Curage de fossés et entretien de bassins de décantation et de rétention le long des routes nationales de la Guadeloupe

Région Guadeloupe

La prestation de service concerne le curage de fossés et l'entretien de bassins de décantation et de rétention le long des routes nationales de Guadeloupe. Les entreprises désignées traiteront plus particulièrement de la signalisation adaptée au chantier et à la route concernée, du curage mécanique ou manuel des fossés, de la création de fossé en terre, de purge et remodelage de talus en terre de petite hauteur, de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés. Et aussi de l'entretien de bassins de décantation et de rétention, la mise en place d'une signalisation adaptée au chantier et à la route concernée, par le fauchage des abords des bassins, de l'élagage des plantations des abords des bassins, par la fourniture et la pose de clôtures aux abords des bassins et l'entretien des clôtures, par le curage des bassins, l'entretien des ouvrages et équipements constituant les bassins, par l'hydro-curage et curage des dispositifs d'assainissements.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-08-04. L'appel d'offres a été publié le 2017-06-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-06-29 Avis de marché
2019-01-10 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-06-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Entretien des accotements
Brève description:
La prestation de service concerne le curage de fossés et l'entretien de bassins de décantation et de rétention le long des routes nationales de Guadeloupe. Les entreprises désignées traiteront plus particulièrement de la signalisation adaptée au chantier et à la route concernée, du curage mécanique ou manuel des fossés, de la création de fossé en terre, de purge et remodelage de talus en terre de petite hauteur, de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés. Et aussi de l'entretien de bassins de décantation et de rétention, la mise en place d'une signalisation adaptée au chantier et à la route concernée, par le fauchage des abords des bassins, de l'élagage des plantations des abords des bassins, par la fourniture et la pose de clôtures aux abords des bassins et l'entretien des clôtures, par le curage des bassins, l'entretien des ouvrages et équipements constituant les bassins, par l'hydro-curage et curage des dispositifs d'assainissements.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Entretien des accotements 📦
Code CPV supplémentaire: Entretien des accotements 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Guadeloupe
Adresse postale: avenue Paul Lacavé — Petit-Paris
Code postal: 97100
Commune postale: Basse-Terre
Contact
Adresse Internet: http://www.cr-guadeloupe.fr 🌏
Courrier électronique: dmp@cr-guadeloupe.fr 📧
Téléphone: +33 590804040 📞
Fax: +33 590804159 📠
URL des documents: http://www.eguadeloupe.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-29 📅
Date limite de soumission: 2017-08-04 📅
Date de publication: 2017-07-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 125-254583
Numéro JO-S: 125
Informations complémentaires
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant du lot 1 minimum: 70 000 EUR HT; montant maximum: 350 000 EUR HT. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 5 560 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: Curage sur le territoire de l'agence routière du sud Caraïbes
Numéro du lot: 1
Brève description:
La prestation du lot n° 1, concerne le curage de fossés sur le territoire de l'agence Sud Caraïbes. Les entreprises désignées traiteront plus particulièrement de la signalisation adaptée au chantier et à la route concernée, du curage mécanique ou manuel des fossés, de la création de fossé en terre, de purge et remodelage de talus en terre de petite hauteur, de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 1 400 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
L'accord-cadre est conclu pour une période de 1 an à compter de sa date de notification, renouvelable par tacite reconduction à sa date anniversaire pour une période de 1 an; sa durée maximale ne pourra excéder 4 ans.
Informations complémentaires:
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant du lot 1 minimum: 70 000 EUR HT; montant maximum: 350 000 EUR HT. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
Afficher plus
Intitulé du lot: Curage sur le territoire de l'agence routière des Culs de Sac Marin
Numéro du lot: 2
Brève description:
La prestation du lot n° 2, concerne le curage de fossés sur le territoire de l'agence des Culs de Sac Marin. Les entreprises désignées traiteront plus particulièrement de la signalisation adaptée au chantier et à la route concernée, du curage mécanique ou manuel des fossés, de la création de fossé en terre, de purge et remodelage de talus en terre de petite hauteur, de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 1 120 000 EUR 💰
Informations complémentaires:
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant du lot 2 minimum: 70 000 EUR HT; montant maximum: 280 000 EUR HT. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
Afficher plus
Intitulé du lot: Curage sur le territoire de l'agence routière de l'arc-atlantique
Numéro du lot: 3
Brève description:
La prestation du lot n° 3, concerne le curage de fossés sur le territoire de l'agence de l'arc-atlantique. Les entreprises désignées traiteront plus particulièrement de la signalisation adaptée au chantier et à la route concernée, du curage mécanique ou manuel des fossés, de la création de fossé en terre, de purge et remodelage de talus en terre de petite hauteur, de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés.
Afficher plus
Informations complémentaires:
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant du lot 3 minimum: 70 000 EUR HT; montant maximum: 280 000 EUR HT. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
Afficher plus
Intitulé du lot: Curage sur le territoire de l'agence routière de Marie-Galante
Numéro du lot: 4
Brève description:
La prestation du lot n° 4, concerne le curage de fossés sur le territoire de l'agence de Marie-Galante. Les entreprises désignées traiteront plus particulièrement de la signalisation adaptée au chantier et à la route concernée, du curage mécanique ou manuel des fossés, de la création de fossé en terre, de purge et remodelage de talus en terre de petite hauteur, de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés.
Afficher plus
Informations complémentaires:
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant du lot 4 minimum: 20 000 EUR HT; montant maximum: 80 000 EUR HT. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
Afficher plus
Intitulé du lot: Entretien des bassins de décantation et de rétention du réseau routier national
Numéro du lot: 5
Brève description:
La prestation du lot n° 5 concerne, l'entretien de bassins de décantation et de rétention, la mise en place d'une signalisation adaptée au chantier et à la route concernée, le fauchage des abords des bassins, l'élagage des plantations des abords des bassins, la fourniture et la pose de clôtures aux abords des bassins et l'entretien des clôtures. Il s'agit aussi de procéder au curage des bassins, de l'entretien des ouvrages et des équipements constituant les bassins, d'effectuer l'hydro-curage et le curage des dispositifs d'assainissements, si nécessaire.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 1 600 000 EUR 💰
Informations complémentaires:
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant du lot 5 mini: 100 000 EUR HT; montant maxi: 400 000 EUR HT. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Les Îles de Guadeloupe, département français d'outre-mer.
Les îles de Guadeloupe, département français d'outre-mer.
Les Îles de Guadeloupe, département français d'outremer.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Néant.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-08-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 55 %
Critère de qualité (nom): Performance de l'insertion professionnelle
Critère de qualité (pondération): 10 %
Pondération du prix: 35 %

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction des marchés publics
Adresse du profil d'acheteur: http://www.eguadeloupe.com 🌏
URL des documents: http://www.eguadeloupe.com 🌏

Référence
Informations complémentaires
Se référer au règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Guadeloupe
Adresse postale: 6 rue Victor Hugues
Commune postale: Basse-Terre
Code postal: 97100
Pays: Guadeloupe 🇬🇵
Téléphone: +33 590814538 📞
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.guadeloupe.trbunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 125-254583 (2017-06-29)
Avis d'attribution de marché (2019-01-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de curage des égouts
Brève description:
Curage de fossés et entretien de bassins de décantation et de rétention le long des routes nationales de la Guadeloupe.
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de curage des égouts 📦
Code CPV supplémentaire: Services de curage des égouts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Région Guadeloupe, avenue Paul Lacavé — Petit-Paris

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-10 📅
Date de publication: 2019-01-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 010-017967
Se réfère à l'avis: 2017/S 125-254583
Numéro JO-S: 10

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Curage sur le territoire de l'agence routière de l'Arc-atlantique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-11-14 📅
Nom: Antares TP
Commune postale: Baie-Mahault
Pays: France 🇫🇷
Guadeloupe 🏙️
Date de conclusion du contrat: 2018-10-25 📅
Nom: Embelissements routiers
Date de conclusion du contrat: 2018-10-24 📅
Nom: Sip
Sgte
Commune postale: Jarry
Date de conclusion du contrat: 2018-10-23 📅
Nom: Edt
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 10
12
5
7

Informations complémentaires
Organe de révision
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 010-017967 (2019-01-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
Guadeloupe Guadeloupe
Fournisseurs:
Antares TP EDT Embelissements routiers SGTE SIP
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et... Travaux de revêtement divers Travaux de revêtement de routes Entretien des accotements