Travaux d'amélioration et de mise en conformité des installations de paratonnerres

Musée du Louvre

Travaux d'amélioration et de mise en conformité des installations de paratonnerres.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-03-07. L'appel d'offres a été publié le 2016-01-22.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-01-22 Avis de marché
Avis de marché (2016-01-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Paratonnerre
Quantité ou étendue:
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics.Le présent marché porte sur les travaux d'amélioration et de mise en conformité des installations de paratonnerres du Musée du Louvre.Le marché prend effet à compter de sa date de notification. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception complète des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, ainsi qu'à la fourniture et la mise au point des DOE.Le délai global d'exécution des travaux, comprenant la période de préparation et le délai d'exécution des travaux, est fixé à 8 mois.Le délai maximum d'exécution des travaux de 6 mois débute à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage du chantier.Conformément à l'article 28.1 du Ccag-Travaux, il est fixé une période de préparation de 2 mois comprise dans le délai global d'exécution du marché. La période de préparation débute à compter de l'ordre de service de démarrage.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Paratonnerre 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Musée du Louvre
Adresse postale: DFJM Pavillon Mollien
Code postal: 75058
Commune postale: Paris Cedex 01
Contact
Courrier électronique: eve-amelie.proust@louvre.fr 📧
Téléphone: +33 140205694 📞
Fax: +33 140205728 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-22 📅
Date limite de soumission: 2016-03-07 📅
Date de publication: 2016-01-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 018-026982
Numéro JO-S: 18
Informations complémentaires
Dans le cadre de la présente consultation, la notification du rejet aux candidats de leur candidature ou de leur offre, prévue à l'article 80 du code des marchés publics, se fera par transmission électronique par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée (https://www.marches-publics.gouv.fr/) dont le contenu n'est accessible que par un lien électronique qui doit être activé. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse e-mail valide lors du téléchargement du dossier. Dépôts des offres: Le dépôt des offres se fait sous format papier ou électronique selon les modalités prévues au règlement de la consultation. Visite obligatoire La visite du site est obligatoire. Les modalités de participation et d'inscription sont fixées dans le règlement de consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.1.2016.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux d'amélioration et de mise en conformité des installations de paratonnerres.
Quantité ou étendue:
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics.
Le présent marché porte sur les travaux d'amélioration et de mise en conformité des installations de paratonnerres du Musée du Louvre.
Le marché prend effet à compter de sa date de notification. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception complète des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, ainsi qu'à la fourniture et la mise au point des DOE.
Le délai global d'exécution des travaux, comprenant la période de préparation et le délai d'exécution des travaux, est fixé à 8 mois.
Le délai maximum d'exécution des travaux de 6 mois débute à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage du chantier.
Conformément à l'article 28.1 du Ccag-Travaux, il est fixé une période de préparation de 2 mois comprise dans le délai global d'exécution du marché. La période de préparation débute à compter de l'ordre de service de démarrage.
Durée de l'accord: 8 mois
Numéro de référence: 2016-013M
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Musée du Louvre.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: — le(s) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement
— DC 1: lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante:
— DC 2: déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante:
— en complément du DC 2, une liste des proncipaux travaux similaires effectués au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé;
— en complément du DC 2, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Situation économique et financière:
Les capacités économique et financière seront appréciées au vu du Dc2 dûment complété et ses compléments.
Capacité technique et professionnelle:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les capacités professionnelle et technique seront appréciées au vu du Dc2 dûment complété et ses compléments.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Qualification << Qualibat 5822 Paratonnerres >> ou équivalent, attestant de la qualification d'entreprises assurant la fourniture et pose des dispositifs de protection des bâtiments contre les effets de la foudre.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le présent marché est rémunéré par un prix forfaitaire à titre principal.
Les prestations seront financées sur les fonds propres du Musée. Le règlement des prestations s'effectue par virement selon les modalités de la comptabilité publique dans un délai de 30 jours. Les modalités de paiement sont fixées dans le CCP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché pourra être attribué à une entreprise ou à un groupement d'entreprises, étant entendu que le groupement doit être constitué dès le stade de la candidature.
Les entreprises ne pourront se présenter à la fois en tant que candidats individuels et membres d'un groupement; une entreprise ne pourra se présenter en tant que mandataire de plus d'un groupement.
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire de l'ensemble des membres du groupement pour l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique concernant l'exécution du marché.
Il pourra être exigé des groupements conjoints éventuels le passage à un groupement solidaire lors de l'attribution du marché, conformément aux dispositions de l'article 51.viii du code des Marchés publics.

Procédure
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 18004623700012
Contact
Point de contact: Mme Proust Eve Amelie
Nom: Musée du Louvre
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281661&orgAcronyme=f5j 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2016-013M
Informations complémentaires
Dans le cadre de la présente consultation, la notification du rejet aux candidats de leur candidature ou de leur offre, prévue à l'article 80 du code des marchés publics, se fera par transmission électronique par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée (https://www.marches-publics.gouv.fr/) dont le contenu n'est accessible que par un lien électronique qui doit être activé. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse e-mail valide lors du téléchargement du dossier.
Afficher plus
Dépôts des offres:
Le dépôt des offres se fait sous format papier ou électronique selon les modalités prévues au règlement de la consultation.
Visite obligatoire
La visite du site est obligatoire. Les modalités de participation et d'inscription sont fixées dans le règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.1.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2016/S 018-026982 (2016-01-22)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Produits/services:
Machines, appareils, équipements et... Appareils de distribution et de commande... Appareils électriques de commutation ou... Parafoudre Paratonnerre Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation de systèmes... Travaux d'installation d'antennes