Construction d'une bache de maturation en sortie de l'usine de production d'eau potable Édouard Imbeaux à Vandoeuvre-les-Nancy

Métropole du Grand Nancy

Les spécificités techniques sont décrites dans le CCTP propre à chaque lot. Le marché prend effet à compter de sa notification. La durée prévisionnelle des travaux est de 18 mois à compter de l'ordre de service marché séparé ordinaire.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-09-20. L'appel d'offres a été publié le 2017-07-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Métropole du Grand Nancy

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-07-20	Avis de marché
2017-09-12	Informations complémentaires
2018-03-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-07-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Numéro de référence: 2017-CU-T020
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 📦
Services d'installation de matériel de distribution et de commande électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr411 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole du Grand Nancy
Adresse postale: 22/24 viaduc Kennedy, CO nº 80036
Code postal: 54035
Commune postale: Nancy Cedex
Contact
Adresse Internet: https://marchespublics.grand-nancy.org/ 🌏
Courrier électronique: marches@grandnancy.eu 📧
URL des documents: https://marchespublics.grand-nancy.org 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.grand-nancy.org/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-20 📅
Date limite de soumission: 2017-09-20 📅
Date de publication: 2017-07-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 140-286872
Numéro JO-S: 140
Informations complémentaires

Références et qualifications: 1111: travaux de démolition. 2212: béton armé et béton précontraint. 2252: ouvrage étanche en béton armé et béton précontraint.. Pour chaque certificat précité, le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 3 430 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Génie civil, voiries, réseaux divers, espaces verts
Numéro du lot: 1
Brève description:

Le contenu du lot est détaillé au CCTP. Le délai d'exécution prévisionnel est de 18 mois.

Valeur estimée hors TVA: 1 400 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 18 mois
Description des options:

Des prestations similaires pourront etre réalisées par le titulaire du contrat. :

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Etanchéité
Numéro du lot: 2
Brève description:

Le contenu est détaillé au CCTP. Le délai d'exécution prévisionnel est de 2 mois.

Valeur estimée hors TVA: 65 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 2 mois
Description des options:

Des prestations similaires pourront être réalisées par le titulaire du contrat. :

Informations complémentaires:

Références et qualifications: 3212: étanchéité en matériaux bitumeux en feuille.. Pour chaque certificat précité, le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Intitulé du lot: Métallerie
Numéro du lot: 3
Brève description:

Le contenu est détaillé au CCTP. Le délai d'exécution prévisionnel est de 3 mois.

Valeur estimée hors TVA: 71 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 3 mois
Informations complémentaires:

Références et qualifications: 4411: serrurerie, métallerie.. Pour chaque certificat précité, le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Intitulé du lot: Cuvelage
Numéro du lot: 4
Valeur estimée hors TVA: 150 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Références et qualifications: 3342: imperméabilisation de cuvelage au moyen de revetement de minéralisation.. Pour chaque certificat précité, le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Intitulé du lot: Tuyauterie, équipements
Numéro du lot: 5
Brève description:

Le contenu est détaillé au CCTP. Le délai d'exécution prévisionnel est de 8 mois.

Valeur estimée hors TVA: 1 560 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 8 mois
Informations complémentaires:

Références et qualifications: 5162: pose de canalisations de toutes sections, DN supérieur à 600 mm.. Pour chaque certificat précité, le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Intitulé du lot: Electricité, automatismes, supervision
Numéro du lot: 6
Valeur estimée hors TVA: 184 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Références et qualifications: 633: alimentation BT et automatismes. 5162: pose de canalisations de toutes sections, DN supérieur à 600 mm.. Pour chaque certificat précité, le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou à une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100 % du montant de l'avance. Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix: fermes actualisables. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-Travaux. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: Financement sur fonds propres budget eau. Budget de la métropole Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements; en qualité de mandataire de plusieurs groupements. Les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-09-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Lieu: Siège social de la Métropole du Grand Nancy.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.grand-nancy.org/ 🌏
URL des documents: https://marchespublics.grand-nancy.org 🌏
Adresse postale: Service de la commande publique (bureau 101) 22/24 viaduc Kennedy CO no 80036
Téléphone: +33 383918365 📞
Fax: +33 383918489 📠
Pays: fr411 🏙️
Adresse Internet: https://marchespublics.grand-nancy.org/grand-nancy/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités techniques et financières et les capacités professionnelles. Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Il ne s'agit pas d'un marché réservé. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: pdf, doc, xls, rtf, html, dwf, autocad. Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format Xades, Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française (http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou européenne (http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm).Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité. Ces formats doivent être compressés (Zip) pour leur transmission. Le soumissionnaire est invité à ne pas utiliser les EXE ou macros. Des visites obligatoires sont prévues sur le site pour l'ensemble des candidats les 4 et 5.9.2017 (cf article 8.3 du Rc). Le marché comporte une clause d'insertion sociale par l'activité économique pour les lots 1, 2, 3, 5 et 6 dont le nombre d'heures est indiqué à l'annexe du Règlement de Consultation et de l'acte d'engagement.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place Carrière CO nº 20038
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr 📧
Fax: +33 383174350 📠
Adresse Internet: http://nancy.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Voies et délais des recours dont dispose le candidat: référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme.

Source: OJS 2017/S 140-286872 (2017-07-20)

Informations complémentaires (2017-09-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction d'une bache de maturation en sortie de l'usine de production d'eau potable Edouard Imbeaux à Vandoeuvre-Les-Nancy.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-09-12 📅
Date limite de soumission: 2017-09-27 📅
Date de publication: 2017-09-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 177-361834
Se réfère à l'avis: 2017/S 140-286872
Numéro JO-S: 177
Source: OJS 2017/S 177-361834 (2017-09-12)

Avis d'attribution de marché (2018-03-08)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction d'une bâche de maturation en sortie de l'usine de production d'eau potable Edouard Imbeaux à Vandoeuvre.

Valeur totale du marché: 3190598.57 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Lieu d'exécution
Région NUTS: Meurthe-et-Moselle 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: métropole du Grand Nancy
Adresse postale: 22/24, viaduc Kennedy c.o. nº 80036

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-08 📅
Date de publication: 2018-03-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 049-107163
Numéro JO-S: 49
Informations complémentaires

Les sous critères de jugement du critère valeur technique sont: — méthodologie, phasage, organisation du chantier 25 %, — qualité des fournitures 15 %, — moyens humains et matériels dédiés au chantier 10 %.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Génie civil, voiries, réseaux divers, espaces verts.
Informations complémentaires:

Les sous critères de jugement du critère valeur technique sont:

— méthodologie, phasage, organisation du chantier 25 %,

— qualité des fournitures 15 %,

— moyens humains et matériels dédiés au chantier 10 %.

Brève description: Etanchéité.
Informations complémentaires:

— méthodologie, phasage 15 %,

— qualité des fournitures 25 %.

Brève description: Métallerie.
Informations complémentaires:

— méthodologie 10 %,

— qualité des fournitures 30 %.

Brève description: Cuvelage.
Informations complémentaires:

— méthodologie, organisation du chantier 20 %,

— qualité des fournitures 30 %,

Brève description: Tuyauterie, équipements.
Informations complémentaires:

— choix des équipements 25 %,

— méthodologie 15 %,

Brève description: Electricité, automatisme, supervision.
Informations complémentaires:

— méthodologie, phasage, organisation du chantier 20 %,

— choix du matériel 30 %.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Pondération du prix: 50
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-03-05 📅
2018-03-06 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 place Carrière, CO nº 20038
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Voies et délais des recours dont dispose le candidat:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (Cja), et pouvant etre exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique,

— recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme.

Source: OJS 2018/S 049-107163 (2018-03-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)