Fourniture et livraison d'équipements pour les ateliers du lycée professionnel Léonard de Vinci à Montpellier (34)

Conseil régional Languedoc-Roussillon

La consultation porte sur la prestation suivante «Fourniture et livraison d'équipements pour les ateliers du LP Léonard de Vinci à Montpellier (34)».
La consultation comporte 13 lots définis. Les candidats peuvent répondre pour un ou plusieurs lots. Chaque lot donnera lieu à la passation d'un marché séparé. Un même candidat peut être attributaire de plusieurs lots. La consultation ne comporte pas de tranche optionnelle. L'avis implique la passation d'un marché séparé par lot. Chaque marché est conclu à prix unitaires, fermes et définitif. Monnaie: les offres doivent être présentées en Euro. La date prévisionnelle de démarrage des prestations (notification) est fixée au deuxième trimestre 2017.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-03-06. L'appel d'offres a été publié le 2017-01-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-01-23 Avis de marché
2017-06-01 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-01-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Machines-outils pour le travail du verre
Numéro de référence: Atelier_Vinci_2017
Brève description:
La consultation porte sur la prestation suivante «Fourniture et livraison d'équipements pour les ateliers du LP Léonard de Vinci à Montpellier (34)». La consultation comporte 13 lots définis. Les candidats peuvent répondre pour un ou plusieurs lots. Chaque lot donnera lieu à la passation d'un marché séparé. Un même candidat peut être attributaire de plusieurs lots. La consultation ne comporte pas de tranche optionnelle. L'avis implique la passation d'un marché séparé par lot. Chaque marché est conclu à prix unitaires, fermes et définitif. Monnaie: les offres doivent être présentées en Euro. La date prévisionnelle de démarrage des prestations (notification) est fixée au deuxième trimestre 2017.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Machines-outils pour le travail du verre 📦
Code CPV supplémentaire: Machines-outils pour le travail du verre 📦
Machines-outils pour le travail du béton 📦
Équipement de construction 📦
Matériel pédagogique 📦
Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 📦
Structures porteuses 📦
Équipement d'atelier 📦
Instruments de mesure 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hérault 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional Languedoc-Roussillon
Adresse postale: 201 avenue de la Pompignane
Code postal: 34064
Commune postale: Montpellier Cedex 2
Contact
Adresse Internet: https://marchespublics.cr-languedocroussillon.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=8134&orgAcronyme=t5y 🌏
Courrier électronique: cao@laregion.fr 📧
Téléphone: +33 467226308 📞
Fax: +33 467229052 📠
URL des documents: https://marchespublics.cr-languedocroussillon.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=8166&orgAcronyme=t5y 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.cr-languedocroussillon.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=8166&orgAcronyme=t5y 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-23 📅
Date limite de soumission: 2017-03-06 📅
Date de publication: 2017-01-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 017-027369
Numéro JO-S: 17
Informations complémentaires
La durée du marché court à compter de sa date de notification jusqu'à la fin de la période de garantie. Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché et est fixé à 16 semaines.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La consultation porte sur la prestation suivante «Fourniture et livraison d'équipements pour les ateliers du LP Léonard de Vinci à Montpellier (34)».
La consultation comporte 13 lots définis. Les candidats peuvent répondre pour un ou plusieurs lots. Chaque lot donnera lieu à la passation d'un marché séparé. Un même candidat peut être attributaire de plusieurs lots. La consultation ne comporte pas de tranche optionnelle. L'avis implique la passation d'un marché séparé par lot. Chaque marché est conclu à prix unitaires, fermes et définitif. Monnaie: les offres doivent être présentées en Euro. La date prévisionnelle de démarrage des prestations (notification) est fixée au deuxième trimestre 2017.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Brève description: Machine de façonnage du verre.
Durée de l'accord: 112 jours
Description des options:
La consultation ne comporte pas d'option au sens du droit national (prestations supplémentaires). La consultation comporte des options au sens du droit communautaire:
— possibilité de passer des modifications (avenants) en cours d'exécution du marché.
Informations complémentaires:
La durée du marché court à compter de sa date de notification jusqu'à la fin de la période de garantie. Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché et est fixé à 16 semaines.
Numéro du lot: 2
Brève description: Matériel d'essai sur béton pour laboratoire matériaux.
Durée de l'accord: 84 jours
Informations complémentaires:
La durée du marché court à compter de sa date de notification jusqu'à la fin de la période de garantie. Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché et est fixé à 12 semaines.
Intitulé du lot: Station de lavage des eaux pour chantier
Numéro du lot: 3
Brève description: Station de lavage des eaux pour chantier.
Numéro du lot: 4
Brève description: Matériel de coffrage complémentaire au matériel existant.
Numéro du lot: 5
Brève description: Maquette didactique alarme intrusion.
Numéro du lot: 6
Brève description: Maquette didactique maison domotique.
Numéro du lot: 7
Brève description: Cellule de réalisation d'une installation domotique KNX.
Numéro du lot: 8
Brève description: Coffret de réalisation d'une installation KNX.
Numéro du lot: 9
Brève description: Kits de réalisation d'une installation fibre optique.
Numéro du lot: 10
Brève description: Maquette didactique de gestion de l'éclairage sur bus Dali.
Numéro du lot: 11
Brève description: Zone de réalisation tertiaire et poste de câblage.
Numéro du lot: 12
Brève description: Mobilier et outillage d'atelier.
Numéro du lot: 13
Brève description: Matériel de mesure.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-03-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://marchespublics.cr-languedocroussillon.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=8166&orgAcronyme=t5y 🌏

Référence
Informations complémentaires
Type de procédure: appel d'offres ouvert en application des articles 25-I.1 et 67 à 68 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Une visite sur site est obligatoire pour le lot 3.
En application de l'article 58 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, il est précisé que le pouvoir adjudicateur n'autorise pas la présentation de variantes dans le cadre de cette consultation. Les offres variantes seront donc irrecevables et éliminées sans être examinées. L'offre de base sera néanmoins analysée, si et seulement si elle est clairement identifiable et présentée de manière distincte de la ou les variantes.
Afficher plus
Critères de jugement des candidatures:
— capacités financières,
— capacités professionnelles,
— moyens techniques et humains.
Critère de jugement des offres pour l'ensemble des lots:
— prix 50 %,
— valeur technique 40 %,
— complément de garantie 10 %.
Pièces à fournir au titre de la candidature:
Chaque candidat individuel ou membre du groupement aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes telles que prévues aux articles 48 et 49 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016:
Les candidats qui disposent d'un numéro SIRET ne répondant pas en groupement et qui répondent par voie dématérialisée peuvent utiliser le service marché public simplifié (MPS) pour présenter leur candidature à laquelle ils joindront:
— la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— l'annexe «Renseignements sur la capacité professionnelle et technique du candidat» dument remplie ou l'ensemble des informations exigées par l'acheteur dans le respect de l'arrêté du 29.3.2016, par des pièces dont la présentation est laissée à leur libre appréciation.
Afficher plus
Les candidats répondant sous une autre forme devront fournir:
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires,
— déclaration sur l'honneur que le candidat est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,
— pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat et/ou groupement,
— l'annexe «Renseignements sur la capacité professionnelle et technique du candidat» dument remplie ou l'ensemble des informations exigées par l'acheteur dans le respect de l'arrêté du 29.3.2016, par des pièces dont la présentation est laissée à leur libre appréciation,
Afficher plus
— le chiffre d'affaire des 3 dernières exercices disponibles du candidat, les entreprises nouvellement crées et qui ne sont pas en mesure de fournir ces informations pourront prouver leurs capacités financières en produisant une déclaration appropriée banques (dont la forme est laissée à la discrétion de l'établissement bancaire).
Afficher plus
Pour présenter leurs candidature, les candidats peuvent faire une déclaration sur l'honneur, utiliser le DUME ou les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces 2 derniers documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Fax: +33 467547410 📠
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: Préfecture de la région PACA — secrétariat général pour les affaires régionales — place Félix-Baret — CS 80001
Commune postale: Marseille Cedex
Code postal: 13282
Téléphone: +33 484354554 📞
Fax: +33 484354460 📠
Adresse Internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-litiges 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Montpellier
Source: OJS 2017/S 017-027369 (2017-01-23)
Avis d'attribution de marché (2017-06-01)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La consultation porte sur la prestation suivante «Fourniture et livraison d'équipements pour les ateliers du LP Léonard de vinci à Montpellier (34)». La consultation comporte 13 lots définis. Les candidats peuvent répondre pour un ou plusieurs lots. Chaque lot donnera lieu à la passation d'un marché séparé. Un même candidat peut être attributaire de plusieurs lots. La consultation ne comporte pas de tranche optionnelle. L'Avis implique la passation d'un marché séparé par lot. Chaque marché est conclu à prix unitaires, fermes et définitif. Monnaie: Les offres doivent être présentées en euros. La date prévisionnelle de démarrage des prestations (notification) est fixée au deuxième trimestre 2017.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 137145.97 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional Occitanie

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-01 📅
Date de publication: 2017-06-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 106-212369
Se réfère à l'avis: 2017/S 017-027369
Numéro JO-S: 106

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
La consultation ne comporte pas d'option au sens du droit national (prestations supplémentaires). La consultation comporte des options au sens du droit communautaire: — possibilité de passer des modifications (avenants) en cours d'exécution du marché.
Afficher plus
Brève description: Maquette didactique de gestion de l'éclairage sur bus DALI.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Complément de garantie
Critère de qualité (pondération): 10
Pondération du prix: 50
Critère de qualité (nom): Complement de garantie

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-05-30 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Montpellier
Commune postale: Montpellier Cedex,
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: préfecture de la région PACA Secrétariat général pour les affaires régionales Place Félix-Baret CS 80001
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal Administratif de Montpellier
Source: OJS 2017/S 106-212369 (2017-06-01)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Didactec Distrame Doka France Langlois Moreau secatol
Produits/services:
Machines, appareils, équipements et... Équipement de transport et produits... Équipement de transport et pièces détachées divers Structures porteuses Équipements de laboratoire, d'optique... Instruments de mesure Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Mobilier scolaire Matériel d'enseignement