Conservatoire a rayonnement régional situe a saint-pierre: lot 2: démolition / gros œuvre — lot 7: revêtements durs — lot 11: menuiseries bois — relancés

SPLA Maraïna

La présente consultation a pour objet la relance des lots 2: démolition / gros œuvre, 7: revêtements durs et 11: menuiserie bois de la procédure de consultation relative aux travaux de réhabilitation du conservatoire à Rayonnement régional situé à Saint-Pierre.
Les travaux objet du présent marché ont vocation à intervenir dans le cadre du volet a.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-04-21. L'appel d'offres a été publié le 2017-03-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• COREA
• Maitre carre
• PPR
• SPP
• TTS

Qui ?

• SPLA Maraïna

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-03-22	Avis de marché
2017-11-15	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-03-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Brève description:

La présente consultation a pour objet la relance des lots 2: démolition / gros œuvre, 7: revêtements durs et 11: menuiserie bois de la procédure de consultation relative aux travaux de réhabilitation du conservatoire à Rayonnement régional situé à Saint-Pierre. Les travaux objet du présent marché ont vocation à intervenir dans le cadre du volet a.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Travaux de menuiserie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr94 🏙️
fr940 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Maraïna
Adresse postale: 38 rue Colbert
Code postal: 97460
Commune postale: Saint-Paul
Contact
Adresse Internet: http://spl-maraina.com 🌏
Courrier électronique: marches@spl-maraina.com 📧
Téléphone: +262 919164 📞
Fax: +262 919169 📠
URL des documents: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-03-22 📅
Date limite de soumission: 2017-04-21 📅
Date de publication: 2017-03-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 060-111323
Numéro JO-S: 60
Informations complémentaires

La SPL Maraïna agit au nom et pour le compte de la Région Réunion.Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale. Après l'attribution du marché, une avance de 30 % sera accordée au titulaire du lot concerné.la constitution d'une garantie à première demande ne sera pas demandée. Le montant, les dates et les conditions de versements et de remboursement de l'avance sont précisées au CCAP. Une retenue de garantie de 5 % sera exercée sur le montant du marché augmenté de ses modifications éventuelles, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse. Le présent marché est financé à 100 % par les fonds propres de la Région Réunion.Il est susceptible d'être financé par l'Europe. Le taux de participation de l'Europe au financement du présent marché n'est pas connu au moment où la procédure est lancée. Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum. Chaque lot est traité à prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché public quelles que soient les quantités livrées ou exécutées, en application du montant global et forfaitaire total en EUR TTC indiqué à l'acte d'engagement.les modalités d'évolution sont précisées dans le CCAP. Dans le cas où l'opérateur économique est un groupement momentané d'entreprises, aucune forme particulière n'est imposée.toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire. Le délai global d'exécution de l'ensemble des marchés allotis est de dix-sept (17) mois (y compris période de préparation et congés du BTP) à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation. Pour chaque lot, la durée de la période de préparation est fixée à un (1) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la prestation. Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, au sein du délai global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution annexé à l'acte d'engagement, qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots. Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution. Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au CCAP. Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante: https://splmaraina.achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'annexe du règlement de la consultation). Aucun dossier de consultation ne sera transmis par mail. Conditions de remise des offres: sur support papier ou sur un support physique électronique (à l'adresse indiquée plus haut) ou par voie dématérialisée (https://spl maraina.achatpublic.com) Visites: une visite sera organisée sur site par la SPL Maraïna: le 28.3.2017 de 9:00 à 11:00 et le 4.4.2017 de 9:00 à 11:00. Il ne s'agit pas d'une visite obligatoire mais il est fortement conseiller d'y assister. Le détail concernant cette visite est indiqué au règlement de la consultation.

Informations complémentaires

La SPL Maraïna agit au nom et pour le compte de la Région Réunion.Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale. Après l'attribution du marché, une avance de 30 % sera accordée au titulaire du lot concerné.la constitution d'une garantie à première demande ne sera pas demandée.

Le montant, les dates et les conditions de versements et de remboursement de l'avance sont précisées au CCAP. Une retenue de garantie de 5 % sera exercée sur le montant du marché augmenté de ses modifications éventuelles, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse.

Le présent marché est financé à 100 % par les fonds propres de la Région Réunion.Il est susceptible d'être financé par l'Europe. Le taux de participation de l'Europe au financement du présent marché n'est pas connu au moment où la procédure est lancée. Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum. Chaque lot est traité à prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché public quelles que soient les quantités livrées ou exécutées, en application du montant global et forfaitaire total en EUR TTC indiqué à l'acte d'engagement.les modalités d'évolution sont précisées dans le CCAP. Dans le cas où l'opérateur économique est un groupement momentané d'entreprises, aucune forme particulière n'est imposée.toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire.

Le délai global d'exécution de l'ensemble des marchés allotis est de dix-sept (17) mois (y compris période de préparation et congés du BTP) à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.

Pour chaque lot, la durée de la période de préparation est fixée à un (1) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la prestation.

Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, au sein du délai global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution annexé à l'acte d'engagement, qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots.

Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution. Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au CCAP.

Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante: https://splmaraina.achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'annexe du règlement de la consultation). Aucun dossier de consultation ne sera transmis par mail. Conditions de remise des offres: sur support papier ou sur un support physique électronique (à l'adresse indiquée plus haut) ou par voie dématérialisée (https://spl maraina.achatpublic.com) Visites: une visite sera organisée sur site par la SPL Maraïna: le 28.3.2017 de 9:00 à 11:00 et le 4.4.2017 de 9:00 à 11:00. Il ne s'agit pas d'une visite obligatoire mais il est fortement conseiller d'y assister. Le détail concernant cette visite est indiqué au règlement de la consultation.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux objet du présent marché ont vocation à intervenir dans le cadre du volet a.

Intitulé du lot: Démolition/ gros œuvre
Numéro du lot: 2
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de démolition et de gros œuvre.
Durée de l'accord: 18 mois
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article 30-I-7° du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: Crr sud.
Intitulé du lot: Revêtements durs
Numéro du lot: 7
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de revêtements durs.
Intitulé du lot: Menuiserie bois
Numéro du lot: 11
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de menuiserie bois.
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article 30-I-7° du décret du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Le candidat ou chacun des membres du groupement (le cas échéant) devra fournir à l'appui de sa candidature:

1. Une lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire DC1 conforme au modèle DC1 joint version mars 2016 (en cas de groupement, la lettre de candidature (ou formulaire DC1) pourra être commune à l'ensemble des membres du groupement).

2. La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire; les personnes admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée d'exécution du marché.

3. Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance et est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, sauf si le candidat fourni un formulaire DC1.

Situation économique et financière:

1. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où ces informations sont disponibles. La liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.

2. Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. Les candidats sont informés que le présent marché ne requiert pas un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

1. Une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, et les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque, et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

2. Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

3. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.conformément aux dispositions de l'article 49-I du décret, les candidats peuvent présenter leur candidature sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME) version papier. Les candidats ne sont cependant pas autorisés à se limiter aux déclarations faites dans le DUME.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-04-24 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale
Contact
Point de contact: À l'attention de Mme la présidente directrice générale
Adresse du profil d'acheteur: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le montant, les dates et les conditions de versements et de remboursement de l'avance sont précisées au CCAP. Une retenue de garantie de 5 % sera exercée sur le montant du marché augmenté de ses modifications éventuelles, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse.

Le présent marché est financé à 100 % par les fonds propres de la Région Réunion.Il est susceptible d'être financé par l'Europe. Le taux de participation de l'Europe au financement du présent marché n'est pas connu au moment où la procédure est lancée. Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum. Chaque lot est traité à prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché public quelles que soient les quantités livrées ou exécutées, en application du montant global et forfaitaire total en EUR TTC indiqué à l'acte d'engagement.les modalités d'évolution sont précisées dans le CCAP. Dans le cas où l'opérateur économique est un groupement momentané d'entreprises, aucune forme particulière n'est imposée.toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire.

Le délai global d'exécution de l'ensemble des marchés allotis est de dix-sept (17) mois (y compris période de préparation et congés du BTP) à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.

Pour chaque lot, la durée de la période de préparation est fixée à un (1) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la prestation.

Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, au sein du délai global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution annexé à l'acte d'engagement, qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots.

Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution. Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au CCAP.

Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante: https://splmaraina.achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'annexe du règlement de la consultation). Aucun dossier de consultation ne sera transmis par mail. Conditions de remise des offres: sur support papier ou sur un support physique électronique (à l'adresse indiquée plus haut) ou par voie dématérialisée (https://spl maraina.achatpublic.com) Visites: une visite sera organisée sur site par la SPL Maraïna: le 28.3.2017 de 9:00 à 11:00 et le 4.4.2017 de 9:00 à 11:00. Il ne s'agit pas d'une visite obligatoire mais il est fortement conseiller d'y assister. Le détail concernant cette visite est indiqué au règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon — CS 61107 — BP 2024
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +262 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Fax: +262 262924362 📠
Adresse Internet: http://la-reunion.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à l'attention du greffier en chef
Source: OJS 2017/S 060-111323 (2017-03-22)

Avis d'attribution de marché (2017-11-15)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation a pour objet la relance des lots 2: démolition / gros oeuvre, 7: revêtements durs et 11: menuiserie bois de la procédure de consultation relative aux travaux de réhabilitation du Conservatoire à Rayonnement Régional situé à Saint-Pierre. Les travaux objet du présent marché ont vocation à intervenir dans le cadre du volet a.

Valeur totale du marché: 1082997.85 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: marches@spl-maraina.fr 📧
Téléphone: +33 262919164 📞
Fax: +33 262919169 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-11-15 📅
Date de publication: 2017-11-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 222-460822
Se réfère à l'avis: 2017/S 060-111323
Numéro JO-S: 222
Informations complémentaires

La date de conclusion est la date de notification. Le marché a été signé le 20.10.2017. Les pièces du marché sont consultables gratuitement sur demande écrite à l'adresse suivante: marches@spl-maraina.com. Autres publications antérieures: avis paru au BOAMP en date du 24.3.2017 (réf: 17-39085) — avis paru au JOUE en date du 25.3.2017 (réf: 2017/s 060-111323) — avis supplémentaire paru dans le Journal de l'ile en date du 29.3.2017 (réf: 194035-2110) — avis supplémentaire paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 29.3.2017 (réf: 618909) — avis rectificatif paru dans le Journal de l'ile en date du 20.4.2017 (réf: 194636-2118) — avis rectificatif paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 20.4.2017 (réf: 620052).

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Démolition/ Gros oeuvre
Brève description: Le présent lot a pour objet des travaux de démolition et de gros oeuvre.
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article 30 I 7° du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40 %
Pondération du prix: 60 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-10-28 📅
2017-10-25 📅

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme la présidente directrice générale
Adresse du profil d'acheteur: https://spl-maraina.achatpulic.com 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon CS 61107 BP 2024
Téléphone: +33 2924360 📞
Fax: +33 2924362 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion à l'attention de M. le greffier en chef
Source: OJS 2017/S 222-460822 (2017-11-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages (>20)

Ossatures (>20)

Ossatures métalliques
Travaux de gros œuvre (>20)