Création d'un espace restauration pour le complexe aquatique " Les Bains du Lac " a Mercin-Et-Vaux (Aisne)

Communauté d'agglomération du Soissonnais

L'appel d'offres concerne la création d'un espace de restauration (cuisine + salle de restaurant) d'un complexe aquatique. L'Établissement fonctionnera en mode SNACKING dite « restauration rapide ». L'Établissement est conçu pour une capacité nominale de 20 à 60 repas par jour — ouverture 7j/7.
L'appel d'offres est divisé en 3 lots. Les besoins de la personne publique sont détaillés dans les cahiers des clauses techniques particulières.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-06-13. L'appel d'offres a été publié le 2017-05-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• B Com Beau
• Cuisine Service

Qui ?

• Communauté d'agglomération du Soissonnais

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Aisne

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-05-12	Avis de marché
2017-06-01	Informations complémentaires
2017-09-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-05-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Équipement de cuisine
Numéro de référence: 17-11
Brève description:

L'appel d'offres concerne la création d'un espace de restauration (cuisine + salle de restaurant) d'un complexe aquatique. L'Établissement fonctionnera en mode SNACKING dite « restauration rapide ». L'Établissement est conçu pour une capacité nominale de 20 à 60 repas par jour — ouverture 7j/7. L'appel d'offres est divisé en 3 lots. Les besoins de la personne publique sont détaillés dans les cahiers des clauses techniques particulières.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Équipement de cuisine 📦
Code CPV supplémentaire: Équipement de cuisine 📦
Équipement de restauration 📦
Équipements pour terrain de jeux 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Aisne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération du Soissonnais
Adresse postale: 11 avenue François Mitterrand
Code postal: 02880
Commune postale: Cuffies
Contact
Adresse Internet: http://agglo.grandsoissons.com/accueil-3.html 🌏
Courrier électronique: marches.publics@agglo-soissonnais.com 📧
Téléphone: +33 323538840 📞
URL des documents: http://proxilegales.fr/publisher_portail/public/annonce/afficherAnnonces.jsp?design_use_organisation_id=36065 🌏
URL pour la participation: http://proxilegales.fr/publisher_portail/public/annonce/afficherAnnonces.jsp?design_use_organisation_id=36065 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-12 📅
Date limite de soumission: 2017-06-13 📅
Date de publication: 2017-05-17 📅
Date de début: 2017-10-30 📅
2017-11-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 094-183508
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires

Le titulaire s'engage à fournir, livrer et installer les prestations dans le délai mentionné dans l'acte d'engagement et en tenant compte des indications suivantes (sous réserve de modification): — Date estimative pour le commencement du chantier d'installation des équipements de cuisine: 16 octobre 2017 — date de mise en service d'installation: 30/10/17.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'appel d'offres est divisé en 3 lots. Les besoins de la personne publique sont détaillés dans les cahiers des clauses techniques particulières.

Intitulé du lot: " Fourniture, livraison, installation et maintenance des équipements de cuisine "
Numéro du lot: 1
Brève description:

Ce lot comprend la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier intérieur et extérieur de l'espace restauration.

Les mobiliers et quantités sont décrits dans le CCTP et dans la DPGF.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: Feder.
Informations complémentaires:

Le titulaire s'engage à fournir, livrer et installer les prestations dans le délai mentionné dans l'acte d'engagement et en tenant compte des indications suivantes (sous réserve de modification):

— Date estimative pour le commencement du chantier d'installation des équipements de cuisine: 16 octobre 2017

— date de mise en service d'installation: 30/10/17.

Intitulé du lot: " Fourniture, livraison et installation du mobilier de l'espace restauration "
Numéro du lot: 2
Informations complémentaires:

Le titulaire s'engage à fournir, livrer et installer les prestations dans le délai mentionné dans l'acte d'engagement et en tenant compte des indications suivantes (sous réserve de modification induite par les travaux de construction du complexe aquatique):

Date estimative pour la livraison et l'installation du mobilier des lots no2 et 3: début novembre 2017.

Intitulé du lot: Lot(S) Lot no3. — " Fourniture, livraison et installation de l'aire de jeu de l'espace restauration "
Numéro du lot: 3
Brève description:

Aire de jeu à structures tubulaires comprenant une Piscine à balles et du Mobilier en mousse

pour âge: 0 à 3 ans

dimensions: 3.00x3.00x1.80

capacité: environ 10 enfants.

Informations complémentaires:

— Date estimative pour la livraison et l'installation de l'aire de jeu: début novembre 2017.

Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: IA41
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Complexe aquatique Les Bains du Lac Avenue de Compiègne 02200 Mercin-Et-Vaux.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Se référer au règlement de consultation.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-06-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24020047700026
Contact
Point de contact: M. Jean-Marie Carre
Adresse du profil d'acheteur: http://proxilegales.fr/publisher_portail/public/annonce/afficherAnnonces.jsp?design_use_organisation_id=36065 🌏
URL des documents: http://proxilegales.fr/publisher_portail/public/annonce/afficherAnnonces.jsp?design_use_organisation_id=36065 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le dossier de consultation est disponible sur notre profil acheteur (http://agglo.grandsoissons.com/accueil-3.html, onglet « Marchés publics »). Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique ou électronique n'est autorisée.

Le candidat n'ayant pas téléchargé les pièces après identification ou ayant mal renseigné son adresse électronique, ne pourra contester ne pas avoir été informé de la modification du dossier de consultation.

Ainsi, il est vivement recommandé de clairement vous identifier sur la plateforme lors du retrait du dossier (adresse mail valide) afin que vous puissiez être informé de tout changement dans le dossier de consultation durant la période de publicité et recevoir les correspondances échangées sur la plateforme.

Le classement des offres et le choix de l'attributaire sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de pourcentages:

Pour le lot no1:

Prix des prestations :55 %

Valeur technique (45 %), décomposé de la manière suivante:

— Adéquation des équipements au cahier des charges, performance des équipements: 30 %

— organisation du chantier, démarche hygiène et sécurité: 5 %

— moyens humains affectés au chantier: 5 %

— délai d'exécution et d'installation: 5 %

pour les lots no2 et 3:

Prix des prestations: 55 %

— Adéquation du mobilier au cahier des charges, qualité des produits par rapport aux spécifications du marché (notamment caractéristiques phoniques et d'entretien du matériel): 30 %

— aspect esthétique du mobilier: 10 %

— délai de livraison: 5 %

en cas d'offres ex aequo dans le classement obtenu par la mise en oeuvre de ces différents critères, c'est le classement au critère le plus important qui les départagera.

Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite du lieu d'exécution du marché muni du certificat de visite présent dans le dossier de consultation des entreprises.

Cette visite aura lieu le mercredi 31 mai 2017 à 15h. Le point de rendez-vous sera à l'entrée du chantier du complexe aquatique, avenue de Compiègne, 02200 Mercin-Et-Vaux.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Amiens
Adresse postale: 14 rue Lemerchier
Commune postale: Amiens
Code postal: 80000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 322336170 📞
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://amiens.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code De justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.

— référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l article R. 551-7 du Cja.

— recours pour excès de pouvoir prévu aux articles R421-1 à R421-7 du cja contre les clauses réglementaires du contrat et pouvant être exercé

dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du

marché est rendue publique (arrêt CE 10 juillet 1996 Cayzeele). -

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant

être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique (Arrêt CE 4 avril 2014 Département du Tarn-Et-Garonne).

Source: OJS 2017/S 094-183508 (2017-05-12)

Informations complémentaires (2017-06-01)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

« Création d'un espace restauration pour le complexe aquatique » Les Bains du Lac « à Mercin-et-Vaux (Aisne) ». Les besoins de la personne publique sont détaillés dans les cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Le marché est divisé en 3 lots: Lot nº 1 « Fourniture, livraison, installation et maintenance des équipements de cuisine ». Lot nº 2 « Fourniture, livraison et installation du mobilier de l'espace restauration ». Lot nº 3 « Fourniture, livraison et installation de l'aire de jeu de l'espace restauration ». Le marché n'est pas divisé en tranches.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-01 📅
Date de publication: 2017-06-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 106-212442
Se réfère à l'avis: 2017/S 094-183508
Numéro JO-S: 106

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

« Création d'un espace restauration pour le complexe aquatique » Les Bains du Lac « à Mercin-et-Vaux (Aisne) ».

Les besoins de la personne publique sont détaillés dans les cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Le marché est divisé en 3 lots:

Lot nº 1 « Fourniture, livraison, installation et maintenance des équipements de cuisine ».

Lot nº 2 « Fourniture, livraison et installation du mobilier de l'espace restauration ».

Lot nº 3 « Fourniture, livraison et installation de l'aire de jeu de l'espace restauration ».

Le marché n'est pas divisé en tranches.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 11 avenue François Mitterrand — Les Terrasses du Mail
Pays: Aisne 🏙️
Contact
Point de contact: M. Antoine Jacquelet
Source: OJS 2017/S 106-212442 (2017-06-01)

Avis d'attribution de marché (2017-09-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'appel d'offres concerne la création d'un espace de restauration (cuisine + salle de restaurant) d'un complexe aquatique. L'établissement fonctionnera en mode Snacking dite ''Restauration rapide''. L'établissement est conçu pour une capacité nominale de 20 à 60 repas par jour — ouverture 7J/7. L'appel d'offres est divisé en 3 lots. Les besoins de la personne publique sont détaillés dans les cahiers des clauses techniques particulières.

Valeur totale du marché: 99055.58 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Aisne 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-09-04 📅
Date de publication: 2017-09-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 171-350257
Numéro JO-S: 171
Informations complémentaires

Le critère valeur technique (45 %) est décomposé de la manière suivante: — adéquation des équipements au cahier des charges, performance des équipements: 30 %, — organisation du chantier, démarche hygiène et sécurité: 5 %, — moyens humains affectés au chantier: 5 %, — délai d'exécution et d'installation: 5 %.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: «Fourniture, livraison, installation et maintenance des équipements de cuisine»
Brève description:

Ce lot comprend la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier intérieur et extérieur de l'espace restauration.les mobiliers et quantités sont décrits dans le CCTP et dans la DPGF.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: Construction d'un complexe aquatique intercommunal
Informations complémentaires:

Le critère valeur technique (45 %) est décomposé de la manière suivante:

— adéquation des équipements au cahier des charges, performance des équipements: 30 %,

— organisation du chantier, démarche hygiène et sécurité: 5 %,

— moyens humains affectés au chantier: 5 %,

— délai d'exécution et d'installation: 5 %.

Intitulé du lot: «Fourniture, livraison et installation du mobilier de l'espace restauration»
Brève description:

Ce lot comprend la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier intérieur et extérieur de l'espace restauration. Les mobiliers et quantités sont décrits dans le CCTP et dans la DPGF.

Informations complémentaires:

Pour les lots n° 2 et 3, le critère valeur technique (45 %) est décomposé de la manière suivante:

— adéquation du mobilier au cahier des charges, qualité des produits par rapport aux spécifications du marché (notamment caractéristiques phoniques et d'entretien du matériel): 30 %,

— aspect esthétique du mobilier: 10 %,

— délai de livraison: 5 %.

Intitulé du lot: Lot(S) Lot n° 3. — «Fourniture, livraison et installation de l'aire de jeu de l'espace restauration»
Brève description:

Aire de jeu à structures tubulaires comprenant une piscine à balles et du mobilier en mousse. Pour âge: 0 à 3 ans dimensions: 3.00 x 3.00 x 1.80. Capacité: environ 10 enfants.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Complexe aquatique «Les Bains du Lac» avenue de…

… Compiègne 02200, Mercin-et-Vaux.

… Compiègne, 02200 Mercin-Et-Vaux.

… Compiègne, 02200 Mercin-et-Vaux.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45 %
Pondération du prix: 55 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-08-07 📅
2017-08-11 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l article R. 551-7 du CJA,

— recours pour excès de pouvoir prévu aux articles R421-1 à R421-7 du CJA contre les clauses réglementaires du contrat et pouvant être exercé dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du marché est rendue publique (arrêt CE 10.7.1996 Cayzeele),

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique (Arrêt CE. 4.4.2014 Département du Tarn-et-Garonne).

Source: OJS 2017/S 171-350257 (2017-09-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage (>20 nouveaux marchés)

Aménagements (>20)

Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration (>20)

Équipement de cuisine (13)