Réalisation et installation d'ouvrages électriques relevant des courants forts et faibles dans les bâtiments de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances

Ministères économiques et financiers

Travaux de réalisation et d'installation d'ouvrages électriques relevant des courants forts et courants faibles informatiques et téléphoniques pour des opérations de petite et moyenne importance, dans les bâtiments de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-12-08. L'appel d'offres a été publié le 2016-11-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ministères économiques et financiers

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-11-08	Avis de marché
2017-04-20	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-11-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installations électriques
Numéro de référence: AOO_courants_forts-faibles_2016
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installations électriques 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'équipement électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️
Ile-de-France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ministères économiques et financiers
Adresse postale: 139 rue de Bercy
Code postal: 75572
Commune postale: Paris Cedex 12
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: valerie.laudicina@finances.gouv.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-11-08 📅
Date limite de soumission: 2016-12-08 📅
Date de publication: 2016-11-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 218-396120
Numéro JO-S: 218
Informations complémentaires
Le lot 1 est exclusif de tout autre lot.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 8 200 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 3
Informations sur les lots:

Lot nº 1: travaux d'électricité relatifs aux installations de sûreté de l'ensemble des sites: lot exclusif de tout autre lot — lot nº 2: travaux d'électricité sur les sites gérés par le SEM Grand Bercy: lot exclusif de tout autre lot — conditions de limitation du nombre de lots pouvant être attribué à une même entreprise: 3 (hors lots 1 et 2) cf. paragraphe VI.3 du présent document.

Intitulé du lot: Travaux d'électricité relatifs aux installations de sûreté de l'ensemble des sites
Numéro du lot: 1
Brève description:

Travaux d'électricité relatifs aux installations de sûreté de l'ensemble des sites.

Valeur estimée hors TVA: 1 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 48 mois
Informations complémentaires: Le lot 1 est exclusif de tout autre lot.
Intitulé du lot: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance (SEM) Grand Bercy
Numéro du lot: 2
Brève description:

Travaux d'électricité sur les sites gérés par le Service exploitation maintenance (SEM) Grand Bercy.

Valeur estimée hors TVA: 3 200 000 EUR 💰
Informations complémentaires: Le lot nº 2 est exclusif de tout autre lot.
Intitulé du lot: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance (SEM) Paris Seine
Numéro du lot: 3
Brève description:

Travaux d'électricité sur les sites gérés par le Service exploitation maintenance (SEM) Paris Seine.

Intitulé du lot: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le Service d'exploitation maintenance (SEM) Paris Sud
Numéro du lot: 4
Brève description:

Travaux d'électricité sur les sites gérés par le Service d'exploitation maintenance (SEM) Paris Sud.

Intitulé du lot: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance (SEM) Paris Est
Numéro du lot: 5
Brève description:

Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance (SEM) Paris Est.

Intitulé du lot: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le Service d'exploitation maintenance (Sem) Grand Est
Numéro du lot: 6
Brève description:

Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service d'exploitation maintenance (SEM) Grand Est.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière: Cf. Article 6.5 du règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Cf. Article 6.5 du règlement de la consultation.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

L'administration se libère des sommes dues au titre du marché par virements effectués par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel au compte désigné par le titulaire. Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions des articles 115 à 121 du décret 2016-360 du 25.3.2016 et selon les dispositions du décret 2013-269 du 29.3.2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours. Le financement de l'opération est assuré par le budget de l'État. Une avance est accordée selon l'article 110 du décret 2016-360 du 25.3.2016, sauf refus exprimé par le titulaire dans l'acte d'engagement. Son remboursement s'effectue selon les modalités prévues à l'article 111 du même décret.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-12-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Pondération du prix: 55

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Valérie Laudicina
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Méthode de notation des offres:

Critère technique (45 points), répartis de la façon suivante:

a/ organisation mise en place pour l'exécution des travaux (8 points);

b/ caractéristique des matériaux et des équipements (11 points);

c/ moyens humains (8 points);

d/ procédure ou démarche qualité (8 points);

e/ démarche éco-environnementale (10 points).

Critère prix (55 points):

Le jugement des offres retenues se fait à partir de l'analyse des prix unitaires figurant sur les bordereaux de prix unitaires (1 BPU par lot).

clause obligatoire d'insertion par l'activité économique:

En application de l'article 38 de l'ordonnance du 23.7.2015, l'exécution du marché public comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause est applicable au lot 2 uniquement.

Conditions de limitation du nombre de lots pouvant être attribué à une même entreprise:

Les lots 1 et 2 sont exclusifs.

Concernant les lots 3, 4, 5 et 6, le nombre maximum de lots attribuables à une même entreprise est limité à 3.

Méthode d'attribution des lots:

1/ Si l'entreprise est classée première sur le lot 2 et classée première sur un ou plusieurs autres lots, seul le lot 2 lui est attribuée.

2/ si l'entreprise est classée première sur le lot 1 et classée première sur un ou plusieurs autres lots (exclusion faite du lot 2), seul le lot 1 lui est attribué.

3/ Pour les lots 3,4,5 et 6 (exclusion faite des lots 1 et 2): si l'entreprise est classée première sur plus de trois de ces lots, il lui est attribuée les 3 lots pour lesquels l'écart de notation avec la société arrivée deuxième est le plus grand. En cas d'écarts strictement identiques, l'attribution des lots à l'entreprise arrivée première, se fait dans l'ordre de numérotation des lots de 3 à 6.

Information importante:

Au terme de l'analyse des offres et afin d'affiner la notation de la valeur technique, ils est prévu l'audition des trois candidats par lot ressortant comme les mieux-disants.

Il ne s'agit en aucun cas d'une négociation et ces auditions ne pourront conduire à aucune modification des offres techniques et financières.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.ta-parisjuradm.fr/paris 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 218-396120 (2016-11-08)

Avis d'attribution de marché (2017-04-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 8 200 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-20 📅
Date de publication: 2017-04-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 079-151823
Se réfère à l'avis: 2016/S 218-396120
Numéro JO-S: 79

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance (SEM)…

… Grand Bercy.

… Paris Seine.

Intitulé du lot: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service d'exploitation maintenance (SEM) Paris Sud
Brève description:

Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service d'exploitation maintenance (SEM) Paris Sud.

Intitulé du lot: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service d'exploitation maintenance (SEM) Grand Est

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-04-18 📅
2017-04-14 📅
Source: OJS 2017/S 079-151823 (2017-04-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Travaux de câblage et d'installations électriques (>20)

Travaux d'installations électriques (>20)
Travaux de câblage électrique (7)