Aménagement des pôles d'échanges multimodaux de Fos-sur-Mer, Istres et Miramas: travaux VRD

Métropole d'Aix-Marseille-Provence

La présente consultation concerne un marché de travaux en VRD, alloti, pour l'aménagement de 3 Pôles d'échanges multimodaux (PEM). Des marchés de travaux en bâtiment seront lancés par la suite; ils s'exécuteront (sauf pour le lot 3) concomitamment avec les travaux en VRD (interruption prévue au planning). Les travaux VRD se décomposent en 3 lots géographiques (lot 1 — PEM de Fos-sur-Mer, lot 2 — PEM d'Istres et lot 3 — PEM de Miramas). Chaque titulaire de chaque lot aura la charge de la garde de son chantier. Cette consultation comporte une clause d'insertion où un volume d'heures minimum dédié à l'action d'insertion est obligatoire (lot 1: 300 H, lot 2: 300 H et lot 3: 400 H). Le délai d'exécution des travaux (y compris la période de préparation de 2 mois et la période de repliement des installations) sera de: 14 mois, pour le lot 1; 12 mois pour le lot 2 et 7 mois pour le lot 3. Le délai d'exécution de chaque lot démarre à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-05-10. L'appel d'offres a été publié le 2017-04-04.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-04-04	Avis de marché
2017-11-21	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-04-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de gares routières
Numéro de référence: 75170150 - S17TP0100
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de gares routières 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr824 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Adresse postale: 10 place de la Joliette — les Docks — atrium 10.7 — BP 48014
Code postal: 13567
Commune postale: Marseille
Contact
Adresse Internet: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
Courrier électronique: commande-publique.ulysse@ampmetropole.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-04 📅
Date limite de soumission: 2017-05-10 📅
Date de publication: 2017-04-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 069-129693
Numéro JO-S: 69
Informations complémentaires

Le dossier peut être retiré à la Direction du réseau transports Ulysse, 2 rue de la Combe aux Fées, CEC Les Heures Claires, 13800 Istres (de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00, du lundi au vendredi) ou demandé par télécopie au 0488930066 ou téléchargé à l'adresse URL suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr Les offres sont transmissibles aux adresses précisées au règlement de la consultation ou à la même adresse URL.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 2 315 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Pôle d'échanges multimodal de Fos-sur-Mer — VRD
Numéro du lot: 01
Brève description: Aménagement du pôle d'échanges.
Valeur estimée hors TVA: 820 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 14 mois
Intitulé du lot: Pôle d'échanges multimodal d'Istres — VRD
Numéro du lot: 02
Valeur estimée hors TVA: 850 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Intitulé du lot: Pôle d'échanges multimodal de Miramas — VRD
Numéro du lot: 03
Valeur estimée hors TVA: 645 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 7 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Le DC1 complété ou un acte de candidature qui précise:

— l'identité du candidat et le cas échéant les membres du groupement,

— la déclaration sur l'honneur annexée au RC, dûment datée et signée par le candidat et les documents justifiant les pouvoirs de la personne habilitée à engager la société.

Situation économique et financière:

Le DC2 complété ou une déclaration sur le chiffre d'affaires global et sur le chiffre d'affaires du domaine d'activité concernant les travaux, objet du présent marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle: Se référer au règlement de la consultation.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Se référer au règlement de la consultation.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat: Se référer au règlement de la consultation.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-05-16 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30 %
Pondération du prix: 70 %

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Entité adjudicatrice
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
Adresse postale: Réseau transports Ulysse — 2 rue de la Combe aux Fées — CEC Les Heures Claires
Commune postale: Istres
Code postal: 13800
Pays: fr824 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Les offres sont transmissibles aux adresses précisées au règlement de la consultation ou à la même adresse URL.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue de Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.ta-marseille.juradm 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. À partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert.(application des articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative),

— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du code de justice administrative au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que l'acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours,

— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, ass., 4.4.2014, «Département de Tarn-et-Garonne», nº 358994).

Source: OJS 2017/S 069-129693 (2017-04-04)

Avis d'attribution de marché (2017-11-21)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux VRD.
Valeur totale du marché: 2 315 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Metropole d'Aix Marseille Provence

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-11-21 📅
Date de publication: 2017-11-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 225-467748
Se réfère à l'avis: 2017/S 069-129693
Numéro JO-S: 225

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Pôle d'échanges multimodal de Fos-sur-Mer — vRD
Brève description: Travaux VRD à Fos-sur-Mer.
Intitulé du lot: Pôle d'échanges multimodal d'Istres — vRD
Brève description: Travaux VRD à Istres.
Intitulé du lot: Pôle d'échanges multimodal de Miramas — vRD
Brève description: Travaux VRD à Miramas.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-10-24 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Entité Adjudicatrice

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. À partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert.(application des articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative);

Un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L 551.13 du Code de justice administrative au plus tard le trente-et-unième(31

Un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, ass., 4.4.2014, "Département de Tarn-et-Garonne", n

Source: OJS 2017/S 225-467748 (2017-11-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports (6)

Bâtiments liés aux activités de transport (5)

Travaux de construction de bâtiments liés aux transports routiers (3)