Route départementale n° 615 — aménagement du carrefour avec la route territoriale n° 20
Conseil général de la Haute-Corse
Route départementale n° 615 — aménagement du carrefour avec la route territoriale n° 20 (terrassements, construction de chaussée neuve, construction d'ouvrages d'art, murs et parapets, construction d'ouvrages hydrauliques).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2016-08-30. L'appel d'offres a été publié le 2016-07-11.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2016-07-11 | Avis de marché |
| 2016-12-22 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2016-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: CGHC 002000002 | 16058 | 1
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Corse 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Haute-Corse
Adresse postale: rond-point du Maréchal Leclerc
Code postal: 20405
Commune postale: Bastia Cedex 9
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: cp@haute-corse.fr 📧
Téléphone: +33 495555779 📞
Fax: +33 495550237 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_scIorrO2v5 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_scIorrO2v5 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-11 📅
Date limite de soumission: 2016-08-30 📅
Date de publication: 2016-07-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 135-242355
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Canton de Golo-Morosaglia RD 615 — commune de Castello-di-Rostino.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-09-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Lieu: Département de la Haute-Corse.
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22200003600012
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.haute-corse.fr 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_scIorrO2v5 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Renseignements techniques: département de la Haute-Corse
Adresse postale: Hôtel du Département — rond point du Maréchal Leclerc
Point de contact: Pôle services techniques — direction structuration du réseau — service ingénierie routière
Téléphone: +33 495348185 📞
Fax: +33 495348181 📠
Pays: Haute-Corse 🏙️
Adresse Internet: http://wwww.haute-corse.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Et renseignements administratifs: département de la Haute Corse — pôle ressources et moyens — direction juridique et commande publique
Adresse postale: rond point du maréchal Leclerc
Point de contact: (Pour les remises contre récépissés: accueil de la «Coupole» — Hôtel du Département)
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia, villa Montepiano
Adresse postale: villa Montepiano
Commune postale: Bastia
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 495328866 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bastia@juradm.fr 📧
Fax: +33 495323855 📠
Adresse Internet: http://www.tabastia 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 135-242355 (2016-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: CGHC 002000002 | 16058 | 1
Brève description:
Route départementale n° 615 — aménagement du carrefour avec la route territoriale n° 20 (terrassements, construction de chaussée neuve, construction d'ouvrages d'art, murs et parapets, construction d'ouvrages hydrauliques).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Corse 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Haute-Corse
Adresse postale: rond-point du Maréchal Leclerc
Code postal: 20405
Commune postale: Bastia Cedex 9
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: cp@haute-corse.fr 📧
Téléphone: +33 495555779 📞
Fax: +33 495550237 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_scIorrO2v5 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_scIorrO2v5 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-11 📅
Date limite de soumission: 2016-08-30 📅
Date de publication: 2016-07-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 135-242355
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires
Délai d'exécution: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat qui devra l'indiquer à l'acte d'engagement sans toutefois dépasser le délais plafond fixé à 10 mois à compter de la date fixée par ordre de service.
Caractéristiques des prix: unitaires. Modalités de variation des prix: révisables mensuellement. Avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Le délai global de paiement: 30 jours. Modalités de financements: les travaux seront financés selon les modalités suivantes: les modalités de financement du présent appel d'offre ont été validées dans le cadre d'une convention bipartite de co-maîtrise d'ouvrage entre d'une part le conseil départemental 2B et la collectivité territoriale de corse. Transmission des plis par voie papier préconisée. Les critères, sous-critères, éléments d'appréciation, les barèmes de notations des critères de jugement des et les modalités de remise des plis sont indiqués au règlement de la consultation. Les offres devront être exprimées en euros. Par ailleurs, les éléments suivants du dossier de consultation ne sont pas disponibles par voie électronique: ensemble des pièces annexées au cahier des clauses techniques particulières (plans, profils en travers...).
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Route départementale n° 615 — aménagement du carrefour avec la route territoriale n° 20.
Durée de l'accord: 10 mois Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Canton de Golo-Morosaglia RD 615 — commune de Castello-di-Rostino.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner,
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-09-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Lieu: Département de la Haute-Corse.
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22200003600012
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.haute-corse.fr 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_scIorrO2v5 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Renseignements techniques: département de la Haute-Corse
Adresse postale: Hôtel du Département — rond point du Maréchal Leclerc
Point de contact: Pôle services techniques — direction structuration du réseau — service ingénierie routière
Téléphone: +33 495348185 📞
Fax: +33 495348181 📠
Pays: Haute-Corse 🏙️
Adresse Internet: http://wwww.haute-corse.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Et renseignements administratifs: département de la Haute Corse — pôle ressources et moyens — direction juridique et commande publique
Adresse postale: rond point du maréchal Leclerc
Point de contact: (Pour les remises contre récépissés: accueil de la «Coupole» — Hôtel du Département)
Référence
Informations complémentaires
Délai d'exécution: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat qui devra l'indiquer à l'acte d'engagement sans toutefois dépasser le délais plafond fixé à 10 mois à compter de la date fixée par ordre de service.
Caractéristiques des prix: unitaires. Modalités de variation des prix: révisables mensuellement. Avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Le délai global de paiement: 30 jours. Modalités de financements: les travaux seront financés selon les modalités suivantes: les modalités de financement du présent appel d'offre ont été validées dans le cadre d'une convention bipartite de co-maîtrise d'ouvrage entre d'une part le conseil départemental 2B et la collectivité territoriale de corse. Transmission des plis par voie papier préconisée. Les critères, sous-critères, éléments d'appréciation, les barèmes de notations des critères de jugement des et les modalités de remise des plis sont indiqués au règlement de la consultation. Les offres devront être exprimées en euros. Par ailleurs, les éléments suivants du dossier de consultation ne sont pas disponibles par voie électronique: ensemble des pièces annexées au cahier des clauses techniques particulières (plans, profils en travers...).
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia, villa Montepiano
Adresse postale: villa Montepiano
Commune postale: Bastia
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 495328866 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bastia@juradm.fr 📧
Fax: +33 495323855 📠
Adresse Internet: http://www.tabastia 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 135-242355 (2016-07-11)
Avis d'attribution de marché (2016-12-22)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 418 118 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-12-22 📅
Date de publication: 2016-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 249-457078
Se réfère à l'avis: 2016/S 135-242355
Numéro JO-S: 249
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Canton de golo-morosaglia RD 615 — Commune de Castello-di-Rostino.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 65
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-12-06 📅
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: villa Montépiano
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 249-457078 (2016-12-22)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 418 118 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-12-22 📅
Date de publication: 2016-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 249-457078
Se réfère à l'avis: 2016/S 135-242355
Numéro JO-S: 249
Informations complémentaires
Date de signature du marché: 6.12.2016.
Date de notification: 15.12.2016.
Délai d'exécution: 6 mois.
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Canton de golo-morosaglia RD 615 — Commune de Castello-di-Rostino.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 65
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-12-06 📅
Référence
Informations complémentaires
Date de signature du marché: 6.12.2016.
Date de notification: 15.12.2016.
Délai d'exécution: 6 mois.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: villa Montépiano
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 249-457078 (2016-12-22)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕