Tramway T6 Debourg < hôpitaux Est — infrastructures, plateforme voie ferrée et ligne aérienne de contact

Sytral

La présente consultation concerne les travaux de l'infrastructure dans le GLO (gabarit limite d'obstacle) et hors GLO et la ligne aérienne de contact du dans le cadre de l'opération d'une nouvelle ligne de tramway T6 entre la station Debourg (terminus de la ligne de tramway T1) et les hôpitaux Est (au Nord du boulevard Pinel). Elle est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016.
Dans le cadre de ce marché, le Sytral met en œuvre une condition d'exécution sociale visant à promouvoir l'emploi en faveur des publics prioritaires.
Le marché est traité à prix unitaires et forfaitaires sur la base du bordereau de prix.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-01-16. L'appel d'offres a été publié le 2016-11-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Sytral

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-11-17	Avis de marché
2016-12-13	Informations complémentaires
2017-06-28	Avis d'attribution de marché
2017-07-10	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-11-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de lignes de tramway
Numéro de référence: 16s0034
Brève description:

La présente consultation concerne les travaux de l'infrastructure dans le GLO (gabarit limite d'obstacle) et hors GLO et la ligne aérienne de contact du dans le cadre de l'opération d'une nouvelle ligne de tramway T6 entre la station Debourg (terminus de la ligne de tramway T1) et les hôpitaux Est (au Nord du boulevard Pinel). Elle est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016. Dans le cadre de ce marché, le Sytral met en œuvre une condition d'exécution sociale visant à promouvoir l'emploi en faveur des publics prioritaires. Le marché est traité à prix unitaires et forfaitaires sur la base du bordereau de prix.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de lignes de tramway 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 📦
Construction de lignes aériennes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr716 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Sytral
Adresse postale: 21 boulevard Vivier Merle, CS 63815
Code postal: 69487
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: https://www.marches-publics.info 🌏
Courrier électronique: unitemarches@sytral.fr 📧
Téléphone: +33 472845800 📞
Fax: +33 478531284 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-11-17 📅
Date limite de soumission: 2017-01-16 📅
Date de publication: 2016-11-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 225-410413
Numéro JO-S: 225
Informations complémentaires
Le délai d'exécution du marché est de 30 mois hors période de garantie.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Dans le cadre de ce marché, le Sytral met en œuvre une condition d'exécution sociale visant à promouvoir l'emploi en faveur des publics prioritaires.

Le marché est traité à prix unitaires et forfaitaires sur la base du bordereau de prix.

Valeur totale estimée: 73 000 000 EUR 💰
Informations sur les lots:

En application de l'article 32 de l'ordonnance 2015-899 du 23.7.2015, les candidats individuels ou les groupements composés des mêmes co-traitants ne pourront pas être attributaires de plus de 2 lots infra (lots 1 à 3).

Les modalités d'attribution sont décrites à l'article 7.2.2.2 du règlement de consultation.

Intitulé du lot: Infrastructures de Debourg au carrefour Pressensé-Beauvisage exclus
Numéro du lot: 1
Brève description:

Réalisation des prestations d'infrastructures générales (terrassement, chaussées, assainissement, revêtements, réseaux secs) au niveau des voiries, trottoirs, stationnement, pistes cyclables; réalisation des massifs des supports d'éclairage, de signalisation tricolore, de support de ligne aérienne de contact; réalisation des stations de tramway; réalisation des petits ouvrages de génie civil; réalisation partielle de la multitubulaire du tramway; mise en place et maintenance de la base vie commune à tous les marchés de travaux sur le secteur géographique du lot.

Valeur estimée hors TVA: 10 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 30 mois
Description des options:

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 30-I.7° du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Informations complémentaires: Le délai d'exécution du marché est de 30 mois hors période de garantie.
Intitulé du lot: Infrastructures du carrefour Pressensé-Beauvisage inclus au carrefour Latarget- mermoz inclus (infra 2)
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Infrastructures de la station Mermoz-Pinel incluse au terminus hôpitaux Est (infra 3)
Numéro du lot: 3
Description des options:

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 30-I.7° du décret no 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Intitulé du lot: Plateforme voie ferrée (PFV)
Numéro du lot: 4
Brève description:

Études, fournitures et mise en œuvre de l'infrastructure de la plateforme tramway principalement localisée dans le GLO et comprenant notamment des travaux de démolition de chaussée et d'ouvrages existants, des travaux de pontage d'ouvrages, les terrassements, la structure de la plateforme, la voie ferrée et les équipements associés, les revêtements béton et végétaux y compris le système d'arrosage, la multitubulaire et les massifs LAC sur certains secteurs. Le périmètre géographique de ces travaux comprend les zones courantes de la ligne T6 ainsi que le raccordement sur le terminus de T1 Debourg et les 2 croisements avec les lignes en exploitation T4 et T2/T5 respectivement au droit du boulevard des États-Unis/Beauvisage et du carrefour Vinatier.

Valeur estimée hors TVA: 36 000 000 EUR 💰
Informations complémentaires: Le délai d'exécution du marché est de 29,5 mois, hors période de garantie.
Intitulé du lot: Lignes aériennes de contact (LAC)
Numéro du lot: 5
Brève description:

Études, fournitures et mise en œuvre du système ligne aérienne de contact comprenant notamment l'étude des descentes de charge pour la réalisation des massifs des poteaux par les marchés en interfaces, le matage des poteaux ainsi que la réalisation d'ancrages en façade, la fourniture et la pose des câbles traction, la gestion et la réalisation des phasages et des travaux provisoires du marché LAC liées au raccordement secteur T1 Debourg, et aux croisements des lignes existantes avec la mise en place d'une communication provisoire type «californien» (l'appareil de voie est posé par le marché PFV).

Valeur estimée hors TVA: 7 000 000 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— le DUME.

Ou;

— la lettre de candidature, DC1,

— la déclaration du candidat, DC2.

À défaut d'utiliser:

— lettre de candidature, établie sur papier libre, datée et signée et précisant:

— nom et adresse du candidat (établissement et siège social, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET,

— si le candidat se présente seul ou en groupement; dans ce dernier cas, forme du groupement, désignation des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire,

— document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.

— déclaration sur l'honneur, datée et signée, pour justifier qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir.

— si le candidat est en redressement judiciaire (ou procédure étrangère équivalente), copie du ou des jugements prononcés à cet effet (s'il n'est pas rédigé en langue française, le jugement doit être accompagné d'une traduction certifiée).

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations de même nature que celles du marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels en cours de validité faisant apparaître le montant des risques garantis (responsabilité professionnelle et décennale).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot n° 1 — 2 et 3 — infra 1 — infra 2 et infra 3: le chiffre d'affaire du candidat pour les 3 derniers exercices devra être supérieur à:

— pour 1 lot infra: 5 000 000 EUR HT chiffre d'affaire global pour le groupement (ou un candidat seul) et 2 000 000 EUR HT chiffre d'affaire pour le mandataire (en cas de groupement conjoint),

— pour 2 lots infra: 8 000 000 EUR HT chiffre d'affaire global pour le groupement (ou un candidat seul) et 4 000 000 EUR HT chiffre d'affaire pour le mandataire (en cas de groupement conjoint).

Lot n° 4 — PFV: le chiffre d'affaire du candidat ou, dans le cas d'un groupement, le chiffre d'affaire cumulé des membres du groupement, devra être supérieur à 18 000 000 EUR, par exercice, pour les 3 derniers exercices.

Lot n° 5 — LAC: le chiffre d'affaire du candidat ou, dans le cas d'un groupement, le chiffre d'affaire cumulé des membres du groupement, devra être supérieur à 3 000 000 EUR, par exercice, pour les 3 derniers exercices.

Capacité technique et professionnelle:

— l'indication des titres d'études et professionnels du personnel d'encadrement et notamment le directeur de projet, les conducteurs de travaux et les chefs de chantier. Ils devront disposer à minima d'une expérience significative sur un projet similaire,

— liste des principaux travaux exécutés en lien avec l'objet du marché au cours des 5 dernières années en précisant, pour chaque chantier cité, son objet, le lieu, date, durée, montant de la prestation et coordonnées du maître d'ouvrage. Elles seront appuyées d'attestations de bonne exécution signées du maître d'ouvrage pour les travaux les plus importants,

— certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificat d'identité professionnelle ou référence de travaux.

Lot 1, 2 et 3 FNTP: 1131, 2321, 321, 342, 343, 344, 3451, 346, 347, 5143.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot 1 à 3:

— travaux de VRD, d'assainissement, de marquage et signalisation de police, d'ouvrages de génie civil de technicité courante, travaux en lien avec une infrastructure tramway (multitubulaires, stations, massifs de lac), en milieu urbain dense.

Lot 4:

2 références:

— travaux de terrassement de PF en milieu urbain dont les volumes sont à minima 10 000 m

— pose de VF avec radier béton dont les linéaires sont a minima de 5 000 ml de voie simple,

— ouvrages de pontage de réseaux maintenus sous une plateforme tramway,

— réalisation de revêtements en béton sur PF de 10 000 m

— réalisation de revêtements végétaux sur PF de 10 000 m

Une réf. de travaux de pose et dépose de voie ferrée (sur radier béton) sur une ligne de tramway existante.

Lot 5: pose de poteaux et de fil contact pour transports guidés en milieu urbain dense, pose d'armement pour le fil de contact pour transports guidés en milieu urbain dense, pose d'isolateurs de section, pose de croisement à 90 degrés.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Les ressources qui seront mobilisées pour financer l'opération sont constituées par les fonds propres du Sytral. Les paiements seront effectués par virement administratif dans le délai réglementaire de 30 jours à compter de la présentation des demandes de paiement, selon l'application de l'article 1 du décret n° 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Conformément aux articles 122 à 126 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, il est prévu une retenue de garantie de 5 % du montant du marché qui pourra être remplacée par une garantie à première demande.

Une avance pourra être versée au futur titulaire dans les conditions fixées à l'article 110 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016. Le titulaire devra fournir la garantie à première demande prévue à l'article 123 du code des marchés publics. Cette garantie devra couvrir 100 % du montant de l'avance.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Pour un même lot, les candidats n'ont pas la possibilité de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupement(s). La participation à plusieurs groupements, pour un même lot, est également interdite.

En cas de groupement, aucune forme juridique n'est exigée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique pour l'exécution.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-01-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 30
Pondération du prix: 70
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 25690099400011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
Pays: fr716 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur https://www.marches-publics.info

Les prestations à réaliser sont situées sur les communes de Lyon, Vénissieux et Bron. Le périmètre du projet s'étend sur un linéaire de 6,7 kilomètres environ.

Variantes:

La présente consultation n'autorise pas la proposition de variantes pour les lots n° 1, lot n° 2, lot n° 3 et lot n° 5.

Lot n° 4 PFV: les variantes sont autorisées uniquement sur les points suivants:

— la méthodologie de pose de voie permettant des optimisations de délais à la fois en section et aux carrefours notamment afin de limiter les coupures d'exploitation des lignes T4, T2 et T5 à l'été 2018,

— la structure de la plateforme tramway en lien avec le dimensionnement de la voie ferrée: nature des matériaux (béton, BCC, BCR, Grave bitume,?),

— le traitement de l'interface rail/revêtement au droit des carrefours.

Modalités de retrait du DCE:

— retrait papier: un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement à chaque entreprise qui en fait la demande par courriel à l'adresse suivante: unitemarches@sytral.fr

Selon le souhait formulé par le candidat, le dossier de consultation sous format numérique (CD ou DVD) sera soit envoyé par courrier, soit retiré au siège du Sytral auprès du service Marchés.

En tout état de cause les demandes de dossiers devront impérativement comporter: l'adresse postale du candidat, le nom de l'interlocuteur pour l'affaire concernée ainsi que ses coordonnées téléphoniques et son adresse courriel.

— retrait électronique: le dossier peut être téléchargé à l'adresse: http://marchespublics.sytral.fr/

— lots 1, 2, 3 et 5:

Conformément à l'article 5.3 du règlement de consultation, les BPUF et DQE risque seront fournis au plus tard le 30.11.2016 et téléchargeable à l'adresse suivante: http://marchespublics.sytral.fr/

Le délai réglementaire de réception des candidatures et des offres est respectés. Le délai de mise en concurrence tient notamment compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre.

Sur les conditions de participation:

Il appartient au candidat de prouver par tous moyens sa capacité à répondre aux besoins du présent marché. Le détail des justifications à produire est indiqué à l'article 6.1 du règlement de consultation.

En cas de groupement, l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des membres du groupement est globale.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui.

Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution de ce marché.

Modalités de remise des offres:

— elles seront adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remises en main propre contre récépissé sous pli cacheté au service destinataire suivant:

Sytral — services des marchés — 21 bd Vivier Merle — CS 63815 — 69487 Lyon Cedex 03.

Les offres peuvent être remises au Sytral du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00.

L'enveloppe extérieure devra porter la mention: "Tramway T6 Affaire noXxxx Intitulé Lot noxxxx — ne pas ouvrir".

— les candidats peuvent remettre leur offre de manière électronique sur la plateforme AWS en utilisant le lien suivant: http://marchespublics.sytral.fr/

Se référer aux conditions générales d'utilisation de la plateforme Aws-Achat.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2016/S 225-410413 (2016-11-17)

Informations complémentaires (2016-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne les travaux de l'infrastructure dans le Glo (gabarit limite d'obstacle) et hors Glo et la ligne aérienne de contact du dans le cadre de l'opération d'une nouvelle ligne de tramway T6 entre la station Debourg (terminus de la ligne de tramway T1) et les hôpitaux est (au nord du boulevard Pinel). Elle est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016. Dans le cadre de ce marché, le Sytral met en oeuvre une condition d'exécution sociale visant à promouvoir l'emploi en faveur des publics prioritaires. Le marché est traité à prix unitaires et forfaitaires sur la base du bordereau de prix.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-12-13 📅
Date limite de soumission: 2017-01-23 📅
Date de publication: 2016-12-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 244-445923
Se réfère à l'avis: 2016/S 225-410413
Numéro JO-S: 244

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Dans le cadre de ce marché, le Sytral met en oeuvre une condition d'exécution sociale visant à promouvoir l'emploi en faveur des publics prioritaires.

Source: OJS 2016/S 244-445923 (2016-12-13)

Avis d'attribution de marché (2017-06-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne les travaux de l'infrastructure dans le GLO (gabarit limite d'obstacle) et hors GLO et la ligne aérienne de contact du dans le cadre de l'opération d'une nouvelle ligne de tramway T6 entre la station Debourg (terminus de la ligne de tramway T1) et les hôpitaux est (au nord du boulevard Pinel). Elle est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016. Dans le cadre de ce marché, le Sytral met en œuvre une condition d'exécution sociale visant à promouvoir l'emploi en faveur des publics prioritaires. Le marché est traité à prix unitaires et forfaitaires sur la base du bordereau de prix.

Valeur totale du marché: 38714604.81 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Sytral
Contact
Adresse Internet: http://www.sytral.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-28 📅
Date de publication: 2017-07-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 124-252801
Numéro JO-S: 124
Informations complémentaires
Le délai d'exécution du marché est de 29,5 mois, hors période de garantie.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Études, fournitures et mise en œuvre de l'infrastructure de la plateforme tramway principalement localisée dans le GLO et comprenant notamment des travaux de démolition de chaussée et d'ouvrages existants, des travaux de pontage d'ouvrages, les terrassements, la structure de la plateforme, la voie ferrée et les équipements associés, les revêtements béton et végétaux y compris le système d'arrosage, la multitubulaire et les massifs Lac sur certains secteurs. Le périmètre géographique de ces travaux comprend les zones courantes de la ligne T6 ainsi que le raccordement sur le terminus de T1 Debourg et les 2 croisements avec les lignes en exploitation T4 et T2/T5 respectivement au droit du boulevard des États-Unis/Beauvisage et du carrefour Vinatier.

Description des options:

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 30 I. 7° du décret no 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Intitulé du lot: Lignes Aériennes de Contact (Lac)
Brève description:

Études, fournitures et mise en œuvre du système Ligne Aérienne de Contact comprenant notamment l'étude des descentes de charge pour la réalisation des massifs des poteaux par les marchés en interfaces, le matage des poteaux ainsi que la réalisation d'ancrages en façade, la fourniture et la pose des câbles traction, la gestion et la réalisation des phasages et des travaux provisoires du marché Lac liées au raccordement secteur T1 Debourg, et aux croisements des lignes existantes avec la mise en place d'une communication provisoire type « californien » (l'appareil de voie est posé par le marché PFV).

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-06-28 📅
Nom: Groupement ETF/Eurovia Lyon/Entreprise Jean Lefebvre Rhône Alpes/De Filippis/Maia Sonnier/Maia Rail/Coiro/Sols confluences
Adresse postale: 267 chaussée Jules César
Commune postale: Beauchamp
Code postal: 95250
Pays: France 🇫🇷
Val-d’Oise 🏙️
Date de conclusion du contrat: 2017-06-21 📅
Nom: TSO Catenaires
Adresse postale: 50-52 avenue de Chanoine Cartellier
Commune postale: Saint-Genis-Laval
Code postal: 69230
Pays: fr716 🏙️
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
5

Référence
Informations complémentaires

Dans le respect des règles relatives au secret commercial et industriel protégé par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le contrat pourra être consulté à l'adresse de l'organisme acheteur sur demande écrite.

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. Le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2017/S 124-252801 (2017-06-28)

Avis d'attribution de marché (2017-07-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 32958311.50 EUR 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-10 📅
Date de publication: 2017-07-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 134-275269
Numéro JO-S: 134

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 30 I. 7° du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Intitulé du lot: Infrastructures du carrefour Pressensé-Beauvisage inclus au carrefour Latarget-Mermoz inclus (Infra 2)
Infrastructures de la station Mermoz Pinel incluse au terminus Hôpitaux Est (Infra 3)
Description des options:

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 30 I. 7° du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 70

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-07-06 📅
Nom: Perrier TP
Adresse postale: 13 route de Lyon, CS 70071
Commune postale: Saint-Priest Cedex
Code postal: 69802
Nom: Groupement Eiffage Route Centre Est / Eiffage Génie Civil Ets Gauthey / Eiffage Génie Civil
Adresse postale: 8 rue du Dauphiné, CS 74005
Commune postale: Corbas Cedex
Code postal: 69964
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Référence
Informations complémentaires

Dans le respect des règles relatives au secret commercial et industriel protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les contrats pourront être consultés à l'adresse de l'organisme acheteur sur demande écrite.

Source: OJS 2017/S 134-275269 (2017-07-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble (9)

Ouvrages ferroviaires (8)

Ouvrages ferroviaires urbains (4)