Balayage mécanique des routes nationales de Guadeloupe
Région Guadeloupe
La prestation de service concerne, le balayage mécanique des routes nationales de Guadeloupe.
Les entreprises désignées pour ces prestations, traiteront plus particulièrement:
— du balayage mécanique des déchets présents sur la voie de circulation ou la bande d'arrêt d'urgence au moyen de balayeuses aspiratrices,
— de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés (décharge..),
— et de la mise en place d'une signalisation adaptée au chantier mobile et au type de route concernée.
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots. Toutefois, s'il soumissionne à plus de 1 lot, il devra indiquer dans son offre technique, par ordre hiérarchique, les lots pour lesquels il souhaite être retenu. Ainsi, si un candidat est en position d'être retenu sur plus de 1 lot, il sera attributaire, au vu de son classement, du lot pour lequel il aura indiqué sa priorité.
Le délai de réception des offres était de 2017-04-24. L'appel d'offres a été publié le 2017-03-20.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • Guadeloupe
- • Guadeloupe
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2017-03-20 | Avis de marché |
| 2018-06-14 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2017-03-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'entretien routier
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'entretien routier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'entretien routier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Guadeloupe
Adresse postale: avenue Paul Lacavé — Petit-Paris
Code postal: 97100
Commune postale: Basse-Terre
Contact
Adresse Internet: http://www.cr-guadeloupe.fr 🌏
Courrier électronique: dmp@cr-guadeloupe.fr 📧
Téléphone: +590 590804040 📞
Fax: +590 590804159 📠
URL des documents: http://www.eguadeloupe.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-03-20 📅
Date limite de soumission: 2017-04-24 📅
Date de publication: 2017-03-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 059-109840
Numéro JO-S: 59
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale estimée: 2 400 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 1
Intitulé du lot: Rn1 Pr41+289 (Montébello) à fin (Chauvel); Rn4 Pr0 à Pr4+333 (Poucet)
Numéro du lot: 1
Brève description:
Valeur estimée hors TVA: 800 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
Intitulé du lot: Rn1 Pr19 à Pr41+289 (Montébello); Rn2 Pr66 à fin; Rn4 Pr4+333 (Poucet) à Pr13; Rn5 Pr0 à Pr13+465; Rn10 Pr0 à fin; Rn11 Pr0 à fin
Numéro du lot: 2
Brève description:
Intitulé du lot: Rn1 Pr0 à Pr19; Rn2 Pr0 à Pr66; Rn3 Pr0 à fin; Rn4 Pr13 à fin; Rn5 Pr13+465 à fin; Rn6 Pr0 à fin; Rn8 Pr0 à fin; Rn9 Pr0 à fin
Numéro du lot: 3
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Les îles de Guadeloupe, département français d'outre-mer.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Néant.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-04-24 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60 %
Pondération du prix: 40 %
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction des marchés publics
Adresse du profil d'acheteur: http://www.eguadeloupe.com 🌏
URL des documents: http://www.eguadeloupe.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Se référer au règlement de la consultation.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Guadeloupe
Adresse postale: 6 rue Victor Hugues
Commune postale: Basse-Terre
Code postal: 97100
Pays: Guadeloupe 🇬🇵
Téléphone: +33 590814538 📞
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.guadeloupe.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 059-109840 (2017-03-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'entretien routier
Brève description:
La prestation de service concerne, le balayage mécanique des routes nationales de Guadeloupe.
Les entreprises désignées pour ces prestations, traiteront plus particulièrement:
— du balayage mécanique des déchets présents sur la voie de circulation ou la bande d'arrêt d'urgence au moyen de balayeuses aspiratrices,
— de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés (décharge..),
— et de la mise en place d'une signalisation adaptée au chantier mobile et au type de route concernée.
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots. Toutefois, s'il soumissionne à plus de 1 lot, il devra indiquer dans son offre technique, par ordre hiérarchique, les lots pour lesquels il souhaite être retenu. Ainsi, si un candidat est en position d'être retenu sur plus de 1 lot, il sera attributaire, au vu de son classement, du lot pour lequel il aura indiqué sa priorité.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'entretien routier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'entretien routier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Guadeloupe
Adresse postale: avenue Paul Lacavé — Petit-Paris
Code postal: 97100
Commune postale: Basse-Terre
Contact
Adresse Internet: http://www.cr-guadeloupe.fr 🌏
Courrier électronique: dmp@cr-guadeloupe.fr 📧
Téléphone: +590 590804040 📞
Fax: +590 590804159 📠
URL des documents: http://www.eguadeloupe.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-03-20 📅
Date limite de soumission: 2017-04-24 📅
Date de publication: 2017-03-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 059-109840
Numéro JO-S: 59
Informations complémentaires
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, toutefois il ne peut être attributaire de plus de un lot, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant minimum: 50 000 EUR HT; Montant maximum: 200 000 EUR HT .Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La prestation de service concerne, le balayage mécanique des routes nationales de Guadeloupe.
Les entreprises désignées pour ces prestations, traiteront plus particulièrement:
— du balayage mécanique des déchets présents sur la voie de circulation ou la bande d'arrêt d'urgence au moyen de balayeuses aspiratrices,
— de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés (décharge..),
— et de la mise en place d'une signalisation adaptée au chantier mobile et au type de route concernée.
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots. Toutefois, s'il soumissionne à plus de 1 lot, il devra indiquer dans son offre technique, par ordre hiérarchique, les lots pour lesquels il souhaite être retenu. Ainsi, si un candidat est en position d'être retenu sur plus de 1 lot, il sera attributaire, au vu de son classement, du lot pour lequel il aura indiqué sa priorité.
Afficher plus
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 1
Intitulé du lot: Rn1 Pr41+289 (Montébello) à fin (Chauvel); Rn4 Pr0 à Pr4+333 (Poucet)
Numéro du lot: 1
Brève description:
Les prestations concernent, le balayage mécanique des routes nationales de Guadeloupe. Les entreprises désignées pour ces prestations, traiteront plus particulièrement:
— et la mise en place d'une signalisation adaptée au chantier mobile et à la route concernée.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
L'accord-cadre est conclu pour une période d'un an à compter de sa date de notification, renouvelable par tacite reconduction à sa date anniversaire pour une période d'un an; sa durée maximale ne pourra excéder 4 ans.
Informations complémentaires:
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, toutefois il ne peut être attributaire de plus de un lot, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant minimum: 50 000 EUR HT; Montant maximum: 200 000 EUR HT .Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Brève description:
Les prestations concernent, le balayage mécanique des routes nationales de Guadeloupe.
Informations complémentaires:
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, toutefois il ne peut être attributaire de plus de un lot, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant minimum: 50 000 EUR HT; Montant maximum: 200 000 EUR HT. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
Afficher plus
Numéro du lot: 3
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Les îles de Guadeloupe, département français d'outre-mer.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Néant.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-04-24 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60 %
Pondération du prix: 40 %
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction des marchés publics
Adresse du profil d'acheteur: http://www.eguadeloupe.com 🌏
URL des documents: http://www.eguadeloupe.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Se référer au règlement de la consultation.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Guadeloupe
Adresse postale: 6 rue Victor Hugues
Commune postale: Basse-Terre
Code postal: 97100
Pays: Guadeloupe 🇬🇵
Téléphone: +33 590814538 📞
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.guadeloupe.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 059-109840 (2017-03-20)
Avis d'attribution de marché (2018-06-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de voirie et services de balayage des rues
Brève description:
Valeur totale du marché: 2 200 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de voirie et services de balayage des rues 📦
Code CPV supplémentaire: Services de voirie et services de balayage des rues 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-14 📅
Date de publication: 2018-06-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 114-259765
Se réfère à l'avis: 2017/S 059-109840
Numéro JO-S: 114
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Les îles de Guadeloupe, département français d'outre mer.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-03-21 📅
2018-02-27 📅
2018-03-01 📅
Informations complémentaires
Organe de révision
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +590 590814538 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse Internet: http://www.guadeloupe.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 114-259765 (2018-06-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de voirie et services de balayage des rues
Brève description:
Dans l'exécution de cet accord-cadre à bons de commande, en application des articles 4 de l'ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 et 78 à 80 du décret 2016-360 du 25.3.2016, les entreprises désignées pour ces prestations, traiteront plus particulièrement:
— du balayage mécanique des déchets présents sur la voie de circulation ou la bande d'arrêt d'urgence au moyen de balayeuses aspiratrices,
— de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés (décharge..),
— et la mise en place d'une signalisation adaptée au chantier mobile et à la route concernée.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de voirie et services de balayage des rues 📦
Code CPV supplémentaire: Services de voirie et services de balayage des rues 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-14 📅
Date de publication: 2018-06-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 114-259765
Se réfère à l'avis: 2017/S 059-109840
Numéro JO-S: 114
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Dans l'exécution de cet accord-cadre à bons de commande, en application des articles 4 de l'ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 et 78 à 80 du décret 2016-360 du 25.3.2016, les entreprises désignées pour ces prestations, traiteront plus particulièrement:
Afficher plus
— balayage mécanique des déchets présents sur la voie de circulation ou la bande d'arrêt d'urgence au moyen de balayeuses aspiratrices,
— évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés (décharge..),
— mise en place d'une signalisation adaptée au chantier mobile et à la route concernée.
Site principal ou lieu d'exécution: Les îles de Guadeloupe, département français d'outre mer.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-03-21 📅
2018-02-27 📅
2018-03-01 📅
Informations complémentaires
Organe de révision
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +590 590814538 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse Internet: http://www.guadeloupe.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 114-259765 (2018-06-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕