Relance de l'opération de construction neuve de 20 logements sociaux et 1 crèche au 18bis-22 rue Dénoyez 75020 Paris

SIEMP

Le marché, au sens de l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics, est passé en application des articles 25 I 1° et 66 à 68 du décret no 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il s'agit d'un appel d'offres ouvert.
Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché public ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois: 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements; 2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
La présente procédure fait suite à une déclaration sans suite.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-01-16. L'appel d'offres a été publié le 2016-11-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Rabot Dutilleul Construction

Qui ?

• SIEMP

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-11-29	Avis de marché
2017-05-23	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-11-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Numéro de référence: 16ft-0262-T
Brève description:

Le marché, au sens de l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics, est passé en application des articles 25 I 1° et 66 à 68 du décret no 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il s'agit d'un appel d'offres ouvert. Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché public ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois: 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements; 2° En qualité de membres de plusieurs groupements. La présente procédure fait suite à une déclaration sans suite.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre en béton 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Siemp
Adresse postale: 29 boulevard Bourdon
Code postal: 75180
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: https://www.marches-publics.info 🌏
Courrier électronique: mc.delcambre@siemp.fr 📧
Téléphone: +33 142772020 📞
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-11-29 📅
Date limite de soumission: 2017-01-16 📅
Date de publication: 2016-12-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 232-422380
Numéro JO-S: 232
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur https://www.marches-publics.info 1/ Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site https://www.marches-publics.info 2/la présente consultation donne lieu à une visite OBLIGATOIRE de site par l'entreprise qui répond à l'offre. Les modalités d'accès au site seront données par Constance Meurisse (01.49.96.75.54 ou c.meurisse@siemp.fr).3/ La valeur technique et environnementale de l'offre est appréciée globalement au travers des modalités de mise en oeuvre suivantes: la méthodologie de réalisation des travaux, la démarche développement durable et chantier propre, le planning prévisionnel détaillé, les installations de chantier (pour ce dernier point, uniquement pour le lot A).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché public ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois: 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements; 2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

La présente procédure fait suite à une déclaration sans suite.

Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 3
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 3
Informations sur les lots:

Lots a, b et C.

Le délai d'exécution maximum Tce est de 21 mois dont 3 mois de préparation.

Intitulé du lot: Clos couvert y compris serrurerie et Vrd
Numéro du lot: A
Brève description: Le délai d'exécution maximum, pour le lot A est 18 mois + 3 mois de préparation.
Durée de l'accord: 21 mois
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché de travaux, un marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence préalable ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Modifications envisagées: clause de variation de prix (prix révisable).

Intitulé du lot: Lots techniques
Numéro du lot: B
Brève description: Le délai d'exécution maximum, pour le lot B est 15 mois + 3 mois de préparation.
Durée de l'accord: 18 mois
Intitulé du lot: Lots architecturaux
Numéro du lot: C
Brève description: Le délai d'exécution maximum, pour le lot C est 10 mois + 3 mois de préparation.
Durée de l'accord: 13 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Une traduction en français est exigée si des documents sont rédigés dans une autre langue et remis par le candidat en application du présent article (sauf pour le Dume pour lequel une rédaction en français est exigée).

— une lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses cotraitants (ou un formulaire Dc1 ou un Document Unique de Marché Européen en français ou tout document équivalent) complétée, contenant la déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance du 23.7.2015-899 relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

— Inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers datant de moins de 3 mois.

Situation économique et financière:

— une déclaration du candidat Dc2 (ou équivalent), dans laquelle le candidat s'identifie, et précise la personne ayant le pouvoir de l'engager (pour chaque membre du groupement le cas échéant) intégrant la déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;

— la preuve d'une assurance des risques professionnels inhérents aux prestations qui constituent l'objet du marché en cours de validité;

Capacité technique et professionnelle:

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années

— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat: Le marché prévoit une clause d'insertion professionnelle.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 7 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-01-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique et environnementale de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 56208612400038
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Retraits Des Dce Newworks Bourse
Adresse postale: 111-115 rue Réaumur
Code postal: 75003
Téléphone: +33 170372434 📞
Courrier électronique: production@newworks.com 📧
Pays: Paris 🏙️
Nom du pouvoir adjudicateur: siemp: Direction juridique et marchés
Adresse postale: 29, bd Bourdon
Téléphone: +33 149962554 📞
Fax: +33 149962402 📠

Référence
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur https://www.marches-publics.info

1/ Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site https://www.marches-publics.info 2/la présente consultation donne lieu à une visite OBLIGATOIRE de site par l'entreprise qui répond à l'offre. Les modalités d'accès au site seront données par Constance Meurisse (01.49.96.75.54 ou c.meurisse@siemp.fr).3/ La valeur technique et environnementale de l'offre est appréciée globalement au travers des modalités de mise en oeuvre suivantes: la méthodologie de réalisation des travaux, la démarche développement durable et chantier propre, le planning prévisionnel détaillé, les installations de chantier (pour ce dernier point, uniquement pour le lot A).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 4 bd du Palais
Commune postale: Paris Rp
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 232-422380 (2016-11-29)

Avis d'attribution de marché (2017-05-23)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction neuve de 20 logements sociaux et 1 crèche au 18bis-22 rue Dénoyez à Paris 20

Valeur totale du marché: 4997197.80 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Elogie-SIEMP
Contact
Adresse Internet: http://elogie-siemp.paris/ 🌏
Courrier électronique: appel.offres@siemp.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-23 📅
Date de publication: 2017-05-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 100-197809
Se réfère à l'avis: 2016/S 232-422380
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires

Offre globalisée pour les lots A B C. Le montant offre globalisée: 4 997 197,80 EUR HT. Le contrat est consultable, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur demande écrite adressée à Elogie-Siemp (Direction DMO), à l'adresse appel.offres@siemp.fr jusqu'au 31.5.2017, et à compter du 6.6.2017: appel.offres@elogie-siemp.paris

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot A B C
Numéro du lot: Abc
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché de travaux, un marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence préalable ayant pour objet la réalisation de prestations. Modifications envisagées: clause de variation de prix (prix révisable).

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique et environnementale de l'offre

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-04-21 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Logements sociaux
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.maximilien.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Offre globalisée pour les lots A B C.

Le montant offre globalisée: 4 997 197,80 EUR HT.

Le contrat est consultable, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur demande écrite adressée à Elogie-Siemp (Direction DMO), à l'adresse appel.offres@siemp.fr jusqu'au 31.5.2017, et à compter du 6.6.2017: appel.offres@elogie-siemp.paris

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Paris
Source: OJS 2017/S 100-197809 (2017-05-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)