Consolidation de charpente et réfection de toiture du hangar du service maintenance du matériel routier de Carpiquet

Conseil général du Calvados

Marché de travaux décomposé en 6 lots. Le lot 1 correspond à un accord-cadre à bons de commande et les lots 2 à 6 correspondent à des marchés à prix forfaitaires.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-05-22. L'appel d'offres a été publié le 2017-04-07.

Qui ?

• Conseil général du Calvados

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Calvados

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-04-07	Avis de marché

Avis de marché (2017-04-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de couverture
Numéro de référence: 17STB003
Brève description:

Marché de travaux décomposé en 6 lots. Le lot 1 correspond à un accord-cadre à bons de commande et les lots 2 à 6 correspondent à des marchés à prix forfaitaires.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de couverture 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation d'échafaudages 📦
Travaux de décapage 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de couverture 📦
Autres travaux d'installation électrique 📦
Travaux de peinture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Calvados
Adresse postale: BP 20520
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex 1
Contact
Adresse Internet: https://calvados.fr 🌏
Courrier électronique: mathilde.plantegenet@calvados.fr 📧
Téléphone: +33 231571038 📞
Fax: +33 231571006 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_go1DAEnUDs&v=1&selected=0 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_go1DAEnUDs&v=1&selected=0 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-07 📅
Date limite de soumission: 2017-05-22 📅
Date de publication: 2017-04-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 072-136333
Numéro JO-S: 72
Informations complémentaires

Accord-cadre avec un seuil minimum de 60 000 EUR HT. Et un seuil maximum de 180 000 EUR HT .

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1 Échafaudage
Numéro du lot: 1
Brève description: Montage et démontage de l'échafaudage.
Durée de l'accord: 10 mois
Informations complémentaires:

Accord-cadre avec un seuil minimum de 60 000 EUR HT. Et un seuil maximum de 180 000 EUR HT .

Intitulé du lot: Lot 2 Décapage de la peinture au plomb
Numéro du lot: 2
Brève description: Décapage de la peinture au plomb.
Intitulé du lot: Lot 3 Charpente métallique
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente métallique.
Intitulé du lot: Lot 4 Couverture étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: Couverture étanchéité.
Description des options: Variante exigée (ex-PSE) «Manœuvre des ouvrants par vérin électrique ».
Intitulé du lot: Lot 5 Électricité
Numéro du lot: 5
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Lot 6 Peinture
Numéro du lot: 6
Brève description: Peinture.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Smmr.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années (références), appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature (moyens généraux de l'entreprise);

Qualifications:

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot 1: Qualibat 1412: si le candidat ne dispose que de la Qualibat 1411, il sera exigé qu'il présente un sous-traitant (Bureau d'études techniques) pour réaliser ces études d'exécution.

Lot 2: une attestation de formation des salariés aux risques liés aux techniques d'intervention sur peintures au plomb (ou équivalent).

Lot 3: Qualibat 2412: si le candidat ne dispose que de la Qualibat 2411, il sera exigé qu'il présente un sous-traitant (Bureau d'études techniques) pour réaliser ces études d'exécution.

Lot 4: Qualibat 3212: si le candidat ne dispose que de la Qualibat 3211, il sera exigé qu'il présente un sous-traitant (Bureau d'études techniques) pour réaliser ces études d'exécution.

Lot 5: Qualifelec LCPT ou équivalent.

Lot 6: Qualibat 6133 ou équivalent.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-05-23 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Lieu: Boulevard Bertrand à Caen.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels affectés au chantier
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Fiches techniques des matériaux et fournitures utilisés pour le chantier
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Gestion de la co-activité en site occupé
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Gestion des déchets
Critère de qualité (pondération): 5
Pondération du prix: 50
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Méthodologie de retrait du plomb
Pondération du prix: 80

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_go1DAEnUDs&v=1&selected=0 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_go1DAEnUDs&v=1&selected=0 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le dossier est disponible gratuitement à l'adresse suivante:

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_go1DAEnUDs&v=1&selected=0

La remise des offres se fera obligatoirement sous forme électronique à la même adresse.

Le pouvoir adjudicateur recommande fortement de s'identifier sur le profil acheteur afin d'être alerté des éventuels compléments d'information ou modifications du dossier de candidature.

La visite des lieux est obligatoire selon les modalités du RC.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier.

Le délai d'exécution de l'opération est d'environ 10 mois hors congés payés et intempéries ( 2 mois de préparation de chantier et 6 mois de travaux), le marché prendra fin à la fin de la première année de parfait achèvement.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Caen
Adresse postale: Greffe central, 3 rue Arthur Le Duc, BP 25086
Commune postale: Caen Cedex 4
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Courrier électronique: greffe.ta-caen@juradm.fr 📧
Fax: +33 231524217 📠
Adresse Internet: http://caen.tribunaladminsitratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;

Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché;

Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat: délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:

Département du Calvados — direction assemblées et juridique — BP 20520 — 14035 Caen Cedex 1

téléphone: +33 231571001 — fax: +33 231571498.

Source: OJS 2017/S 072-136333 (2017-04-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes (>20)

Travaux de couverture et de peinture de toiture (>20)

Travaux de couverture (>20)