Travaux et entretien sur les installations électriques d'Eau de Paris

Eau de Paris

La procédure vise à faire exécuter des travaux et prestations d'entretien sur les installations électriques des sites industriels et tertiaires d'Eau de Paris. Les prestations comprennent:
— modification, mise aux normes et mise en sécurité d'installations électriques,
— dépose, pose et raccordement de câbles et de conduits, passage de câble (percement, carottage, tranchée),
— dépose, pose, raccordement et essais d'appareillages électriques, d'automatisme, de communication, de mesure et de process en remplacement d'appareils défectueux,
— étude, fabrication et pose de coffrets et d'armoires types,
— remplacement d'éclairage et entretien d'armoires électriques,
— études et mise à jour de plans, diagnostic d'installations (BAES, réflectométrie, etc...).
Le marché implique l'établissement pour chacun des lots d'un accord-cadre fixant toutes les stipulations contractuelles et donnant lieu à l'émission de bons de commande. Il est conclu avec un minimum et un maximum annuels fixés en valeur.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-11-07. L'appel d'offres a été publié le 2016-09-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Eau de Paris

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'équipement électrique

Où ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-09-19	Avis de marché
2017-03-10	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-09-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'équipement électrique
Numéro de référence: 16S0122
Brève description:

La procédure vise à faire exécuter des travaux et prestations d'entretien sur les installations électriques des sites industriels et tertiaires d'Eau de Paris. Les prestations comprennent: — modification, mise aux normes et mise en sécurité d'installations électriques, — dépose, pose et raccordement de câbles et de conduits, passage de câble (percement, carottage, tranchée), — dépose, pose, raccordement et essais d'appareillages électriques, d'automatisme, de communication, de mesure et de process en remplacement d'appareils défectueux, — étude, fabrication et pose de coffrets et d'armoires types, — remplacement d'éclairage et entretien d'armoires électriques, — études et mise à jour de plans, diagnostic d'installations (BAES, réflectométrie, etc...). Le marché implique l'établissement pour chacun des lots d'un accord-cadre fixant toutes les stipulations contractuelles et donnant lieu à l'émission de bons de commande. Il est conclu avec un minimum et un maximum annuels fixés en valeur.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'équipement électrique 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'équipement électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️
Seine-et-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Eau de Paris
Adresse postale: 19 rue Neuve Tolbiac
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://eaudeparis.fr/ 🌏
Courrier électronique: marie-laure.pellerin@eaudeparis.fr 📧
URL des documents: http://eaudeparis.fr/marches-publics/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-19 📅
Date limite de soumission: 2016-11-07 📅
Date de publication: 2016-09-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 183-328556
Numéro JO-S: 183

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La procédure vise à faire exécuter des travaux et prestations d'entretien sur les installations électriques des sites industriels et tertiaires d'Eau de Paris. Les prestations comprennent:

— modification, mise aux normes et mise en sécurité d'installations électriques,

— dépose, pose et raccordement de câbles et de conduits, passage de câble (percement, carottage, tranchée),

— dépose, pose, raccordement et essais d'appareillages électriques, d'automatisme, de communication, de mesure et de process en remplacement d'appareils défectueux,

— étude, fabrication et pose de coffrets et d'armoires types,

— remplacement d'éclairage et entretien d'armoires électriques,

— études et mise à jour de plans, diagnostic d'installations (BAES, réflectométrie, etc...).

Le marché implique l'établissement pour chacun des lots d'un accord-cadre fixant toutes les stipulations contractuelles et donnant lieu à l'émission de bons de commande. Il est conclu avec un minimum et un maximum annuels fixés en valeur.

Intitulé du lot: Travaux et entretien des installations situées dans le 27, 28, 78, 92, 94 et 75
Numéro du lot: 1
Brève description:

Le marché vise à faire exécuter des travaux et prestations d'entretien sur les installations électriques des sites industriels et tertiaires d'Eau de Paris situés à Paris (75), en petite couronne parisienne (94 et 92) et l'Ouest parisien (78, 28 et 27 ).

— le marché implique l'établissement d'un accord-cadre fixant toutes les stipulations contractuelles et donnant lieu à l'émission de bons de commande. Il est conclu avec un minimum et un maximum annuels fixés en valeur:

— minimum annuel: 200 000 EUR HT,

— maximum annuel: 1 000 000 EUR HT.

Le marché est conclu pour une durée de 12 mois reconductible à compter de sa date de notification.

Valeur estimée hors TVA: 1 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:

Le marché est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 12 mois, soit une durée maximale de 48 mois.

Intitulé du lot: Travaux et entretien des installations situées dans les départements 10, 77, 89 et 91
Numéro du lot: 2
Brève description:

Le marché vise à faire exécuter des travaux et prestations d'entretien sur les installations électriques des sites industriels et tertiaires d'Eau de Paris situés dans l'est parisien (départements 10, 77, 89 et 91).

— Le marché implique l'établissement d'un accord-cadre fixant toutes les stipulations contractuelles et donnant lieu à l'émission de bons de commande. Il est conclu avec un minimum et un maximum annuels fixés en valeur:

— minimum annuel: 20 000 EUR HT,

— maximum annuel: 200 000 EUR HT.

Valeur estimée hors TVA: 200 000 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années dans le domaine objet de la consultation. Ces attestations indiquent le montant, la date et lieu d'exécution, le type de travaux,

— attestation Qualifelec E3 classe 3 ou équivalent.

Liste et brève description des règles et critères:

Une lettre de candidature, avec déclaration sur l'honneur, en utilisant le formulaire DC1 joint au présent dossier de consultation ou tout autre document contenant les mêmes informations, justifiant que le candidat:

— n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015,

— est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Sureté: sans objet.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les paiements seront effectués dans les conditions prévues par l'article 1 du décret n° 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et selon les modalités suivantes:

— mode de financement: ressources propres de l'établissement,

— mode de paiement: virement bancaire (Mandat administratif),

— délai de paiement: 30 jours à réception de la demande de paiement. Le dépassement du délai maximum de paiement ouvre droit au bénéfice des intérêts moratoires,

— paiement partiel définitif effectué sur service fait,

— une avance de 5 % pourra être versée dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 110 et suivants du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2016-11-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Pondération du prix: 80

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Marie-Laure Pellerin
Adresse du profil d'acheteur: http://eaudeparis.fr/marches-publics/ 🌏
URL des documents: http://eaudeparis.fr/marches-publics/ 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 183-328556 (2016-09-19)

Avis d'attribution de marché (2017-03-10)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La procédure vise à faire exécuter des travaux et prestations d'entretien sur les installations électriques des sites industriels et tertiaires d'Eau de Paris. Les prestations comprennent: — modification, mise aux normes et mise en sécurité d'installations électriques, — dépose, pose et raccordement de câbles et de conduits, passage de câble (percement, carottage, tranchée), — dépose, pose, raccordement et essais d'appareillages électriques, d'automatisme, de communication, de mesure et de processus en remplacement d'appareils défectueux, — étude, fabrication et pose de coffrets et d'armoires types, — remplacement d'éclairage et entretien d'armoires électriques, — études et mise à jour de plans, diagnostic d'installations (BAES, réflectométrie, etc.). Le marché implique l'établissement pour chacun des lots d'un accord-cadre fixant toutes les stipulations contractuelles et donnant lieu à l'émission de bons de commande. Il est conclu avec un minimum et un maximum annuels fixés en valeur.

Valeur totale du marché: 637671.87 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-03-10 📅
Date de publication: 2017-03-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 052-096614
Se réfère à l'avis: 2016/S 183-328556
Numéro JO-S: 52
Informations complémentaires

Lot 1 — montant mini 200 000 EUR — montant maxi 1 000 000 EUR. Lot 2 — montant mini 20 000 EUR — montant maxi 200 000 EUR.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— dépose, pose, raccordement et essais d'appareillages électriques, d'automatisme, de communication, de mesure et de processus en remplacement d'appareils défectueux,

— études et mise à jour de plans, diagnostic d'installations (BAES, réflectométrie, etc.).

Installations situées dans le 27, 28, 78, 92, 94 et 75.

Description des options: Marché reconductible 3 fois par période de 12 mois.
Brève description: Installations situées dans le 10, 77, 89 et 91.

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 80

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-02-28 📅
Nom: Satelec
Adresse postale: 24 avenue du Général de Gaulle
Commune postale: Viry-Châtillon
Code postal: 91170
Pays: France 🇫🇷
Essonne 🏙️
Nom: Segex Energies — mandataire
Adresse postale: 4 boulevard Arago
Commune postale: Wissous
Code postal: 91320
Nom: Automatismes Seguin
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
6

Référence
Informations complémentaires

Lot 1 — montant mini 200 000 EUR — montant maxi 1 000 000 EUR.

Lot 2 — montant mini 20 000 EUR — montant maxi 200 000 EUR.

Source: OJS 2017/S 052-096614 (2017-03-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)