Réhabilitation de 36 logements et 2 locaux d'activités au 10-12 rue de Londres à Paris 9ème

SIEMP

Appel d'offres ouvert passé en application de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 et des articles 7 et 29 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005.
— immeuble R+7
— 2 032,70 mètres carrés de surface utile.
Le délai d'exécution est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (période de préparation du chantier de 3 mois comprise).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-05-20. L'appel d'offres a été publié le 2016-03-30.

Qui ?

• SIEMP

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction › Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-03-30	Avis de marché

Avis de marché (2016-03-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Siemp
Adresse postale: 29 boulevard Bourdon
Code postal: 75180
Commune postale: Paris
Contact
Téléphone: +33 142772020 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-30 📅
Date limite de soumission: 2016-05-20 📅
Date de publication: 2016-04-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 065-111896
Numéro JO-S: 65
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Renseignements administratifs: SIEMP, Mme DELCAMBRE, 29, bd Bourdon 75180 Pariscedex 04 tél: 0149962554 renseignements techniques: siemp, m. Patrignani, 29, bd Bourdon 75180 Pariscedex 04 tél: 0149967646 unité monétaire utilisée, l'euro.le dossier de consultation est téléchargeable sur le site https://www.marches.publics.info. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.3.2016.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Appel d'offres ouvert passé en application de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 et des articles 7 et 29 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005.

— immeuble R+7

— 2 032,70 mètres carrés de surface utile.

Le délai d'exécution est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (période de préparation du chantier de 3 mois comprise).

Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 16FT-0243-R

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Sont seulement autorisés à concourir les entreprises générales et les groupements d'entreprises conjoints.

Les candidatures des entreprises seront sélectionnées conformément à l'article 23 du décret no2005-1742 du 30 décembre 2005, après analyse de l'ensemble des documents dont la communication est demandée aux articles 17 et 18 dudit décret et au présent avis:

— Lettre de candidature et déclaration sur l'honneur signées indiquant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdictions de soumissionner mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 ou formulaire Dc1 (version 08/2014);

— Copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;

— Attestations d'assurances (responsabilité civile, décennale) en cours de validité;

— Attestations fiscales et sociales en cours de validité ou formulaire Noti2;

— Extrait Kbis datant de moins de 3 mois;

Situation économique et financière:

Chiffres d'affaires réalisés sur les 3 dernières années ou formulaire Dc2 (version 09/2010) ;.

Capacité technique et professionnelle:

Effectifs et matériels ou formulaire Dc2 (version 09/2010);

Références de travaux similaires de moins de cinq ans, qualifications professionnelles et compétences en matière de qualité environnementale ou formulaire Dc2 (version 09/2010).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir CCAP.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le délai maximum de paiement est de 40 jours à compter de la validation par le maître d'oeuvre de la situation qui doit être adressée à la maîtrise d'ouvrage en parallèle, étant précisé que le délai ne pourra être supérieur à 60 jours à compter de l'émission de la facture.

Procédure
Période de validité de l'offre: 210 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique et environnementale de l'offre appréciée à travers le mémoire technique, et notamment les points suivants: — les installations de chantier (15 %) — le planning prévisionnel détaillé (15 %) — la méthodologie de réalisation des travaux de réhabilitation et de reprise de structure, en intégrant les contraintes du site (avoisinants, concessionnaires) (20 %) — la méthodologie de réalisation des travaux de surélévation, en intégrant les dispositions prises pour protéger la partie d'immeuble réhabilitée (20 %) — la transmission des fiches techniques des principaux matériaux du clos et couvert (bardage, sur toiture, couverture, menuiseries extérieures et étanchéité) (15 %) — la démarche développement durable et chantier propre (15 %) % (60)
2. Le prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 56208612400038
Contact
Point de contact: Mme de Brem Valérie, directrice générale
Nom: newworks
Adresse postale: 111-115 rue Réaumur
Code postal: 75003
Téléphone: +33 170372434 📞
Nom: siemp: Direction juridique et marchés
Adresse postale: 29, bd Bourdon Cedex 04

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 16FT-0243-R
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info

Renseignements administratifs:

SIEMP, Mme DELCAMBRE, 29, bd Bourdon

75180 Pariscedex 04

tél: 0149962554

renseignements techniques:

siemp, m. Patrignani, 29, bd Bourdon

tél: 0149967646

unité monétaire utilisée, l'euro.le dossier de consultation est téléchargeable sur le site https://www.marches.publics.info.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.3.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 4, bd du Palais
Commune postale: Paris Rp
Code postal: 75055
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 065-111896 (2016-03-30)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)