Travaux de rénovation et d'extension du Musée de Picardie à Amiens — troisième consultation — relance de 5 lots infructueux: lots 3A, 6A, 7, 8 et 9A

Amiens métropole

Cette troisième consultation concerne uniquement la relance des lots 3A: étanchéité, 6A: menuiseries intérieures, 7: cloisons-doublages — plâtrerie — faux plafonds et 8: revêtements de sols et muraux déclarés infructueux suite à une deuxième consultation et la relance du lot 9A: peinture déclaré infructueux suite à la première consultation.
Le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des lots Bâtiment est de 31 mois (trente et un mois) dont 60 jours calendaires (soixante jours) de préparation de chantier.
Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint dans le dossier de consultation des entreprises (DCE).
Les délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Variante libre non autorisée.
Variante obligatoire (PAE): lots 6A et 8.
Marché séparé ordinaire.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-02-14. L'appel d'offres a été publié le 2016-12-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Amiens métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Somme

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-12-21	Avis de marché
2017-07-13	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-12-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étanchéification
Numéro de référence: 08316AO
Brève description:

Cette troisième consultation concerne uniquement la relance des lots 3A: étanchéité, 6A: menuiseries intérieures, 7: cloisons-doublages — plâtrerie — faux plafonds et 8: revêtements de sols et muraux déclarés infructueux suite à une deuxième consultation et la relance du lot 9A: peinture déclaré infructueux suite à la première consultation. Le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des lots Bâtiment est de 31 mois (trente et un mois) dont 60 jours calendaires (soixante jours) de préparation de chantier. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint dans le dossier de consultation des entreprises (DCE). Les délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service. Variante libre non autorisée. Variante obligatoire (PAE): lots 6A et 8. Marché séparé ordinaire.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étanchéification 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'étanchéification 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Travaux de pose de plaques de plâtre 📦
Travaux de revêtements de sols 📦
Travaux de peinture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Somme 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Amiens Métropole
Adresse postale: Hôtel de Ville, BP 2720
Code postal: 80027
Commune postale: Amiens Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.amiens.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@amiens-metropole.com 📧
URL des documents: http://marchespublics.amiens-metropole.com 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.amiens-metropole.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-12-21 📅
Date limite de soumission: 2017-02-14 📅
Date de publication: 2016-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 249-456788
Numéro JO-S: 249
Informations complémentaires

Qualifications: Qualibat: 3222 — étanchéité (technicité confirmé) et 3212 — étanchéité en matériaux bitumeux (technicité confirmé).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des lots Bâtiment est de 31 mois (trente et un mois) dont 60 jours calendaires (soixante jours) de préparation de chantier.

Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint dans le dossier de consultation des entreprises (DCE).

Les délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Variante libre non autorisée.

Variante obligatoire (PAE): lots 6A et 8.

Marché séparé ordinaire.

Valeur totale estimée: 1 971 464 EUR 💰
Numéro du lot: 4
Brève description: 3A: étanchéité.
Durée de l'accord: 31 mois
Informations complémentaires:

Qualifications: Qualibat: 3222 — étanchéité (technicité confirmé) et 3212 — étanchéité en matériaux bitumeux (technicité confirmé).

Numéro du lot: 10
Brève description: 6A: menuiseries intérieures.
Informations complémentaires:

Qualifications: Qualibat: 4322 — fabrication et pose de menuiseries en bois (technicité confirmée). Mention: patrimoine bati. Proposition obligatoire pour la PAE prévue pour ce lot conformément à l'article 2.2.2 du RC.

Numéro du lot: 12
Brève description: 7: cloisons — doublages — plâtrerie — faux plafonds.
Informations complémentaires:

Qualifications: Qualibat: 4132 — plâtrerie à base de plaques de plâtre (technicité confirmée) et 4221 — fourniture et pose de cloisons amovibles. Ce lot comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Numéro du lot: 13
Brève description: 8: revêtements de sols et muraux.
Informations complémentaires:

Qualifications: Qualibat: 6222 — revêtements de sol résilients (PVC) (technicité confirmée) et 6312 — carrelages, revêtements, mosaïques (technicité confirmée) et 6352 — revêtements coulés. Proposition obligatoire pour la PAE prévue pour ce lot conformément à l'article 2.2.2 du RC.

Numéro du lot: 14
Brève description: 9A: peinture.
Informations complémentaires:

Qualifications: Qualibat: 6112 — peinture et ravalement (technicité confirmée). Ce lot comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne engageant la société, y compris si nécessaire ceux retraçant les délégations,

— la copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire ou de procédure équivalente régie par un droit étranger,

— le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l'honneur n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévu aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics (cf. annexe au RC mise à la disposition du candidat par la collectivité: à compléter, à dater et à signer).

Situation économique et financière: — aucune pièce n'est exigée.
Capacité technique et professionnelle:

— pour tous les lots, chaque candidat individuel, cotraitant et sous-traitant doit…

… justifier d'une expérience significative d'interventions sur des monuments historiques par la présentation d'au moins 3 références de chantiers similaires exécutés au cours des 10 dernières années sur des édifices protégés au titre des monuments historiques (inscrits ou classés): pour chaque référence présentée, le candidat précisera le montant des travaux effectués, la date et le lieu de réalisation et un bref descriptif des travaux réalisés,

… présenter une liste des principaux travaux (ou principales prestations), similaires à l'objet du lot, effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,

— les certificats de qualification professionnelle demandés pour chacun des lots (cf. informations complémentaires par lot) ou équivalence demandée (art. 5.1 du RC).

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.

Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire.

Modalités de variation des prix: révision mensuelle. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat.

Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-Travaux. Le délai global de paiement est de 30 jours.

Modalités de financements: les travaux concernés feront l'objet de subventions:

— de l'État,

— ministère de la culture et de la communication,

— DRAC de Picardie, au titre de crédits Monuments Historiques et Plan Musée,

— de l'État, au titre du Plan État Région,

— de la région, au titre du FRAPP, PRAT et PRT,

— du département de la Somme, au titre des crédits sectoriels.

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.

Les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-02-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.amiens-metropole.com 🌏
URL des documents: http://marchespublics.amiens-metropole.com 🌏
Adresse postale: Direction des affaires juridiques et générales — service des marchés publics — Hôtel de Ville aile gauche — 3ème étage — BP 2720 — Cedex 1
Commune postale: Amiens
Fax: +33 322971103 📠
Pays: Somme 🏙️
Adresse Internet: http://marchespublics.amiens-metropole.com 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Amiens Metropole

Référence
Informations complémentaires

DCE partiellement dématérialisé: l'attention des candidats est attirée sur le fait que toutes les pièces du DCE ne sont pas disponibles sur la plateforme de dématérialisation de la collectivité en raison de fichiers numériques trop volumineux. Le DCE est donc disponible en partie et gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://marchespublics.amiens-metropole.com

Le DCE complet contenant l'ensemble des pièces listées dans l'annexe 2 du RC sera remis gratuitement, uniquement sur CD et à la demande du candidat dans les conditions décrites à l'article 4 du RC.

— visite obligatoire des lieux pour tous les lots: la période de visites obligatoires des lieux se déroulera à compter du lancement de la consultation jusqu'au jeudi 2.2.2017 inclus (= dernier jour de visite possible).

Pendant la période de visites obligatoires des lieux précitée, les visites auront lieu uniquement les jours suivants: jeudi 5.1.2017, jeudi 12.1.2017, jeudi 19.1.2017, jeudi 26.1.2017 et jeudi 2.2.2017.

Les rendez-vous sont à prendre à l'avance auprès du service Opérations d'urbanisme et de construction d'Amiens Métropole au 0322974100 et cela jusqu'au mercredi 1.2.2017 avant 16:30 au plus tard.

Cette visite des lieux est obligatoire pour tous les lots. Les entreprises qui n'auront pas effectué cette visite ou qui n'auront pas respecté les modalités de visite décrites à l'article 8.3 du RC verront leur candidature écartée pour ce simple motif.

— les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.

Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies à l'article 7.2 du RC.

— des prestations similaires pourront être réalisées par le titulaire du marché dans les conditions de de l'article 30-I.7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Amiens
Adresse postale: 14 rue Lemerchier — Cedex 1
Commune postale: Amiens
Code postal: 80011
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Voies et délais des recours dont dispose le candidat:

— référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat,

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Source: OJS 2016/S 249-456788 (2016-12-21)

Avis d'attribution de marché (2017-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de rénovation et d'extension du Musée de Picardie à Amiens — troisième consultation — relance de 5 lots infructueux- lots 03a — 06a — 07, 08 et 09a.

Valeur totale du marché: 1 971 464 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel de Ville, BP 2720, Cedex 1
Commune postale: Amiens

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-13 📅
Date de publication: 2017-07-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 135-276153
Se réfère à l'avis: 2016/S 249-456788
Numéro JO-S: 135

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Etancheite
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Menuiserie intérieures
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Cloisons doublages plâtrerie faux plafonds Menuiseries
Brève description: Cloisons doublages — plâtrerie — faux Plafonds Menuiseries.
Intitulé du lot: Revêtements de sols et muraux
Brève description: Revêtements de sols muraux.
Intitulé du lot: Peinture
Brève description: Peinture.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Technique
Critère de qualité (pondération): 60 %
Pondération du prix: 40 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-06-26 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 14 rue Lemerchier Cedex 1
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Voies et délais des recours dont dispose le candidat: référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Source: OJS 2017/S 135-276153 (2017-07-13)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes (>20)

Travaux de revêtement (>20)

Travaux d'isolation de toiture (11)
Travaux d'étanchéification (>20)