Travaux d'installation du cinquième groupe électrogène au sein de l'extension de la centrale électrique du centre hospitalier univerisitaire de Reims

CHU de Reims

Travaux d'installation du cinquième groupe électrogène au sein de l'extension de la centrale électrique du centre hospitalier univerisitaire de Reims.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-04-11. L'appel d'offres a été publié le 2016-02-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-02-29 Avis de marché
2016-07-11 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-02-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de centrales électriques
Quantité ou étendue:
Le marché est un marché ordinaire. Le délai d'exécution est de 5 mois pour l'ensemble des travaux, période de préparation de 10 semaines comprise.Prestation supplémentaire obligatoire: Les candidats doivent faire une proposition pour la prestation supplémentaire obligatoire pour le remplacement du générateur homopolaire existant.Il est précisé que l'absence de proposition pour la prestation supplémentaire obligatoire précitée entraînera le rejet de l'offre.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de centrales électriques 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Reims
Adresse postale: 45 rue Cognacq-Jay, cellule des marchés publics
Code postal: 51092
Commune postale: Reims Cedex
Contact
Téléphone: +33 310736039 📞
Fax: +33 326832581 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-29 📅
Date limite de soumission: 2016-04-11 📅
Date de publication: 2016-03-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 044-072156
Numéro JO-S: 44
Informations complémentaires
Il s'agit d'un marché passé selon une procédure adaptée en vertu de l'article 28 du code des marchés publics et qui ne relève pas du champ d'application de la directive applicable. — --------- visite du site des travaux: Chaque candidat devra obligatoirement s'être rendu sur les sites, préalablement à la remise de l'offre, afin de reconnaître les lieux ou les locaux où les prestations doivent se dérouler, sous peine de rejet des offres. Les candidats pourront solliciter une visite au plus tard 07 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. — --------- obtention du dossier de consultation des entreprises (dce): Le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) peut-être obtenu gratuitement jusqu'à la date et heure limites de remise des offres sur demande écrite (par voie postale ou télécopie) ou par téléchargement sur le site :https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_4P8XwpPZpk — --------- Transmission des candidatures et des offres: Les candidatures et les offres pourront être transmises jusqu'à la date et heure limites de remise des offres: — sur support papier par pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé, — sur support physique électronique par pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé, — par voie dématérialisée sur le site: https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_4P8XwpPZpk — --------- Négociation: A l'issue d'un premier classement des offres établi en application des critères pondérés, le pouvoir adjudicateur engagera une négociation avec tous les candidats qui n'ont pas été éliminés au stade de la candidature en application de l'article 10.1 du règlement de la consultation. La négociation sera menée avec tous les candidats encore en lice, y compris avec ceux qui ont proposé une offre irrégulière ou inacceptable. Une lettre d'invitation à négocier sera envoyée simultanément à tous les candidats admis à participer à la négociation et pourra éventuellement comprendre des questions. A l'issue de cette phase de négociation un deuxième classement sera effectué selon les critères précités. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.2.2016.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux d'installation du cinquième groupe électrogène au sein de l'extension de la centrale électrique du centre hospitalier univerisitaire de Reims.
Quantité ou étendue:
Le marché est un marché ordinaire. Le délai d'exécution est de 5 mois pour l'ensemble des travaux, période de préparation de 10 semaines comprise.
Prestation supplémentaire obligatoire: Les candidats doivent faire une proposition pour la prestation supplémentaire obligatoire pour le remplacement du générateur homopolaire existant.
Il est précisé que l'absence de proposition pour la prestation supplémentaire obligatoire précitée entraînera le rejet de l'offre.
Numéro de référence: Trvx-5ème GE
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
CHU Reims — centrale électrique du site principal — rue Fernand Cervaux, 51092 Reims Cedex.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Sont exigées:
1) La lettre de candidature Dc1 du 25/08/14 ou forme libre (compris la déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat est en règle au regard des articles 43 et 44 du code des marchés publics et que les renseignements fournis dans le formulaire Dc2, et ses annexes, sont exacts).
Afficher plus
2) La déclaration du candidat Dc2 du 15/09/10 ou forme libre avec:
— la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si le signataire n'est pas le représentant légal.
Situation économique et financière:
Pour un candidat se présentant seul ou pour chaque membre d'un groupement d'opérateurs économiques, les documents et les renseignements suivants (Dc2 dans la version du 15.9.2010 ou forme libre):
est exigé:
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Est souhaitée:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un ou les renseignements ou documents demandés, il pourra prouver sa capacité par tout autre document permettant d'en attester de manière équivalente.
Afficher plus
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Pour un candidat se présentant seul ou pour chaque membre d'un groupement d'opérateurs économiques, les documents et les renseignements suivants (Dc2 dans la version du 15.9.2010 ou forme libre):
Sont souhaitées:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
— Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée potentiellement d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une garantie à première demande dans les conditions prévues à l'article 102 du code des marchés Publics. Lorsque le titulaire est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.
Afficher plus
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché de travaux.
Afficher plus
Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5 % du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.
Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2 du CCAG/Travaux, fixé à 12 mois à compter de la date d'effet de la réception par le pouvoir adjudicateur. Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu à l'obligation de parfait achèvement prévue à l'article 44.1 du CCAG/Travaux.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le marché est traité par application d'un prix global et forfaitaire actualisable.
Financement par les ressources propres du CHU de Reims. Paiement dans un délai maximum de 50 jours par virement administratif conformément aux dispositions des art. 86 à 118 du code des marchés publics.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Aucune forme de groupement n'est imposée pour la présentation de l'offre, toutefois, si un groupement conjoint est désigné attributaire alors il pourra être contraint d'assurer sa transformation en groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 240 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (40)
2. Valeur technique (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 265100057 00487
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Mme la directrice générale
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achats-hopitaux.com 🌏
Nom: Maître d'oeuvre privé — électricité et automatisme industriel
Adresse postale: 15 rue des Hauts Guibouts
Commune postale: Bry-sur-Marne
Code postal: 94364
Point de contact: M. Laurent Derhille
Téléphone: +33 675078384 📞
URL pour informations complémentaires: https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_4P8XwpPZpk 🌏
Nom: CHU de Reims — pôle logistique — cellule des marchés publics — 1er étage — bureau Cmp03
Adresse postale: rue Roger Aubry
Point de contact: Mlle Tifanny Rossit
URL des documents: https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_4P8XwpPZpk 🌏
URL pour la participation: https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_4P8XwpPZpk 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Trvx-5ème GE
Informations complémentaires
Il s'agit d'un marché passé selon une procédure adaptée en vertu de l'article 28 du code des marchés publics et qui ne relève pas du champ d'application de la directive applicable.
visite du site des travaux:
Chaque candidat devra obligatoirement s'être rendu sur les sites, préalablement à la remise de l'offre, afin de reconnaître les lieux ou les locaux où les prestations doivent se dérouler, sous peine de rejet des offres. Les candidats pourront solliciter une visite au plus tard 07 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres.
Afficher plus
obtention du dossier de consultation des entreprises (dce):
Le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) peut-être obtenu gratuitement jusqu'à la date et heure limites de remise des offres sur demande écrite (par voie postale ou télécopie) ou par téléchargement sur le site :https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_4P8XwpPZpk
Afficher plus
Transmission des candidatures et des offres:
Les candidatures et les offres pourront être transmises jusqu'à la date et heure limites de remise des offres:
— sur support papier par pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé,
— sur support physique électronique par pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé,
— par voie dématérialisée sur le site:
Négociation:
A l'issue d'un premier classement des offres établi en application des critères pondérés, le pouvoir adjudicateur engagera une négociation avec tous les candidats qui n'ont pas été éliminés au stade de la candidature en application de l'article 10.1 du règlement de la consultation. La négociation sera menée avec tous les candidats encore en lice, y compris avec ceux qui ont proposé une offre irrégulière ou inacceptable. Une lettre d'invitation à négocier sera envoyée simultanément à tous les candidats admis à participer à la négociation et pourra éventuellement comprendre des questions. A l'issue de cette phase de négociation un deuxième classement sera effectué selon les critères précités.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.2.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée 51036 Châlons
Commune postale: Châlons-en-Champagne Cedex
Code postal: 51036
Téléphone: +33 326668687 📞
Fax: +33 326210187 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Source: OJS 2016/S 044-072156 (2016-02-29)
Avis d'attribution de marché (2016-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux d'installation du 5
Valeur totale du marché: 709 518 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de centrales électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Marne 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: http://www.chu-reims.fr/ 🌏
Courrier électronique: cellulemarches@chu-reims.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-11 📅
Date de publication: 2016-07-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 135-242376
Se réfère à l'avis: 2016/S 044-072156
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires
Il s'agit d'un marché passé selon une procédure adaptée en vertu de l'article 28 du code des marchés publics et qui ne relève pas du champ d'application de la directive applicable. Le présent avis d'attribution vaut avis de publicité de la conclusion du marché public visé, lequel est consultable conformément aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17.7.1978 sur demande écrite adressée au pouvoir adjudicateur.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
CHU Reims — centrale électrique du site principal — rue Fernand Cervaux — 51092 Reims Cedex.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-06-17 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 265 100 057 00487
Autre type de pouvoir adjudicateur: Santé

Référence
Informations complémentaires
Le présent avis d'attribution vaut avis de publicité de la conclusion du marché public visé, lequel est consultable conformément aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17.7.1978 sur demande écrite adressée au pouvoir adjudicateur.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2016/S 135-242376 (2016-07-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction d'usines,... Travaux de construction de centrales... Travaux de construction de centrales électriques Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Autres travaux d'installation électrique