Travaux de reconstruction du mur de soutènement en bord de mer du Centre départemental de l'enfance (CDE) du Pradet

Conseil général du Var

La présente consultation concerne la prestation suivante:
Travaux de reconstruction du mur de soutènement en bord de mer du Centre départemental de l'enfance (CDE) du Pradet.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-03-17. L'appel d'offres a été publié le 2016-01-26.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-01-26 Avis de marché
2016-07-11 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-01-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de mise en œuvre de béton armé
Quantité ou étendue:
À titre indicatif, la date prévisionnelle de début des travaux est prévue au 1er semestre 2016.Lieu d'exécution: 892 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny — Le Pradet (83)Une visite de chantier est fortement recommandée. Pour ce faire, il faut contacter le référent technique.Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois non compris la période de préparation d'une durée de 1 mois.La période de préparation débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à la commencer.L'exécution des travaux débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur, invitant le titulaire du marché à commencer les travaux.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de mise en œuvre de béton armé 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: Direction des marchés, 390 avenue des Lices — CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://www.var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-26 📅
Date limite de soumission: 2016-03-17 📅
Date de publication: 2016-01-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 021-032522
Numéro JO-S: 21
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr Procédure: appel d'offres ouvert, appel d'offres ouvert en application des articles 33, 40-iii-2ème, 57 à 59 du code des marchés publics Critères d'attributions: la valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise. Elle sera notée sur 60 points puis ramenée sur 40 points: Les questions posées au mémoire sont: — question 1 (coefficient 1 ): Méthodologie que l'entreprise souhaite mettre en œuvre pour la réalisation des travaux du présent marché. — question 2 (coefficient 1): Décrire les moyens humains et matériels utilisés spécifiquement sur ce chantier. — Question 3 (coefficient 1): Décrire l'organisation du chantier en matière: d'organisation de la collecte des déchets et les lieux d'évacuation, de limitation des nuisances à proximité de sites occupés, de sécurité du chantier et des avoisinants sur le site sensible du CDE. Unité monétaire utilisée, l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.1.2016.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne la prestation suivante:
Travaux de reconstruction du mur de soutènement en bord de mer du Centre départemental de l'enfance (CDE) du Pradet.
Quantité ou étendue:
À titre indicatif, la date prévisionnelle de début des travaux est prévue au 1er semestre 2016.
Lieu d'exécution: 892 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny — Le Pradet (83)
Une visite de chantier est fortement recommandée. Pour ce faire, il faut contacter le référent technique.
Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois non compris la période de préparation d'une durée de 1 mois.
La période de préparation débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à la commencer.
L'exécution des travaux débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur, invitant le titulaire du marché à commencer les travaux.
Description des options:
Options au sens communautaire:
— conclusion possible d'avenant, le calendrier prévisionnel ne pouvant par définition être connu.
— Marché complémentaire: en application de l'article 35-ii-6 du code des marchés publics, un marché similaire pourra être passé ultérieurement.
Numéro de référence: 15S0112

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Lettre de candidature (imprimé Dc1) à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses co-traitants.
L'imprimé Dc1 est disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
— la copie du jugement s'il est en redressement judiciaire;
— la déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de soumissionner aux marchés publics, conformément à l'article 43 code des marchés publics.
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat,
— présentation d'une liste des travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années pouvant être appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. La liste de travaux et ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux;
Afficher plus
Dans le cadre des justificatifs à produire mentionnés ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé Dc2 ou équivalent. L'imprimé Dc2 est disponible sur le site:
— certificat de qualification ou équivalent (la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité ou des références de travaux attestant la compétence du candidat à réaliser les prestations):
Afficher plus
* Qualibat 2111 ou équivalent: maçonnerie (technicité courante) et béton armé courant.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Ni cautionnement ni garantie prévus.
Les modalités d'avance ou d'acompte sont détaillées dans le dossier de consultation dans le respect des articles 86 à 89 du code des marchés publics.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le financement est assuré par le budget départemental.
Le règlement se fera par mandat administratif suivi d'un virement.
Le délai global de paiement est fixé à l'article 98 du code des marchés publics.
Conformément au décret n° 2013-269 du 29.3.2013, lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera attribué à des entreprises individuelles ou à des groupements momentanés d'entreprises.
En application de l'article 51-vi du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs fois en agissant à la fois:
en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupement,
en qualité de membres de plusieurs groupements.
En application de l'article 51-vii du code des marchés publics, après attribution du marché à un groupement, le pouvoir adjudicateur impose la forme d'un groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (60)
2. Valeur technique % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Contact
Point de contact: Mme Capobianco Valérie, directeur des marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://www.var.fr 🌏
Nom: Département du Var: DABD
Adresse postale: Renseignements administratifs: Sylvie Ardouvin, renseignements techniques: Eric Bruna
Code postal: 83000
Fax: +33 483950525 📠
Nom: Département du Var: direction des marchés — bureau 124
Adresse postale: aff. 15s0112 — mur de soutènement — ne pas ouvrir, 390 avenue des Lices, CS 41303

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15S0112
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr
Procédure: appel d'offres ouvert, appel d'offres ouvert en application des articles 33, 40-iii-2ème, 57 à 59 du code des marchés publics
Critères d'attributions: la valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise. Elle sera notée sur 60 points puis ramenée sur 40 points:
Les questions posées au mémoire sont:
— question 1 (coefficient 1 ):
Méthodologie que l'entreprise souhaite mettre en œuvre pour la réalisation des travaux du présent marché.
— question 2 (coefficient 1):
Décrire les moyens humains et matériels utilisés spécifiquement sur ce chantier.
— Question 3 (coefficient 1):
Décrire l'organisation du chantier en matière:
d'organisation de la collecte des déchets et les lieux d'évacuation,
de limitation des nuisances à proximité de sites occupés,
de sécurité du chantier et des avoisinants sur le site sensible du CDE.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.1.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine, BP 40510
Commune postale: Toulon Cedex 9
Code postal: 83041
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 494427930 📞
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Commune postale: Toulon
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2016/S 021-032522 (2016-01-26)
Avis d'attribution de marché (2016-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 15s0112
Brève description:
La présente consultation concerne la prestation suivante: Travaux de reconstruction du mur de soutènement en bord de mer du Centre départemental de l'enfance (CDE) du Pradet.
Valeur totale du marché: 288734.40 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction des marchés — 390 avenue des Lices — CS 41303
Contact
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-11 📅
Date de publication: 2016-07-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 134-241074
Se réfère à l'avis: 2016/S 021-032522
Numéro JO-S: 134
Informations complémentaires
Marché passé pour une durée d'un mois, ainsi qu'un délais d'exécution des travaux de 3 mois à compte d'un ordre de service. Le marché est d'un montant contractuel de 288 734,40 EUR (TTC). Date de conclusion: 7.7.2016. Modalités de consultation des contrats sur demande de RDV à la direction des marchés par fax au +33 483957878.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût: Prix
Pondération du coût: 60
Critère de coût: Valeur Technique
Pondération du coût: 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-05-30 📅

Référence
Informations complémentaires
Marché passé pour une durée d'un mois, ainsi qu'un délais d'exécution des travaux de 3 mois à compte d'un ordre de service.
Le marché est d'un montant contractuel de 288 734,40 EUR (TTC).
Date de conclusion: 7.7.2016.
Modalités de consultation des contrats sur demande de RDV à la direction des marchés par fax au +33 483957878.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: mêmes coordonnées que ci-dessus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Toulon
Source: OJS 2016/S 134-241074 (2016-07-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de bétonnage Travaux de mise en œuvre de béton armé Travaux de maçonnerie et de briquetage Travaux de briquetage Travaux de maçonnerie