Construction d'une salle de restauration et d'une salle APPS au sein de l'école du Centre à Sucy-en-Brie

Mairie de Sucy-en-Brie

Construction d'une salle de restauration et d'une salle APPS au sein de l'école du Centre à Sucy-en-Brie.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-09-21. L'appel d'offres a été publié le 2017-08-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Mairie de Sucy-en-Brie

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-08-11	Avis de marché
2017-11-09	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-08-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: M2017-14
Brève description:

Construction d'une salle de restauration et d'une salle APPS au sein de l'école du Centre à Sucy-en-Brie.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Travaux de façade 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Installation de cloisons 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de plomberie 📦
Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 📦
Équipement de cuisine 📦
Travaux d'aménagement du terrain 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie de Sucy-en-Brie
Adresse postale: 2 avenue Georges Pompidou
Code postal: 94370
Commune postale: Sucy-en-Brie
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-sucy.fr 🌏
Courrier électronique: marches@ville-sucy.fr 📧
URL des documents: https://marches-sucy.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://marches-sucy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_wj0HEw2LgN 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-11 📅
Date limite de soumission: 2017-09-21 📅
Date de publication: 2017-08-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 155-321239
Numéro JO-S: 155
Informations complémentaires

Il est indispensable et obligatoire que le prestataire participe à la visite du lieu organisée par le pouvoir adjudicateur. Les visites s'effectueront avec un représentant des services techniques de la ville et un des membres de l'équipe de maitrise d'œuvre. Le marché est conclu à compter de sa notification au titulaire et s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement prévu à l'article 44-1 du CCAG/Travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. La durée du chantier tous lots confondus est estimée à 10 mois, y compris un mois de préparation de chantier pour une livraison impérative à la rentrée scolaire de 2018.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 300 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 1: démolition — terrassement — fondation — gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolition — terrassement — fondation — gros œuvre.
Durée de l'accord: 10 mois
Intitulé du lot: Lot 2: ravalement
Numéro du lot: 2
Brève description: Ravalement.
Intitulé du lot: Lot 3: étanchéité
Numéro du lot: 3
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Lot 4: menuiseries extérieures — serrurerie
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries extérieures — serrurerie.
Intitulé du lot: Lot 5: cloisons — doublage — faux plafonds
Numéro du lot: 5
Brève description: Cloisons — doublage — faux plafonds.
Intitulé du lot: Lot 6: menuiseries intérieures
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Lot 7: revêtement de sols durs — faïence
Numéro du lot: 7
Brève description: Revêtement de sols durs — faïence.
Intitulé du lot: Lot 8: revêtement de sols souples
Numéro du lot: 8
Brève description: Revêtement de sols souples.
Intitulé du lot: Lot 9: peinture
Numéro du lot: 9
Brève description: Peinture.
Intitulé du lot: Lot 10: chauffage — ventilation — climatisation
Numéro du lot: 10
Brève description: Chauffage — ventilation — climatisation.
Intitulé du lot: Lot 11: plomberie — sanitaires
Numéro du lot: 11
Brève description: Plomberie — sanitaires.
Intitulé du lot: Lot 12: électricité — courants faible/fort
Numéro du lot: 12
Brève description: Électricité — courants faible/fort.
Intitulé du lot: Lot 13: équipements de cuisine
Numéro du lot: 13
Brève description: Équipements de cuisine.
Intitulé du lot: Lot 14: VRD — aménagements extérieurs
Numéro du lot: 14
Brève description: Vrd — aménagements extérieurs.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Sucy-en-Brie.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-09-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 13:30
Lieu: Sucy-en-Brie.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://marches-sucy.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Il est indispensable et obligatoire que le prestataire participe à la visite du lieu organisée par le pouvoir adjudicateur.

Les visites s'effectueront avec un représentant des services techniques de la ville et un des membres de l'équipe de maitrise d'œuvre.

Le marché est conclu à compter de sa notification au titulaire et s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement prévu à l'article 44-1 du CCAG/Travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. La durée du chantier tous lots confondus est estimée à 10 mois, y compris un mois de préparation de chantier pour une livraison impérative à la rentrée scolaire de 2018.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0160566630 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Melun
Source: OJS 2017/S 155-321239 (2017-08-11)

Avis d'attribution de marché (2017-11-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1299532.06 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-11-09 📅
Date de publication: 2017-11-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 218-452747
Se réfère à l'avis: 2017/S 155-321239
Numéro JO-S: 218

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 9: Peinture
Brève description: VRD — aménagements extérieurs.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Délai
Critère de qualité (pondération): 10
Pondération du prix: 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-10-26 📅
Source: OJS 2017/S 218-452747 (2017-11-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages (>20)

Ossatures (>20)

Ossatures métalliques
Travaux de gros œuvre (>20)