Sécurisation de la canalisation de transport des eaux usées en encorbellement et de son environnement
O des Aravis
La présente consultation a pour objet la sécurisation de la canalisation de transport des eaux usées ainsi que les talus et falaises à proximité.
Cette canalisation en provenance de la Clusaz et en direction de la Station d'épuration du Nom s'étend sur un linéaire totale de 7.8 km donc 1.3 km concerne les présents travaux:
Situation des secteur de réseaux concernés par la présente consultation:
1. Tronçon n° 1: les tennis — Saint-Jean-de-Sixt;
2. Tronçon n° 2: ZA des Mesers — Saint-Jean-de-Sixt;
3. Tronçon n° 3: Salon des Dames — La Clusaz.
L'opération désignée comporte un lot unique.
Ces travaux comportent une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles permettant un l'arbitrage par le maitre d'ouvrage au regard des aspects coûts vs probabilités d'occurrence des aléas.
Le délai de réception des offres était de 2016-09-16. L'appel d'offres a été publié le 2016-08-26.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de débroussaillage
- • Travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition à l'explosif et travaux de déblaiement consécutifs › Travaux d'enlèvement de gravats
- • Travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de stabilisation des sols
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2016-08-26 | Avis de marché |
| 2016-10-10 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2016-08-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de stabilisation des sols
Numéro de référence: 20150626
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de stabilisation des sols 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'enlèvement de gravats 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr718 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: O des Aravis
Adresse postale: 58 route de la Clusaz, BP 12
Code postal: 74450
Commune postale: Saint-Jean-de-Sixt
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Courrier électronique: georges.bise@odesaravis.com 📧
Téléphone: +33 450699329 📞
Fax: +33 450021921 📠
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-08-26 📅
Date limite de soumission: 2016-09-16 📅
Date de publication: 2016-08-31 📅
Date de début: 2016-10-03 📅
Date de fin: 2016-12-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 167-300021
Numéro JO-S: 167
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Long de la RD 909 — 74450 — Saint-Jean-de-Sixt.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 19:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-09-23 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 45
Pondération du prix: 50
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 80034229700010
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Usine de traitement des eaux usées du Nom
Adresse postale: Département Industriel — O des Aravis — 1152 route du Bois de l'Envers de Forgeassoud
Téléphone: +33 450018730 📞
Courrier électronique: alexis.moutet@odesaravis.com 📧
Pays: fr718 🏙️
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de commerce d'Annecy
Adresse postale: 19 avenue Parmelan — 70259
Commune postale: Annecy
Code postal: 74007
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 450050545 📞
Fax: +33 450050547 📠
Adresse Internet: http://www.greffe-tc-annecy.fr 🌏
Source: OJS 2016/S 167-300021 (2016-08-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de stabilisation des sols
Numéro de référence: 20150626
Brève description:
La présente consultation a pour objet la sécurisation de la canalisation de transport des eaux usées ainsi que les talus et falaises à proximité.
Cette canalisation en provenance de la Clusaz et en direction de la Station d'épuration du Nom s'étend sur un linéaire totale de 7.8 km donc 1.3 km concerne les présents travaux:
Situation des secteur de réseaux concernés par la présente consultation:
1. Tronçon n° 1: les tennis — Saint-Jean-de-Sixt;
2. Tronçon n° 2: ZA des Mesers — Saint-Jean-de-Sixt;
3. Tronçon n° 3: Salon des Dames — La Clusaz.
L'opération désignée comporte un lot unique.
Ces travaux comportent une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles permettant un l'arbitrage par le maitre d'ouvrage au regard des aspects coûts vs probabilités d'occurrence des aléas.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de stabilisation des sols 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'enlèvement de gravats 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr718 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: O des Aravis
Adresse postale: 58 route de la Clusaz, BP 12
Code postal: 74450
Commune postale: Saint-Jean-de-Sixt
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Courrier électronique: georges.bise@odesaravis.com 📧
Téléphone: +33 450699329 📞
Fax: +33 450021921 📠
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-08-26 📅
Date limite de soumission: 2016-09-16 📅
Date de publication: 2016-08-31 📅
Date de début: 2016-10-03 📅
Date de fin: 2016-12-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 167-300021
Numéro JO-S: 167
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur URL: http://www.marches-publics.info
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation a pour objet la sécurisation de la canalisation de transport des eaux usées ainsi que les talus et falaises à proximité.
Cette canalisation en provenance de la Clusaz et en direction de la Station d'épuration du Nom s'étend sur un linéaire totale de 7.8 km donc 1.3 km concerne les présents travaux:
Situation des secteur de réseaux concernés par la présente consultation:
1. Tronçon n° 1: les tennis — Saint-Jean-de-Sixt;
2. Tronçon n° 2: ZA des Mesers — Saint-Jean-de-Sixt;
3. Tronçon n° 3: Salon des Dames — La Clusaz.
L'opération désignée comporte un lot unique.
Ces travaux comportent une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles permettant un l'arbitrage par le maitre d'ouvrage au regard des aspects coûts vs probabilités d'occurrence des aléas.
Cette canalisation en provenance de La Clusaz et en direction de la station d'épuration du nom s'étend sur un linéaire totale de 7.8 km donc 1.3 km concerne les présents travaux:
1. Tronçon n° 1: les tennis — Saint-Jean-de-Sixt:
2. Tronçon n° 2: ZA des Mesers — Saint-Jean-de-Sixt:
3. Tronçon n° 3: Salon des Dames — La Clusaz:
Site principal ou lieu d'exécution: Long de la RD 909 — 74450 — Saint-Jean-de-Sixt.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses co-traitants. (Disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4),
— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (Disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— en matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 19:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-09-23 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 45
Pondération du prix: 50
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 80034229700010
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Usine de traitement des eaux usées du Nom
Adresse postale: Département Industriel — O des Aravis — 1152 route du Bois de l'Envers de Forgeassoud
Téléphone: +33 450018730 📞
Courrier électronique: alexis.moutet@odesaravis.com 📧
Pays: fr718 🏙️
Référence
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur URL: http://www.marches-publics.info
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de commerce d'Annecy
Adresse postale: 19 avenue Parmelan — 70259
Commune postale: Annecy
Code postal: 74007
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 450050545 📞
Fax: +33 450050547 📠
Adresse Internet: http://www.greffe-tc-annecy.fr 🌏
Source: OJS 2016/S 167-300021 (2016-08-26)
Avis d'attribution de marché (2016-10-10)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale du marché: 91 620 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-10-10 📅
Date de publication: 2016-10-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 198-356382
Se réfère à l'avis: 2016/S 167-300021
Numéro JO-S: 198
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-10-05 📅
Source: OJS 2016/S 198-356382 (2016-10-10)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation a pour objet la sécurisation de la canalisation de transport des eaux usées ainsi que les talus et falaises à proximité.
Cette canalisation en provenance de la Clusaz et en direction de la station d'épuration du Nom s'étend sur un linéaire totale de 7,8 km donc 1,3 km concerne les présents travaux:
Situation des secteur de réseaux concernés par la présente consultation:
1. Tronçon n° 1: Les Tennis — Saint-Jean-de-Sixt;
2. Tronçon n° 2: ZA des Mesers — Saint-Jean-de-Sixt;
3. Tronçon n° 3: salon des Dames — La Clusaz.
L'opération désignée comporte un lot unique
Ces travaux comportent une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles permettant un l'arbitrage par le maitre d'ouvrage au regard des aspects coûts vs probabilités d'occurrence des aléas.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-10-10 📅
Date de publication: 2016-10-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 198-356382
Se réfère à l'avis: 2016/S 167-300021
Numéro JO-S: 198
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Cette canalisation en provenance de la Clusaz et en direction de la station d'épuration du Nom s'étend sur un linéaire totale de 7,8 km donc 1,3 km concerne les présents travaux:
1. Tronçon n° 1: Les Tennis — Saint-Jean-de-Sixt;
3. Tronçon n° 3: salon des Dames — La Clusaz.
L'opération désignée comporte un lot unique
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-10-05 📅
Source: OJS 2016/S 198-356382 (2016-10-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕