Rd 98 — commune de Gassin — pr 57+930 à Pr 58+240 — aménagement d'un carrefour giratoire aux marines de Gassin et de Cogolin

Conseil général du Var

La présente consultation concerne la prestation suivante:
— rd98 — pr 57+930 à 58+240 — aménagement d'un carrefour giratoire aux Marines de Gassin et de Cogolin.
L'aménagement paysager du carrefour giratoire fera l'objet d'une autre consultation.
A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront en novembre 2016.
Le financement de la prestation est assuré partiellement par le budget départemental, les communes de Gassin et de Cogolin participent au plan de financement de l'aménagement chacune à hauteur de 200 000 EUR HT.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-08-01. L'appel d'offres a été publié le 2016-06-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Colas Midi-Méditerranée

Qui ?

• Conseil général du Var

Qu'est-ce que c'est ?

• Matériaux enrobés › Matériaux routiers enrobés
• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers

Où ?

• Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-06-28	Avis de marché
2017-01-12	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-06-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 16s0034
Brève description:

La présente consultation concerne la prestation suivante: — rd98 — pr 57+930 à 58+240 — aménagement d'un carrefour giratoire aux Marines de Gassin et de Cogolin. L'aménagement paysager du carrefour giratoire fera l'objet d'une autre consultation. A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront en novembre 2016. Le financement de la prestation est assuré partiellement par le budget départemental, les communes de Gassin et de Cogolin participent au plan de financement de l'aménagement chacune à hauteur de 200 000 EUR HT.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Matériaux routiers enrobés 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: Direction des marchés, 390 avenue des Lices — CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://www.var.fr 🌏
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr 📧
URL des documents: http://www.var.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-06-28 📅
Date limite de soumission: 2016-08-01 📅
Date de publication: 2016-07-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 126-224656
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr Le délai de la période de préparation des travaux est de 1 mois à compter de l'ordre de Service prescrivant de le commencer. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux. Complément critères de jugement des offres: Le maintien de la capacité circulatoire sera apprécié au vu du mémoire technique fourni par le candidat et sera noté sur 25 points se décomposant comme suit. — établissement du planning prévisionnel très détaillé des travaux, son phasage et les différents enchaînements des taches qui lui sont associés, noté sur 5 points, — indication des moyens matériels et personnels affectés pour les principaux postes d'activités, noté sur 5 points, — définition des zones d'installation de chantier, noté sur 5 points, — note sur la méthodologie de phasage et d'exécution des travaux, noté sur 5 points, — des mesures d'exploitation sous chantier envisagées, noté sur 5 points.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne la prestation suivante:

— rd98 — pr 57+930 à 58+240 — aménagement d'un carrefour giratoire aux Marines de Gassin et de Cogolin.

L'aménagement paysager du carrefour giratoire fera l'objet d'une autre consultation.

A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront en novembre 2016.

Le financement de la prestation est assuré partiellement par le budget départemental, les communes de Gassin et de Cogolin participent au plan de financement de l'aménagement chacune à hauteur de 200 000 EUR HT.

Valeur totale estimée: 1 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 1 EUR 💰
Durée de l'accord: 4 mois
Description des options:

Selon les évolutions réglementaires, les modalités de paiement pourront être adaptées. Elles seront notifiées par ordre de service.

Prestations similaires: 30 I 7° du décret.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature (imprimé Dc1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants.

Justifications à produire par les entreprises candidates soit en tant qu'entreprise générale soit en tant que membre d'un groupement:

La copie des décisions de justice prononcées, lorsque une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire a été ouverte.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, sur les 3 derniers exercices.

Dans le cadre du justificatif à produire mentionné ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent.

Capacité technique et professionnelle:

Une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Dans le cadre des justificatifs à produire mentionnés ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2016-08-03 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Maintien de la Circulation
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de coût: Prix
Pondération du coût: 75

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.var.fr 🌏
URL des documents: http://www.var.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Var: direction des marchés — bureau 124
Adresse postale: aaf. 16s0034 — rd 98 — Gassin — ne pas ouvrir, 390 avenue des Lices, CS 41303
Pays: Var 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.var.fr

Le délai de la période de préparation des travaux est de 1 mois à compter de l'ordre de Service prescrivant de le commencer. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux.

Complément critères de jugement des offres:

Le maintien de la capacité circulatoire sera apprécié au vu du mémoire technique fourni par le candidat et sera noté sur 25 points se décomposant comme suit.

— établissement du planning prévisionnel très détaillé des travaux, son phasage et les différents enchaînements des taches qui lui sont associés, noté sur 5 points,

— indication des moyens matériels et personnels affectés pour les principaux postes d'activités, noté sur 5 points,

— définition des zones d'installation de chantier, noté sur 5 points,

— note sur la méthodologie de phasage et d'exécution des travaux, noté sur 5 points,

— des mesures d'exploitation sous chantier envisagées, noté sur 5 points.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: mêmes coordonnées que ci-dessus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2016/S 126-224656 (2016-06-28)

Avis d'attribution de marché (2017-01-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne la prestation suivante: — RD98 — PR 57 + 930 à 58 + 240 — aménagement d'un carrefour giratoire aux Marines de Gassin et de Cogolin. L'aménagement paysager du carrefour giratoire fera l'objet d'une autre consultation. À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront en novembre 2016. Le financement de la prestation est assuré partiellement par le budget départemental, les communes de Gassin et de Cogolin participent au plan de financement de l'aménagement chacune à hauteur de 200 000 EUR HT.

Valeur totale du marché: 588 801 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction des marchés — 390 avenue des Lices — CS 41303

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-12 📅
Date de publication: 2017-01-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 010-014536
Se réfère à l'avis: 2016/S 126-224656
Numéro JO-S: 10
Informations complémentaires

Date de conclusion: 23.12.2016. Le marché est passé pour une durée de 5 mois incluant 1 mois pour la préparation. Modalités de consultation du contrat sur demande de RDV par fax à la direction des marchés au 04.83.95.78.78.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— RD98 — PR 57 + 930 à 58 + 240 — aménagement d'un carrefour giratoire aux Marines de Gassin et de Cogolin.

À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront en novembre 2016.

Description des options:

— selon les évolutions réglementaires, les modalités de paiement pourront être adaptées. Elles seront notifiées par ordre de service,

— prestations similaires: 30 I 7° du décret.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Maintien de la circulation

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-11-21 📅

Référence
Informations complémentaires

Date de conclusion: 23.12.2016.

Le marché est passé pour une durée de 5 mois incluant 1 mois pour la préparation.

Modalités de consultation du contrat sur demande de RDV par fax à la direction des marchés au 04.83.95.78.78.

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Source: OJS 2017/S 010-014536 (2017-01-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)