Aménagement partiel de la médiathèque de la Ville de Marcq-en-Baroeul pour la mise en place du dispositif RFID
Ville de Marcq-en-Barœul
Le présent marché concerne le projet d'aménagement partiel de la médiathèque « La Corderie » de Marcq-en-Baroeul pour la mise en place du dispositif RFID. L'objet des prestations porte sur l'ensemble des travaux nécessaires à l'aménagement et l'adaptation des locaux de la médiathèque pour permettre la mise en place du dispositif RFID, la fourniture et la mise en place des équipements RFID et de mobiliers.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2017-09-05. L'appel d'offres a été publié le 2017-07-13.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • BC Intérieur
- • Bibliotheca
- • Bois d'aujourd'hui
- • Decottegnies SAS
- • Delporte
- • Mot de passe
- • SA Constru
- • Matériel informatique › Matériel d'automatisation de bibliothèque
- • Mobilier et équipements divers › Mobilier de bibliothèque
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'équipement électrique
- • Nord
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2017-07-13 | Avis de marché |
| 2017-11-10 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2017-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 17AO25
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Serrurerie 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Matériel d'automatisation de bibliothèque 📦
Mobilier de bibliothèque 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Marcq-en-Barœul
Adresse postale: 103 avenue Foch, BP 44029
Code postal: 59704
Commune postale: Marcq-en-Barœul Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.marcq-en-baroeul.org/ 🌏
Courrier électronique: commandepublique@marcq-en-baroeul.fr 📧
Téléphone: +33 320454581 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_YXurY4R55K 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_YXurY4R55K 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-13 📅
Date limite de soumission: 2017-09-05 📅
Date de publication: 2017-07-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 135-275988
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1 Gros œuvre — carrelage — pierre
Numéro du lot: 1
Brève description:
Intitulé du lot: Lot 2 Serrurerie — miroiterie
Numéro du lot: 2
Brève description:
Intitulé du lot: Lot 3 Peinture — plafond dalles — agencement
Numéro du lot: 3
Brève description:
Numéro du lot: 4
Brève description:
Numéro du lot: 5
Brève description: Fourniture et installation des équipements RFID de la médiathèque.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
Intitulé du lot: Lot 6 Mobiliers
Numéro du lot: 6
Brève description:
Site principal ou lieu d'exécution:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-09-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Informations complémentaires:
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction des affaires juridiques et de la commande publique — Service achat public — Lena Sanchez
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_YXurY4R55K 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 5954234 📞
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2017/S 135-275988 (2017-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 17AO25
Brève description:
Le présent marché concerne le projet d'aménagement partiel de la médiathèque « La Corderie » de Marcq-en-Baroeul pour la mise en place du dispositif RFID. L'objet des prestations porte sur l'ensemble des travaux nécessaires à l'aménagement et l'adaptation des locaux de la médiathèque pour permettre la mise en place du dispositif RFID, la fourniture et la mise en place des équipements RFID et de mobiliers.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Serrurerie 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Matériel d'automatisation de bibliothèque 📦
Mobilier de bibliothèque 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Marcq-en-Barœul
Adresse postale: 103 avenue Foch, BP 44029
Code postal: 59704
Commune postale: Marcq-en-Barœul Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.marcq-en-baroeul.org/ 🌏
Courrier électronique: commandepublique@marcq-en-baroeul.fr 📧
Téléphone: +33 320454581 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_YXurY4R55K 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_YXurY4R55K 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-13 📅
Date limite de soumission: 2017-09-05 📅
Date de publication: 2017-07-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 135-275988
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires
Pour le lot 4, il est demandé une prestation supplémentaire éventuelle relative à la fourniture et la pose d'un écran de télévision et support pied mobile.
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1 Gros œuvre — carrelage — pierre
Numéro du lot: 1
Brève description:
Réalisation des travaux de gros œuvre, carrelage et pierre dans le cadre du réaménagement partiel du bâtiment de la médiathèque pour la mise en place du dispositif de RFID.
Durée de l'accord: 4 mois Intitulé du lot: Lot 2 Serrurerie — miroiterie
Numéro du lot: 2
Brève description:
Réalisation des travaux de serrurerie et miroiterie dans le cadre du réaménagement partiel du bâtiment de la médiathèque pour la mise en place du dispositif de RFID: modification du portail d'entrée, création d'une verrière en métal et verre et fourniture et pose d'une porte coulissante.
Afficher plus
Numéro du lot: 3
Brève description:
Réalisation des travaux d'agencement, de peinture et de plafond dalle pour le réaménagement partiel de la médiathèque concernant notamment l'aménagement de l'accueil central, le cyber centre et le point d'information dans la salle de lecture.
Intitulé du lot: Lot 4 Électricité courants forts — faibles — SSI
Numéro du lot: 4
Brève description:
Réalisation des travaux d'électricité, de courants forts et faibles et SSI, y compris canalisations et chemins de câbles associés, dans le cadre du réaménagement partiel du bâtiment de la médiathèque pour la mise en place du dispositif de RFID.
Informations complémentaires:
Pour le lot 4, il est demandé une prestation supplémentaire éventuelle relative à la fourniture et la pose d'un écran de télévision et support pied mobile.
Intitulé du lot: Lot 5 Équipements RFID
Numéro du lot: 5
Brève description: Fourniture et installation des équipements RFID de la médiathèque.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
L'accord-cadre à bons de commande est conclu pour une durée initiale d'un an à compter de sa date de notification. Il est reconductible expressément 3 fois par période d'une année sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 années.
Informations complémentaires: Le lot n
Intitulé du lot: Lot 6 Mobiliers
Numéro du lot: 6
Brève description:
Fourniture et mise en place de mobilier pour le projet de réaménagement partiel du bâtiment de la médiathèque pour la mise en place du dispositif de RFID.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Médiathèque La Corderie située 56 rue Albert…
… Bailly à Marcq-en-Baroeul.
… Bailly.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-09-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Informations complémentaires:
La date d'ouverture des offres est prévisionnelle et est donnée à titre indicatif. L'ouverture des offres n'est pas publique.
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction des affaires juridiques et de la commande publique — Service achat public — Lena Sanchez
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_YXurY4R55K 🌏
Référence
Informations complémentaires
Les travaux auront lieu en site occupés, la Médiathèque continuera d'accueillir du public pendant toute la durée de réalisation des travaux. Les lots 1, 2, 3, 4 et 6 sont conclus à prix forfaitaires. Le lot 5 est conclu à prix unitaires et les prestations seront réglées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires contenus dans le BPU. Le règlement des prestations a lieu par virement et s'effectue selon les règles de la comptabilité publique. Pour les lots 1, 2, 3, 4 et 6, la durée du marché est de 16 semaines incluant une période de préparation de 8 semaines. Les modalités de présentation des offres et d'envoi ou de remise des plis sont indiquées aux articles 5 et 6 du règlement de consultation. Pour le lot 6, les candidats devront remettre des échantillons des différentes finitions de mobiliers proposées. 2 dates de visite de site sont prévues: 26.7.2017 à 9:30 et 2.8.2017 à 9:30. Les modalités de visite sont indiquées à l'article 9.2 du règlement de consultation. La rubrique IV.1.3 ne concerne que le lot 5.
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 5954234 📞
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2017/S 135-275988 (2017-07-13)
Avis d'attribution de marché (2017-11-10)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale du marché: 564398.91 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-11-10 📅
Date de publication: 2017-11-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 219-454727
Se réfère à l'avis: 2017/S 135-275988
Numéro JO-S: 219
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1: gros-œuvre — carrelage — pierre
Brève description:
Lot 3: peinture — plafond dalles — agencement
Lot 4: électricité courants forts — faibles — SSI
Lot 5: équipements RFID
Lot 6: mobiliers
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologie de réalisation et d'organisation de chantier pour assurer le respect du délai contractuel
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Modalités permettant d'assurer la qualité des travaux à forts enjeux techniques et qualité des finitions et présentation des techniques de travaux, des moyens matériels et humains affectés à la réalis
Modalités mises en place pour assurer que les matériaux et produits de construction sont conformes aux CCTP
Mesures prises pour limiter les nuisances aux abords du chantier (bruit, saleté, livraisons) et pour garantir le bon fonctionnement de la médiathèque durant la réalisation du chantier en limitant la g
Pondération du prix: 60
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels mis en œuvre pour la réalisation des travaux et leur adéquation avec la réalisation de travaux en site exploité
Documentation technique du matériel affecté aux travaux
Mesures prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène, limiter les nuisances durant la réalisation des travaux en tenant compte du respect du maintient de l'exploitation de la médiathèque
Plan de contrôle qualité et implantation des équipements selon le contexte du site (ancienne friche réhabilitée en médiathèque)
Qualité du calendrier de mise en œuvre des équipements RFID (paragraphe 1) et des prestations d'équipement des collections (paragraphe 4), notamment en cohérence avec le calendrier global du projet
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Adéquation des matériels proposés par rapport aux contraintes d'implantation et d'aménagement (pour les portiques antivol, la boite de retour, les platines, les automates de prêt) (paragraphe 5, 6, 7 et 9, 10.3
Adéquation des matériels proposés par rapport aux équipements de la Ville (carte usager MIFARE paragraphe 2, SIGB sur site distant paragraphe 10.2)
Adéquation des autres fournitures
Pondération du prix: 40
Critère de qualité (nom): Conformité du matériel proposé avec le descriptif
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels mis en œuvre pour la livraison et l'installation du mobilier
Critère de qualité (pondération): 5
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-10-26 📅
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction des affaires juridiques et de la commande publique — service achat public — Lena Sanchez
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2017/S 219-454727 (2017-11-10)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché concerne le projet d'aménagement partiel de la médiathèque «La Corderie» de Marcq-en-Barœul pour la mise en place du dispositif RFID. L'objet des prestations porte sur l'ensemble des travaux nécessaires à l'aménagement et l'adaptation des locaux de la médiathèque pour permettre la mise en place du dispositif RFID, la fourniture et la mise en place des équipements RFID et de mobiliers.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-11-10 📅
Date de publication: 2017-11-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 219-454727
Se réfère à l'avis: 2017/S 135-275988
Numéro JO-S: 219
Informations complémentaires
La date de conclusion des marchés s'entend comme la date de notification. Les marchés ont été signés en date du 20/10/2017. Le contrat peut être consulté (dans le respect des secrets protégés par le loi) sur demande préalable adressée à la Direction des affaires juridiques de la Ville de Marcq-en-Barœul, hôtel de Ville, 103 avenue Foch, BP 44029 59704 Marcq-en-Barœul. Le lot 5 est un accord-cadre à bons de commande.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1: gros-œuvre — carrelage — pierre
Brève description:
Réalisation des travaux de gros-œuvre, carrelage et pierre dans le cadre du réaménagement partiel du bâtiment de la médiathèque pour la mise en place du dispositif de RFID.
Intitulé du lot: Lot 2: serrurerie — miroiterie
Lot 3: peinture — plafond dalles — agencement
Lot 4: électricité courants forts — faibles — SSI
Lot 5: équipements RFID
Lot 6: mobiliers
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Médiathèque La Corderie située, 56 rue Albert…
… Bailly à Marcq-en-Barœul.
… Bailly.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologie de réalisation et d'organisation de chantier pour assurer le respect du délai contractuel
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Modalités permettant d'assurer la qualité des travaux à forts enjeux techniques et qualité des finitions et présentation des techniques de travaux, des moyens matériels et humains affectés à la réalis
Modalités mises en place pour assurer que les matériaux et produits de construction sont conformes aux CCTP
Mesures prises pour limiter les nuisances aux abords du chantier (bruit, saleté, livraisons) et pour garantir le bon fonctionnement de la médiathèque durant la réalisation du chantier en limitant la g
Pondération du prix: 60
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels mis en œuvre pour la réalisation des travaux et leur adéquation avec la réalisation de travaux en site exploité
Documentation technique du matériel affecté aux travaux
Mesures prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène, limiter les nuisances durant la réalisation des travaux en tenant compte du respect du maintient de l'exploitation de la médiathèque
Plan de contrôle qualité et implantation des équipements selon le contexte du site (ancienne friche réhabilitée en médiathèque)
Qualité du calendrier de mise en œuvre des équipements RFID (paragraphe 1) et des prestations d'équipement des collections (paragraphe 4), notamment en cohérence avec le calendrier global du projet
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Adéquation des matériels proposés par rapport aux contraintes d'implantation et d'aménagement (pour les portiques antivol, la boite de retour, les platines, les automates de prêt) (paragraphe 5, 6, 7 et 9, 10.3
Adéquation des matériels proposés par rapport aux équipements de la Ville (carte usager MIFARE paragraphe 2, SIGB sur site distant paragraphe 10.2)
Adéquation des autres fournitures
Pondération du prix: 40
Critère de qualité (nom): Conformité du matériel proposé avec le descriptif
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels mis en œuvre pour la livraison et l'installation du mobilier
Critère de qualité (pondération): 5
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-10-26 📅
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction des affaires juridiques et de la commande publique — service achat public — Lena Sanchez
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Référé contractuel dans les conditions de l'article L 551-13 du code de justice administrative et recours en contestation de la validité du contrat issu de la jurisprudence Tarn-et-Garonne dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.
Afficher plus
Nom: Tribunal administratif de Lille
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2017/S 219-454727 (2017-11-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)