et curage des locaux situés dans l'emprise des futurs travaux de rénovation,— démantèlement après désamiantage, des emprises du parking EFFIA, curage des réseaux préalablement neutralisés, démolition de coques commerciales et locaux techniques, création d'accès chantier, démolition partielle de dallage et création de dallage neuf, mise en place évolutive de cantonnements de chantier, mise en place de cloisons d'isolement de chantier, mise en place d'un éclairage, d'un éclairage de sécurité et d'une sonorisation provisoire en phase travaux dans les parties accessibles au public et au personnel SNCF,— réalisation de 2 locaux techniques, travaux d'accompagnement aux travaux du bâtiment interstitiel. Le présent appel à candidature concerne 4 lots: Lot 1: désamiantage,— déplombage,— curage,— démolition. Lot 2: installations de chantier. Lot 3: démolition, GOE,— reprise sous œuvre. Lot 4: CFA, CFO,— SSS.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: audrey.alteirac@sncf.fr 📧
Téléphone: +33 185587799 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-03 📅
Date de publication: 2017-08-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 150-311091
Se réfère à l'avis: 2017/S 011-016433
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires
Le présent marché constitue un lot, dans le cadre d'une stratégie d'allotissement globale réalisée par l'entité d'achat.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
—Désamiantage, déplombage et curage des locaux situés dans l'emprise des futurs travaux de rénovation,— démantèlement après désamiantage, des emprises du parking EFFIA, curage des réseaux préalablement neutralisés, démolition de coques commerciales et locaux techniques, création d'accès chantier, démolition partielle de dallage et création de dallage neuf, mise en place évolutive de cantonnements de chantier, mise en place de cloisons d'isolement de chantier, mise en place d'un éclairage, d'un éclairage de sécurité et d'une sonorisation provisoire en phase travaux dans les parties accessibles au public et au personnel SNCF,— réalisation de 2 locaux techniques, travaux d'accompagnement aux travaux du bâtiment interstitiel.
Afficher plus
Lot 1: désamiantage,— déplombage,— curage,— démolition.
Lot 3: démolition, GOE,— reprise sous œuvre.
Lot 4: CFA, CFO,— SSS.
Intitulé du lot: Désamiantage, déplombage,— curage,— démolition.
Brève description:
Désamiantage et curage des futures emprises travaux pour la rénovation de la Grande Halle Voyageurs et de la Petite Halle latérale et à la réhabilitation du bâtiment interstitiel:
—dépose partielle de la marquise, déconstruction structurelle des dallages et de la structure métallique du parking, façade file G et locaux côté Seine, local — ATZ 1 (Poste de transformation électrique),— local eau glacée,— local calculateur, façade file H et locaux de la galerie muséum, toiture blocs frigorifiques, quai voie 13, cour muséum.
Afficher plus
le désamiantage de locaux et des emprises extérieurs représentant une surface traitées d'environ 550 m
retrait des sols plastiques et colles,
retrait des nez de marche de l'escalier,
retrait des plaques de faux-plafond,
retrait des colles et dalles de sol,
retrait des ragréages,
retrait de conduit en amiante ciment,
—retrait de mastics amiantés,
retrait de l'enduit projeté,
retrait des enrobés amiantés.
le curage des éléments en sous-face de la marquise: 50 m
la déconstruction des dallages et de la structure métallique du parking: 500 m
le curage de la façade file G, curage et démolitions des locaux côté Seine: 1 650 m
le curage de la façade file H, curage et démolitions des locaux côté muséum: 550 m
la démolition et curage des locaux techniques: 250 m
la dépose en conservation du mobilier urbain (candélabre, mobilier parking EFFIA, etc.),
—la dépose des enrobés et des jardinières extérieures: 300 m
la mise ne place de protections au vide.
Informations complémentaires:
Le présent marché constitue un lot, dans le cadre d'une stratégie d'allotissement globale réalisée par l'entité d'achat.
Intitulé du lot: Installations de chantier.
Brève description:
Ensemble des installations de chantier et des travaux d'accompagnement nécessaires aux travaux préparatoires et aux travaux de rénovation de la Grande Halle Voyageurs et de la Petite Halle latérale et à la réhabilitation du bâtiment interstitiel:
—mise en place des installations communes de chantier (clôtures, bennes, ateliers, stockages, voies engins etc...),
—mise en place de bases vie évolutives,
—mise en place de clôtures en gare pour assurer un bon isolement du chantier vis-à-vis des zones accessibles au public notamment:
—clôtures autour des piétements d'échafaudage couvrant la Grande Halle des files 20 à 29,
—clôtures des emprises communes de chantier.
—mise en place des cloisons d'isolement vis-à-vis des occupations ou des chantiers tiers,
—mise en place des travaux divers nécessaires au maintien de l'accès et de l'évacuation des bureaux situés au niveau R+2 du pavillon de l'horloge suivant le phasage définis.
—titulaire du compte prorata pour les 2 opérations travaux préparatoires et GHV/BI,
—assure le gardiennage des emprises extérieures de chantier de jour et de nuit suivant les travaux définis dans les pièces marché des TP et GHV/BI,
—organise le déploiement d'hommes trafic pour régulation de la circulation aux abords et sur le chantier,
—assure l'entretien et la maintenance de la base vie et des installations communes extérieures de chantier.
aire de stockage extérieure de matériels,
—aire de stockage de déchets,
—raccordements et évacuations sur réseaux EU/EP,
—branchement eau,
—branchement électrique,
—aire de lavage,
—comblement en grave et enrobé: 460 m
—revêtements de sols en grave ciment ou grave bitumineuse: 670 m
Murs maçonnés bloc béton pleine EP 10 cm: 260 m
Intitulé du lot: Démolition,— gros-œuvre,— reprise sous œuvre.
Brève description:
—la réalisation du passage entre la cour muséum et la Grande Halle Voyageurs pour l'accès véhicules à la zone travaux située entre les files 6 et 19,
—la réalisation de la voirie de circulation des poids lourds dans le Grande Halle Voyageurs entre les files 6 et 19,
—la démolition d'une partie de l'ossature métallique de l'ancien parking et la réalisation d'appuis provisoires.
—la réalisation du passage camions en façade Muséum,
—la dépose partielle d'un appui intermédiaire de la façade intérieure de la GHV et la mise en œuvre d'un profilé de support,
—la démolition d'une partie du dallage existant de la GHV,
—la dépose de profilés du reliquat de la structure du parking,
—la mise en œuvre d'un profilé support,
la création d'un dallage neuf sur couche de forme, comme ouvrage de répartition des charges de roulement des engins de chantier et éviter tout désagrément sur les réseaux enterrés,
les rampes de franchissement de la dalle du RER,
—la mise en place des barricades de chantier spécifiques à la réalisation de ces ouvrages.
—démolitions des ouvrages existants: 530 m
—dépose et numérotation de la pile en pierre intermédiaire,
—étaiement de la pile en pierre.
Voirie de circulation.
—démolition du dallage au sol existant: 1 350 m
—réalisation d'une couche de forme et d'un dallage neuf (compris rampes): 2 050 m
—démolition partielle des portiques acier file 8 à 10,
—création des pieds d'appui provisoires,
—démolition des pieds d'appui provisoires.
Intitulé du lot: CFO,— CFA,— sonorisation SSS.
Brève description:
CFO,— CFA.
—dépose Canalis et réseaux CFO en façade GHV côté Seine alimentant une grande partie armoires électriques actuelles,
—dépose local calculateur: dépose ou en réalimentation des équipements anciennement repris depuis ce local,
—déposes phasées armoires électriques et réseaux d'alimentation jusqu'à leur origine compris cheminements actuels dans GHV en fonction travaux TCE et plannings libération,
—réalimenter équipements devant être maintenus durant phase Travaux depuis l'un des tableaux de distribution du projet, déposer anciennes armoires et réseaux alimentation jusqu'à leur origine compris cheminements actuels dans la GHV.
Déplacement de certains équipements pour évacuation du PH2 via l'EUV et réalimenter ascenseur du bâtiment interstitiel.
Quantités approximatives — CFO:
Installation de chantier: Fourniture, mise en œuvre.
—armoires générales de chantier,
—coffrets électriques de chantier,
—éclairage normale et de sécurité,
—alimentations contrôle d'accès.
Travaux préparatoires: Déposes de:
—luminaires GHV,
—éclairage de sécurité (BAES),
—luminaires, BAES, PC et Alimentations emprise dalle A2/Bungalows,
—canalis, coffrets et armoires électriques compris réseaux d'alimentation amont et aval.
—coffret et armoires électriques diverses GHV,
—bloc d'éclairage ambiance,
—éclairage sous marquise accès voiture côté cour muséum (Files 9-10),
—armoire bungalows TD ZG1 + arrêt d'urgence AU ZG1 y compris reprise alimentations aval,
équipements divers sur chemin de câbles hall muséum,
—modification des évacuations suivant phasage.
—liaisons TGBT vers armoires et coffrets 900 ml,
—alimentation armoires, coffret et onduleurs.
—appareils éclairage,
éclairage sécurité,
—petites forces et boîtier électrique,
—éclairage sous marquise accès voiture cour Muséum,
—réalimentation équipements, reprises réseaux électriques,
—saignées, rebouchage, percements ...,
—accessoires divers (boîtes de dérivations, tubes ...).
Les travaux du lot Sonorisation SSS consistent en la mise en place de Sonorisation et SSS pour les zone SA accessibles public durant la phase travaux permettant la dépose des haut-parleurs suspendus à la charpente de la GHV ou en accroche sur façades intérieures.
Afficher plus

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-08-01 📅
Nom: Neom
Adresse postale: 7 rue Ernes Flammarion
Commune postale: Chevilly-Larue
Code postal: 94550
Pays: France 🇫🇷
Val-de-Marne 🏙️
Adresse Internet: http://www.sncf.com/Fournisseurs/achats-sncf 🌏
Nom: Altempo
Adresse postale: 6a rue de l'Industrie
Commune postale: Bennwihr-Gare
Code postal: 68126
Pays: Haut-Rhin 🏙️
Nom: ETPO — Agence IDF
Adresse postale: Challenge 92 — 101 avenue François Arago
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92107
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Nom: BTB Elec
Adresse postale: 8 avenue Gay Lussac
Commune postale: Morangis
Code postal: 91420
Pays: Essonne 🏙️

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Les procédures de recours applicables sont:
— le référé contractuel (CJA, art L.551-13 et s) qui peut être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution au JOUE ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre, à compter de la notification de la conclusion du contrat;
Afficher plus
— le recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses (dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées).
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif
Source: OJS 2017/S 150-311091 (2017-08-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris Seine-Saint-Denis
Fournisseurs:
Altempo BTB ELEC ETPO — Agence IDF Néom
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre