Travaux relatifs à la construction d'un groupe scolaire et d'un centre de loisirs dans le quartier dit Les Courtilles

Commune de Champigny-sur-Marne

Travaux relatifs à la construction d'un groupe scolaire et d'un centre de loisirs dans le quartier dit Les Courtillesforme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-07-07. L'appel d'offres a été publié le 2016-05-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Commune de Champigny-sur-Marne

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-05-20	Avis de marché
2016-10-14	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-05-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:

Travaux relatifs à la construction d'un groupe scolaire et d'un centre de loisirs dans le quartier dit Les Courtillesforme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Champigny-sur-Marne
Adresse postale: 14 rue Louis Talamoni
Code postal: 94507
Commune postale: Champigny-sur-Marne
Contact
Adresse Internet: http://www.champigny94.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@mairie-champigny94.fr 📧
Téléphone: +33 145164000 📞
Fax: +33 145164136 📠
URL des documents: http://champigny94.marcoweb.fr 🌏
URL pour la participation: http://champigny94.marcoweb.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-20 📅
Date limite de soumission: 2016-07-07 📅
Date de publication: 2016-05-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 099-176481
Numéro JO-S: 99
Informations complémentaires

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie papier est autorisée: poste avec AR, dépôt contre récépissé. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format Xades, Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à l.

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 4
Intitulé du lot: Installation de chantier, terrassement, fondations, gros oeuvre, châpes / étanchéité, couverture / revêtement de façade / VRD, espaces verts / menuiseries extérieures / métallerie, serrurerie.
Numéro du lot: 1
Brève description:

Extérieures — occultation — protections solaires / métallerie — serrurerie / menuiserie intérieures — mobilier / revêtement de sols et murs durs / revêtements sols coulés et sols souples / peinture — signalétique / doublage — cloisons -- faux plafonds.

Valeur estimée hors TVA: 11 920 655 EUR 💰
Durée de l'accord: 18 mois
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Intitulé du lot: Électricité courant fort / courant faible / ascenseur
Numéro du lot: 2
Brève description: Électricité courant fort / courant faible / ascenseur.
Valeur estimée hors TVA: 938 998 EUR 💰
Intitulé du lot: Plomberie sanitaire / chauffage ventilation climatisation
Numéro du lot: 3
Brève description: Plomberie sanitaire / chauffage ventilation climatisation.
Valeur estimée hors TVA: 1 520 948 EUR 💰
Intitulé du lot: Équipement office
Numéro du lot: 4
Brève description: Équipement office.
Valeur estimée hors TVA: 190 000 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles; déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (indiquant le montant, l'époque, le lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin); déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Prestations supplémentaires éventuelles définies au cahier des charges. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-07-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://champigny94.marcoweb.fr 🌏
URL des documents: http://champigny94.marcoweb.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Service de la commande publique
Téléphone: +33 145156025 📞
Courrier électronique: al.lestringuez@mairie-champigny94.fr 📧
Pays: Val-de-Marne 🏙️
Adresse Internet: http://champigny94.marcoweb.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale n° 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2016/S 099-176481 (2016-05-20)

Avis d'attribution de marché (2016-10-14)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 16F053
Brève description:

Travaux relatifs à la construction d'un groupe scolaire et d'un centre de loisirs dans le quartier dit les Courtilles.

Valeur totale du marché: 10 315 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-10-14 📅
Date de publication: 2016-10-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 202-364670
Se réfère à l'avis: 2016/S 099-176481
Numéro JO-S: 202

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Installation de chantier, terrassement, fondations, gros œuvre, châpes / étanchéité, couverture / revêtement de façade / VRD, espaces verts / Menuiseries extérieures / Métallerie, serrurerie.
Brève description:

Travaux relatifs à la construction d'un groupe scolaire et d'un centre de loisirs.

Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, 1 ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Intitulé du lot: Électricité courant fort / Courant faible / Ascenseur
Brève description:

Travaux relatifs à la construction d'un groupe scolaires et d'un centre de loisirs.

Intitulé du lot: Plomberie sanitaire / Chauffage ventilation climatisation

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 55
Pondération du prix: 45

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-10-10 📅
2016-10-07 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale nº 8630
Source: OJS 2016/S 202-364670 (2016-10-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)