Aménagement de la Route départementale 237 PK 13.150 au PK 23.300

Conseil général de la Haute-Corse

Aménagement de la Route départementale 237 PK 13.150 au PK 23.300.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-08-21. L'appel d'offres a été publié le 2017-07-13.

Qui ?

• Conseil général de la Haute-Corse

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers

Où ?

• Haute-Corse

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-07-13	Avis de marché

Avis de marché (2017-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 17067 | 1
Brève description: Aménagement de la Route départementale 237 PK 13.150 au PK 23.300.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Corse 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Haute-Corse
Adresse postale: rond-point du Maréchal Leclerc
Code postal: 20405
Commune postale: Bastia Cedex 9
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: cp@haute-corse.fr 📧
Téléphone: +33 495555779 📞
Fax: +33 495550237 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_VO0w--8T4a 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-13 📅
Date limite de soumission: 2017-08-21 📅
Date de publication: 2017-07-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 135-276042
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires

Caractéristiques des prix: unitaires. Modalités de variation des prix: révisables mensuellement. Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement: 30 jours. Modalités de financements: — programme exceptionnel d'investissement: 70 %, — département de la Haute-Corse: 20 %, — collectivité Territoriale de Corse: 10 %. Délai d'exécution: 4 mois. Les critères, sous-critères, éléments d'appréciation, les barèmes de notations des critères de jugement des et les modalités de remise des plis sont indiqués au règlement de la consultation. Les offres devront être exprimées en euros. Le pouvoir adjudicateur prévoit de négocier. Il pourra toutefois renoncer à cette faculté et attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Aménagement de la Route départementale 237 PK 13.150 au PK 23.300 (Terrassements, fouilles pour fondations d'ouvrage, revêtements provisoire en enduit superficiel bicouche, murs de soutènement, parapets maçonnés, fossés bétonnés, construction d'aqueducs, d'ouvrages d'extrémités et d'extension d'aqueducs; mise en œuvre de panneau de police, directionnels...).

Durée de l'accord: 4 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Canton de Casinca-Fiumalto.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner;

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-08-22 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22200003600012
Contact
Point de contact: Service juridique et commande publique, service commande publique
Adresse du profil d'acheteur: http://www.haute-corse.fr 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_VO0w--8T4a 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Renseignements techniques: département de la Haute-Corse
Adresse postale: hôtel du Département — rond-point du Maréchal Leclerc
Point de contact: Pôle services techniques — direction structuration du réseau — service ingénierie routière
Téléphone: +33 495348185 📞
Fax: +33 495348181 📠
Pays: Haute-Corse 🏙️
Adresse Internet: http://wwww.haute-corse.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: et renseignements administratifs: département de la Haute Corse — pôle ressources et moyens — direction juridique et commande publique
Point de contact: (Pour les remises contre récépissés: accueil de la «Coupole» — hôtel du Département)

Référence
Informations complémentaires

Caractéristiques des prix: unitaires.

Modalités de variation des prix: révisables mensuellement. Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au contrat.

Délai global de paiement: 30 jours.

Modalités de financements:

— programme exceptionnel d'investissement: 70 %,

— département de la Haute-Corse: 20 %,

— collectivité Territoriale de Corse: 10 %.

Délai d'exécution: 4 mois.

Les critères, sous-critères, éléments d'appréciation, les barèmes de notations des critères de jugement des et les modalités de remise des plis sont indiqués au règlement de la consultation. Les offres devront être exprimées en euros. Le pouvoir adjudicateur prévoit de négocier. Il pourra toutefois renoncer à cette faculté et attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: villa Montepiano
Commune postale: Bastia
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 495328866 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bastia@juradm.fr 📧
Fax: +33 495323855 📠
Adresse Internet: http://www.tabastia 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 135-276042 (2017-07-13)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)