Acquisition de systèmes de tri et de convoyage, de pièces de rechange et prestations associées pour le site de Roissy HUB

La Poste

Fourniture d' une solution technique permettant au site de Roissy HUB de:
1- Mettre en œuvre une solution de convoyage des sacs de petits colis et marchandises, de colis à nu et de bacs de courrier:
— des quais de déchargement vers le chantier de sécurisation équipé de 4 systèmes EDS.
— du chantier de sécurisation vers le trieur de contenants situé en zone sécurisée à accès réservé (ZSAR).
2- Interfacer le système de gestion du convoyeur et du tri des contenants automatisé (TCA) avec le système d'information du HUB de manière à assurer la traçabilité des informations de sécurisation de chaque objet convoyé.
La solution s'inscrit dans un projet de réingénierie du site. L'activité ne pourra pas être arrêtée durant les travaux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-11-07. L'appel d'offres a été publié le 2017-10-16.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-10-16 Avis de marché
Avis de marché (2017-10-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Convoyeurs
Numéro de référence: EUR_2017-001970
Brève description:
Fourniture d' une solution technique permettant au site de Roissy HUB de: 1- Mettre en œuvre une solution de convoyage des sacs de petits colis et marchandises, de colis à nu et de bacs de courrier: — des quais de déchargement vers le chantier de sécurisation équipé de 4 systèmes EDS. — du chantier de sécurisation vers le trieur de contenants situé en zone sécurisée à accès réservé (ZSAR). 2- Interfacer le système de gestion du convoyeur et du tri des contenants automatisé (TCA) avec le système d'information du HUB de manière à assurer la traçabilité des informations de sécurisation de chaque objet convoyé. La solution s'inscrit dans un projet de réingénierie du site. L'activité ne pourra pas être arrêtée durant les travaux.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Convoyeurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: La Poste
Adresse postale: 9 rue du Colonel Pierre Avia
Code postal: 75015
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/fr-FR 🌏
Courrier électronique: thierry.molinier@laposte.fr 📧
Téléphone: +33 155442738 📞
URL des documents: http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/fr-FR 🌏
URL pour la participation: http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-10-16 📅
Date limite de soumission: 2017-11-07 📅
Date de publication: 2017-10-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 201-414370
Numéro JO-S: 201
Informations complémentaires
La demande de participation accompagnée des renseignements et documents demandés aux rubriques III.1.1 à III.1.3 (sur questionnaire d'information ou sous format libre) devront être remis sur la plate-forme eAchats avant la date et l'heure limites mentionnées à la rubrique IV.2.2. Le candidat souhaitant répondre via le questionnaire d'information pourra l'obtenir auprès de l'acheteur en utilisant le formulaire de déclaration d'intérêt mis à disposition sur le site Internet de La Poste (Espace Fournisseurs: http://www.laposte.fr/fournisseurs). Tous les documents ne pouvant être scannés sont à retourner par courrier recommandé avec accusé de réception ou à déposer contre récépissé à l'adresse du Point de contact avant les mêmes dates et heure limites. Conformément aux dispositions de l'article 53 du décret n°2016-360 du 25.3.2016, le candidat n'est pas tenu de fournir les documents et renseignements demandés dans le cadre du présent avis qui peuvent être obtenus via un système électronique de mise à disposition d'information administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique accessible gratuitement par La Poste et ses filiales. Dans ce cas, le candidat précisera dans le dossier de réponse toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace. Pour obtenir un accès à la plate-forme eAchats, les formalités sont les suivantes: — Le candidat doit déclarer son intérêt en saisissant le formulaire mis à disposition sur le site Internet de La Poste (Espace Fournisseurs: http://www.laposte.fr/fournisseurs). Il obtient et valide les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) de la plate-forme eAchats, télécharge le guide d'utilisation eAchats et saisit les informations nécessaires sur la personne qui utilisera la plate-forme eAchats; — Le candidat est par la suite invité, par l'acheteur, à se connecter à la plate-forme eAchats par courrier électronique contenant les modalités de connexion. Conditions de connexion à la plate-forme eAchats: — Un accès Internet permettant d'accepter des liaisons sécurisées (HTTPS) — Une adresse électronique pour le futur utilisateur de la plate-forme — Un ordinateur équipé soit du navigateur Internet Explorer (v9 à v11), soit du navigateur Firefox v24 ou supérieur, soit du navigateur Chrome. Nota: l'utilisation d'autres navigateurs est déconseillée voire impossible Par ailleurs, le candidat fournira, à titre indicatif, les renseignements complémentaires ci-après: 1) Liste des actionnaires; liste des participations; entreprises absorbées ces 2 dernières années, avec pour chacun: raison sociale, ville et pourcentage détenu par la personne physique ou morale nommée; s'il est intégré à un groupe et lequel. 2) Alliances, partenariats, accords avec d'autres sociétés, et modalités exemple: GIE). Nom des principaux sous-traitants et part de chiffre d'affaires sous-traitée. 3) Chiffre d'affaires annuel réalisé avec La Poste en 2014, 2015 et 2016; contrats en cours, Direction de La Poste concernée, objet et montant du contrat.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Fourniture d' une solution technique permettant au site de Roissy HUB de:
1- Mettre en œuvre une solution de convoyage des sacs de petits colis et marchandises, de colis à nu et de bacs de courrier:
— des quais de déchargement vers le chantier de sécurisation équipé de 4 systèmes EDS.
— du chantier de sécurisation vers le trieur de contenants situé en zone sécurisée à accès réservé (ZSAR).
2- Interfacer le système de gestion du convoyeur et du tri des contenants automatisé (TCA) avec le système d'information du HUB de manière à assurer la traçabilité des informations de sécurisation de chaque objet convoyé.
La solution s'inscrit dans un projet de réingénierie du site. L'activité ne pourra pas être arrêtée durant les travaux.
Valeur totale estimée: 4 000 000 EUR 💰
Brève description:
L'objectif de la prestation est de fournir une solution technique permettant au site de Roissy Hub situé sur la plateforme de Roissy Charles-de-Gaulle de:
1- Mettre en œuvre une solution de convoyage des sacs de petits colis et marchandises, colis à nu ainsi que des bacs de courrier:
— Des quais de déchargement des camions situés en zone publique vers le chantier de sécurisation équipé de 4 systèmes EDS (détection d'explosifs).
— Du système de convoyage de Baks de courrier issus du chantier interne de tri courrier
— Du chantier de tri des petits paquets Export
— Du chantier de sécurisation vers le trieur de contenants avions situé en zone sécurisée à accès réservé (ZSAR).
2. Le système proposera une solution pour équilibrer la charge de travail sur les 4 systèmes de sécurisation qui peuvent traiter indifféremment tous les types d'objets. Le système de convoyage devra également prévoir des modes de secours en cas de défaillance d'un EDS.
Afficher plus
Le système en sortie des EDS convoyera également de manière intelligente les flux vers différents injecteurs du système de tri des contenants automatisé (TCA) pour optimiser son chargement.
Le système prendra également en compte les objets envoyés par les EDS à l'atelier de contrôle de niveau 3
3- Le système de gestion du convoyeur devra s'interfacer avec le système d'information du HUB et de la TCA de manière à assurer la traçabilité des informations de sécurisation de chaque objet convoyé.
Le projet consiste en la fourniture d'une solution technique adaptée au besoin du site de Roissy Hub. La prestation comprend l'installation, la mise en œuvre et la formation à l'utilisation et à la maintenance.
Durée de l'accord: 60 mois
Description des renouvellements:
Dans le cadre de sa durée globale, mentionnée ci-dessus, le contrat comprendra une période ferme et 2 périodes de reconduction.
Description des options:
Les options sont les périodes de prorogation éventuelles du contrat.
Les prestations pourront être commandées pendant ces prorogations, décrites au paragraphe II.2.7.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ROISSY HUB.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le candidat remettra, en même temps que la demande de participation, les documents indiqués ci-dessous:
1/ un extrait K-bis ou équivalence
2/ s'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés
3/ une déclaration dûment datée et signée sur papier à en-tête du fournisseur, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance 2015-899.
La non remise des documents sus mentionnés entrainera l'élimination de l'entreprise candidate.
Si le candidat se présente en groupement, il fournira une lettre de constitution du groupement signée par chacun de ses membres, précisant les dénomination, adresse, téléphone et adresse électronique de chacun des co-traitants, l'identité du mandataire et les pouvoirs qui lui sont donnés.
Afficher plus
De même, si le candidat s'appuie sur les capacités de sous-traitants, il précisera l'identité et coordonnées de ce(s) sous-traitant(s) et fournira une déclaration sur l'honneur attestant qu'il en disposera.
Par ailleurs, chaque co-traitant et/ou sous-traitant(s) devra fournir l'ensemble des documents visés ci-dessus. Le candidat justifiera des capacités de ses co-traitants ou sous-traitant(s) sur lesquels il s'appuie.
Situation économique et financière:
Pérennité financière (critère pondéré à 35 %)
Le candidat fournira les données demandées ci-après pour les trois derniers exercices clôturés (2016, 2015, 2014):
— capitaux propres,
— dettes à long terme,
— dettes financières,
— trésorerie passif,
— actifs immobilisés,
— stock,
— créances clients,
— dettes fournisseurs,
— dettes fiscales et sociales,
— autres dettes d'exploitation,
— autres achats et charges externes,
— chiffre d'affaires.
A l'appui de sa déclaration, le candidat fournira les liasses fiscales (liasses CERFA) ou documents équivalents des trois derniers exercices concernés (2016, 2015, 2014).
La pérennité financière sera évaluée sur la base des informations ci-dessus.
Capacité technique et professionnelle:
Référence clients (critère pondéré à 30 %)
Le candidat décrira ses références clients récentes (3 si possible et de moins de 5 ans) relatives à des fournitures similaires à celles objet de cet avis de marché si possible pour des clients de dimension équivalente à La Poste.
Pour chaque référence, le candidat indiquera:
— le nom du client,
— le secteur d'activité du client,
— l'intitulé et le contenu du marché,
— le montant du marché en euros hors taxes,
— l'année du début et de fin du marché (si celui-ci est terminé),
— la description de l'équipement installé chez le client,
— le nombre d'équipements installés,
— la date de l'installation,
— la personne à contacter chez le client (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse mail).
Certifications Qualité (critère pondéré à 10 %)
Le candidat décrira les certifications obtenues ou en cours d'obtention, à titre d'exemple: de type ISO 9001 ou équivalent.
Organisation Industrielle (critère pondéré à 25 %)
Le candidat décrira l'organisation industrielle globale de son entreprise et fournira un organigramme détaillé ainsi que les effectifs pour le département «Recherche et Développement », pour le service Commercial et pour la Production.
Liste et brève description des règles et critères:
Les règles et critères sont définis aux rubriques III.1.1 à III.1.3. De plus, il est précisé qu'une entreprise ne peut postuler:
— en candidat individuel et en tant que membre d'un ou plusieurs groupements,
— en tant que membre de plusieurs groupements.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Le candidat devra fournir à La Poste avant la signature du contrat une attestation d'assurance (RC exploitation, RC professionnelle, RC produit).
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement du marché par les ressources propres de La Poste.
La Poste procède au paiement, sauf disposition légale contraire ou accord spécifique entre les parties, dans un délai de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.
L'Euro est l'unité monétaire choisie pour le paiement des prestations, fournitures ou travaux.
Les sous-traitants bénéficieront du paiement direct dans les conditions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Dans le cas où le candidat répondrait en groupement, afin de sécuriser l'exécution du contrat pendant toute sa durée, la co-traitance sera contractualisée sous forme d'une co-traitance conjointe avec mandataire solidaire.

Procédure
Nombre de candidats envisagé: 6
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
Le nombre de candidats admis à présenter une offre est fixé à 6 sous réserve de l'obtention d'une note globale supérieure ou égale à 10/20.
Le classement des candidats s'effectuera sur le fondement des critères déterminée dans les rubriques III.1.1 à III.1.3.
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 2019-06-30 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 356000000
Contact
Point de contact: Thierry Molinier
Adresse du profil d'acheteur: http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/fr-FR 🌏
URL des documents: http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/fr-FR 🌏

Référence
Informations complémentaires
La demande de participation accompagnée des renseignements et documents demandés aux rubriques III.1.1 à III.1.3 (sur questionnaire d'information ou sous format libre) devront être remis sur la plate-forme eAchats avant la date et l'heure limites mentionnées à la rubrique IV.2.2.
Afficher plus
Le candidat souhaitant répondre via le questionnaire d'information pourra l'obtenir auprès de l'acheteur en utilisant le formulaire de déclaration d'intérêt mis à disposition sur le site Internet de La Poste (Espace Fournisseurs: http://www.laposte.fr/fournisseurs).
Afficher plus
Tous les documents ne pouvant être scannés sont à retourner par courrier recommandé avec accusé de réception ou à déposer contre récépissé à l'adresse du Point de contact avant les mêmes dates et heure limites.
Conformément aux dispositions de l'article 53 du décret n°2016-360 du 25.3.2016, le candidat n'est pas tenu de fournir les documents et renseignements demandés dans le cadre du présent avis qui peuvent être obtenus via un système électronique de mise à disposition d'information administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique accessible gratuitement par La Poste et ses filiales. Dans ce cas, le candidat précisera dans le dossier de réponse toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace.
Afficher plus
Pour obtenir un accès à la plate-forme eAchats, les formalités sont les suivantes:
— Le candidat doit déclarer son intérêt en saisissant le formulaire mis à disposition sur le site Internet de La Poste (Espace Fournisseurs: http://www.laposte.fr/fournisseurs). Il obtient et valide les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) de la plate-forme eAchats, télécharge le guide d'utilisation eAchats et saisit les informations nécessaires sur la personne qui utilisera la plate-forme eAchats;
Afficher plus
— Le candidat est par la suite invité, par l'acheteur, à se connecter à la plate-forme eAchats par courrier électronique contenant les modalités de connexion.
Conditions de connexion à la plate-forme eAchats:
— Un accès Internet permettant d'accepter des liaisons sécurisées (HTTPS)
— Une adresse électronique pour le futur utilisateur de la plate-forme
— Un ordinateur équipé soit du navigateur Internet Explorer (v9 à v11), soit du navigateur Firefox v24 ou supérieur, soit du navigateur Chrome.
Nota: l'utilisation d'autres navigateurs est déconseillée voire impossible
Par ailleurs, le candidat fournira, à titre indicatif, les renseignements complémentaires ci-après:
1) Liste des actionnaires; liste des participations; entreprises absorbées ces 2 dernières années, avec pour chacun: raison sociale, ville et pourcentage détenu par la personne physique ou morale nommée; s'il est intégré à un groupe et lequel.
2) Alliances, partenariats, accords avec d'autres sociétés, et modalités exemple: GIE). Nom des principaux sous-traitants et part de chiffre d'affaires sous-traitée.
3) Chiffre d'affaires annuel réalisé avec La Poste en 2014, 2015 et 2016; contrats en cours, Direction de La Poste concernée, objet et montant du contrat.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Fax: +33 144327856 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 201-414370 (2017-10-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France
Produits/services:
Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention Élévateurs et convoyeurs Convoyeurs