Prestations d'appui pour le centre de compétences national impression
EDF SA
Dans le cadre d'un futur appel d'offre, EDF souhaite confier à un prestataire externe les activités d'appui au nouveau centre de compétence national (CCN) Impression.
La prestation demandée doit pouvoir couvrir les activités suivantes:
A. Assurer l'ingénierie d'exploitation du domaine impression du Groupe EDF: Maîtrise du Cycle de Vie de la Chaine
— d'impression bureautique constituée des principaux constructeurs et maintien de son référentiel,
— d'impression industrielle sur le domaine COLOMBUS OM,
— de transfert des fichiers industriel sur le domaine CFT.
B. Étude de conception, développement en Windows PowerShell confirmé, déploiement, support d'expertise N3 des nouvelles solutions de la chaîne d'impression.
C. Intégration des nouveaux matériels retenus des principaux constructeurs.
La prestation devra se dérouler pour le compte et dans les locaux d'EDF SA à Marseille.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de la France Métropole et notamment en CNPE.
Le délai de réception des offres était de 2016-06-06. L'appel d'offres a été publié le 2016-05-19.
Qui ?- • EDF SA
- • Services de développement de logiciels utilitaires › Services de développement de logiciels utilitaires généraux, de compression et d'impression › Services de développement de logiciels utilitaires d'impression
- • Services de développement de logiciels divers et systèmes informatiques › Services de développement de logiciels d'impression
- • Services de programmation et de conseil en logiciels › Services de développement de logiciels personnalisés
- • Services informatiques › Services de gestion relatifs à l'informatique
- • Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui › Services d'assistance et de conseils informatiques
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2016-05-19 | Avis de marché |
| 2017-04-26 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2016-05-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Brève description:
“Dans le cadre d'un futur appel d'offre, EDF souhaite confier à un prestataire externe les activités d'appui au nouveau centre de compétence national (CCN)...”
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 📦
Code CPV supplémentaire: Services de développement de logiciels personnalisés 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Edf sa
Adresse postale: DAIT — tour EDF — 20 place de La Défense — La Défense 8
Code postal: 92050
Commune postale: Paris La Défense Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.edf.com 🌏
Courrier électronique: laurence.braganca@edf.fr 📧
Téléphone: +33 156652476 📞
Fax: +33 156650152 📠
URL des documents: https://pha.edf.com 🌏
URL pour la participation: https://pha.edf.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-19 📅
Date limite de soumission: 2016-06-06 📅
Date de publication: 2016-05-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 098-175328
Numéro JO-S: 98
Informations complémentaires
“Compte tenu que pour le moment, l'outil SIMPA oblige à mentionner une valeur en rubrique II.2.6 «Valeur estimée», celle-ci est renseignée à 1 EUR. Ce...”
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Dans le cadre d'un futur appel d'offre, EDF souhaite confier à un prestataire externe les activités d'appui au nouveau centre de compétence national (CCN)...”
Afficher plus
“La prestation demandée doit pouvoir couvrir les activités suivantes:”
“A. Assurer l'ingénierie d'exploitation du domaine impression du Groupe EDF: Maîtrise du Cycle de Vie de la Chaine”
“— d'impression bureautique constituée des principaux constructeurs et maintien de son référentiel,”
“— d'impression industrielle sur le domaine COLOMBUS OM,”
“— de transfert des fichiers industriel sur le domaine CFT.”
“B. Étude de conception, développement en Windows PowerShell confirmé, déploiement, support d'expertise N3 des nouvelles solutions de la chaîne d'impression.”
“C. Intégration des nouveaux matériels retenus des principaux constructeurs.”
“La prestation devra se dérouler pour le compte et dans les locaux d'EDF SA à Marseille.”
“Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de la France Métropole et notamment en CNPE.”
“Dans le cadre d'un futur appel d'offre, EDF souhaite confier à un prestataire unique les activités d'appui au nouveau centre de compétence national...”
Afficher plus
“La prestation demandée, objet de la présente pré-consultation, doit pouvoir couvrir les activités suivantes:”
“A. Assurer l'ingénierie d'exploitation du domaine impression du Groupe EDF:”
“Maîtrise du cycle de vie de la chaine d'impression bureautique constituée des principaux constructeurs et maintien de son référentiel.”
“Maîtrise du cycle de vie de la chaine d'impression industrielle sur le domaine Colombus OM: (http://www.macro4.com/en/product/columbus-output-management/)”
“Maîtrise du cycle de vie de la chaine de transfert des fichiers industriel sur le domaine CFT”
“B. Étude de conception, développement en Windows PowerShell confirmé, déploiement, support d'expertise N3 des nouvelles solutions de la chaîne d'impression...”
Afficher plus
“C. Intégration des nouveaux matériels retenus des principaux constructeurs. Cette activité décrite sera activée lors d'un comité mensuel.”
“La prestation devra se dérouler:”
“— pour le compte d'EDF,”
“— dans les locaux de EDF SA à Marseille: 2 boulevard Gabes — 13008 Marseille”
“— en jours et heures ouvrées.”
“La prestation pourra faire l'objet de déplacement sur tout le territoire de la France Métropole et notamment en CNPE (toutes zones hors zone contrôlée).”
Valeur estimée hors TVA: 1 EUR 💰
Durée de l'accord: 60 mois
Description des options:
“3 options d'une année chacune.”
Informations complémentaires:
“Compte tenu que pour le moment, l'outil SIMPA oblige à mentionner une valeur en rubrique II.2.6 «Valeur estimée», celle-ci est renseignée à 1 EUR. Ce...”
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“Locaux de EDF SA à Marseille: 2 boulevard Gabes — 13008 Marseille.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur datée et signée justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner...”
Afficher plus
Situation économique et financière:
“A1 CA annuel dans le monde en 2013 en MEUR — éliminatoire si inférieur à 1,8 MEUR”
“A2 CA annuel dans le monde en 2014 en MEUR — éliminatoire si inférieur à 1,8 MEUR”
“A3 CA annuel dans le monde en 2015 en MEUR — éliminatoire si inférieur à 1,8 MEUR”
“A4 CA annuel de la société avec EDF en 2013 en MEUR”
“A5 CA annuel de la société avec EDF en 2014 en MEUR”
“A6 CA annuel de la société avec EDF en 2015 en MEUR”
“A7 CA annuel de la société avec le groupe EDF en 2013 en MEUR”
“A8 CA annuel de la société avec le groupe EDF en 2014 en MEUR”
“A9 CA annuel de la société avec le groupe EDF en 2015 en MEUR”
“A10 Taux de dépendance de la société avec EDF en 2014”
“A11 Taux de dépendance de la société avec EDF en 2015”
“A12 Taux de dépendance de la société avec le groupe EDF en 2014”
“A13 Taux de dépendance de la société avec le groupe EDF en 2015”
“A14 Le candidat devra indiquer le taux de dépendance avec son plus gros client en France en 2014”
“A15 Nom du plus gros client en France en 2014”
“A16 Le candidat devra indiquer le taux de dépendance avec son plus gros client en France en 2015”
“A17 Nom du plus gros client en France en 2015”
“A18 Le candidat devra fournir les bilans et comptes de résultat des trois dernières années et justifier de la pérennité financière dans un dossier...”
Afficher plus
“A19 Le candidat indiquera quelles sont ses activités certifiées ISO (ou équivalent) ou en cours de certification (joindre les certificats ou attestations en...”
Afficher plus
“A20 Le candidat devra également décrire sa politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).”
Capacité technique et professionnelle:
“C1 Nombre d'effectifs de votre entreprise”
“C2 Nombre d'effectifs de votre entreprise disposant du profil «Expert Système d'Exploitation» dans le domaine «Impression bureautique dans l'environnement...”
Afficher plus
“C3 Nombre d'effectifs de votre entreprise disposant du profil «Chef de projet maitrise d'œuvre» avec au moins 3 ans d'expérience — éliminatoire si le nb est 0”
“C4 Nombre d'effectifs de votre entreprise disposant d'une expérience d'au moins 3 ans sur le domaine «Transfert de fichiers CFT»”
“C5 Nombre d'effectifs de votre entreprise disposant du profil «Expert Système d'Exploitation» dans le domaine «Impression Mainframe et gros systèmes dans...”
Afficher plus
“C6 Nombre d'effectifs de votre entreprise disposant du profil «Expert Système d'Exploitation» dans les domaines «Impression bureautique dans l'environnement...”
Afficher plus
“C7 Combien de ressources auront la Certification Microsoft Windows serveur 2008 et 2012 MCSA minimum? — éliminatoire si le nb est inférieur à 2”
“C8 «Combien de ressources seront potentiellement habilité H0B0M0.”
“Lors de la consultation et au démarrage de la prestation, il sera demandé un engagement d'avoir au moins 2 intervenants avec la certification H0B0M0.»”
“C9 Etes vous en capacité d'intervenir sur toute la France? — éliminatoire si la réponse est non”
“C10 Etes-vous en capacité de réaliser la prestation sur le site de Marseille? — éliminatoire si la réponse est non”
“C11 Etes-vous ou allez-vous être certifiés ITIL?”
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Paiement à 60 jours à compte de la date d'émission de la facture.”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“En cas de groupement d'entreprises attributaire du marché, l'un des membres du groupement représente ceux-ci auprès d'EDF et est solidaire des obligations...”
Afficher plus
“EDF accepte que chacun des autres membres du groupement ne soit engagé que pour les prestations qui lui seront attribuées (groupement «conjoint»).”
“Par ailleurs, un soumissionnaire qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au...”
Afficher plus
Procédure
Nombre minimum de candidats: 1
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Les fournisseurs qui seront invités à la consultation seront les fournisseurs invités à la RFI Rfx_025401:”
“— qui auront reçu au moins la moyenne des points sur les critères économiques, soit la note de 10/20,”
“— et qui n'auront pas eu de critère éliminatoire.”
Heure limite de réception des offres: 14:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 12 mois
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: DAIT — Mme Braganca Laurence
Adresse Internet: www.edf.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://pha.edf.com 🌏
URL des documents: https://pha.edf.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
“Les candidats sont invités à remettre tous les documents de réponse au présent avis de marché sur la plateforme électronique Portail Achats d'EDF...”
Afficher plus
“Pour tout renseignement concernant le Portail Achats, veuillez contacter le support Helpdesk d'Ivalua que vous pouvez joindre par téléphone au (+33) 1 84 77...”
Afficher plus
“Le détail des documents est accessible sur la demande d'information suivante: RFx_025401.”
“Pour accéder à cette demande d'information:”
“— connectez-vous sur https://pha.edf.com,”
“— sur la page d'accueil du site, cliquer sur «mes RFx» et sélectionner le RFx RFx_025401,”
“— lire et accepter l'accord de confidentialité afin d'avoir accès en visualisation au RFx”
“— sur l'onglet «accuser réception», cocher « je souhaite répondre» ou «je ne souhaite pas répondre»”
“— l'onglet «répondre» vous permettra d'apporter vos réponses à ce RFx.”
“Les candidats pourront poser leurs questions éventuelles sur la messagerie du portail achats pendant le délai de publication de l'avis de marché (ou RFx).”
“La consultation succédant à l'avis de marché se déroulera sur le portail achats.”
“Les candidats devront respecter rigoureusement la date et heure limite de remise des candidatures fixée à la section IV2.2. Aucun retard ne sera accepté.”
“EDF se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.”
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris Cedex 01
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Adresse Internet: http://www.ca-paris.justice.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris Cedex 01
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Adresse Internet: http://www.ca-paris.justice.fr 🌏
Source: OJS 2016/S 098-175328 (2016-05-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Brève description:
“Dans le cadre d'un futur appel d'offre, EDF souhaite confier à un prestataire externe les activités d'appui au nouveau centre de compétence national (CCN)...”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 📦
Code CPV supplémentaire: Services de développement de logiciels personnalisés 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Edf sa
Adresse postale: DAIT — tour EDF — 20 place de La Défense — La Défense 8
Code postal: 92050
Commune postale: Paris La Défense Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.edf.com 🌏
Courrier électronique: laurence.braganca@edf.fr 📧
Téléphone: +33 156652476 📞
Fax: +33 156650152 📠
URL des documents: https://pha.edf.com 🌏
URL pour la participation: https://pha.edf.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-19 📅
Date limite de soumission: 2016-06-06 📅
Date de publication: 2016-05-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 098-175328
Numéro JO-S: 98
Informations complémentaires
“Compte tenu que pour le moment, l'outil SIMPA oblige à mentionner une valeur en rubrique II.2.6 «Valeur estimée», celle-ci est renseignée à 1 EUR. Ce...”
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Dans le cadre d'un futur appel d'offre, EDF souhaite confier à un prestataire externe les activités d'appui au nouveau centre de compétence national (CCN)...”
“La prestation demandée doit pouvoir couvrir les activités suivantes:”
Afficher plus (21)
“A. Assurer l'ingénierie d'exploitation du domaine impression du Groupe EDF: Maîtrise du Cycle de Vie de la Chaine”
“— d'impression bureautique constituée des principaux constructeurs et maintien de son référentiel,”
“— d'impression industrielle sur le domaine COLOMBUS OM,”
“— de transfert des fichiers industriel sur le domaine CFT.”
“B. Étude de conception, développement en Windows PowerShell confirmé, déploiement, support d'expertise N3 des nouvelles solutions de la chaîne d'impression.”
“C. Intégration des nouveaux matériels retenus des principaux constructeurs.”
“La prestation devra se dérouler pour le compte et dans les locaux d'EDF SA à Marseille.”
“Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de la France Métropole et notamment en CNPE.”
“Dans le cadre d'un futur appel d'offre, EDF souhaite confier à un prestataire unique les activités d'appui au nouveau centre de compétence national...”
“La prestation demandée, objet de la présente pré-consultation, doit pouvoir couvrir les activités suivantes:”
“A. Assurer l'ingénierie d'exploitation du domaine impression du Groupe EDF:”
“Maîtrise du cycle de vie de la chaine d'impression bureautique constituée des principaux constructeurs et maintien de son référentiel.”
“Maîtrise du cycle de vie de la chaine d'impression industrielle sur le domaine Colombus OM: (http://www.macro4.com/en/product/columbus-output-management/)”
“Maîtrise du cycle de vie de la chaine de transfert des fichiers industriel sur le domaine CFT”
“B. Étude de conception, développement en Windows PowerShell confirmé, déploiement, support d'expertise N3 des nouvelles solutions de la chaîne d'impression...”
“C. Intégration des nouveaux matériels retenus des principaux constructeurs. Cette activité décrite sera activée lors d'un comité mensuel.”
“La prestation devra se dérouler:”
“— pour le compte d'EDF,”
“— dans les locaux de EDF SA à Marseille: 2 boulevard Gabes — 13008 Marseille”
“— en jours et heures ouvrées.”
“La prestation pourra faire l'objet de déplacement sur tout le territoire de la France Métropole et notamment en CNPE (toutes zones hors zone contrôlée).”
Durée de l'accord: 60 mois
Description des options:
“3 options d'une année chacune.”
Informations complémentaires:
“Compte tenu que pour le moment, l'outil SIMPA oblige à mentionner une valeur en rubrique II.2.6 «Valeur estimée», celle-ci est renseignée à 1 EUR. Ce...”
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“Locaux de EDF SA à Marseille: 2 boulevard Gabes — 13008 Marseille.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur datée et signée justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner...”
Situation économique et financière:
“A1 CA annuel dans le monde en 2013 en MEUR — éliminatoire si inférieur à 1,8 MEUR”
“A2 CA annuel dans le monde en 2014 en MEUR — éliminatoire si inférieur à 1,8 MEUR”
Afficher plus (18)
“A3 CA annuel dans le monde en 2015 en MEUR — éliminatoire si inférieur à 1,8 MEUR”
“A4 CA annuel de la société avec EDF en 2013 en MEUR”
“A5 CA annuel de la société avec EDF en 2014 en MEUR”
“A6 CA annuel de la société avec EDF en 2015 en MEUR”
“A7 CA annuel de la société avec le groupe EDF en 2013 en MEUR”
“A8 CA annuel de la société avec le groupe EDF en 2014 en MEUR”
“A9 CA annuel de la société avec le groupe EDF en 2015 en MEUR”
“A10 Taux de dépendance de la société avec EDF en 2014”
“A11 Taux de dépendance de la société avec EDF en 2015”
“A12 Taux de dépendance de la société avec le groupe EDF en 2014”
“A13 Taux de dépendance de la société avec le groupe EDF en 2015”
“A14 Le candidat devra indiquer le taux de dépendance avec son plus gros client en France en 2014”
“A15 Nom du plus gros client en France en 2014”
“A16 Le candidat devra indiquer le taux de dépendance avec son plus gros client en France en 2015”
“A17 Nom du plus gros client en France en 2015”
“A18 Le candidat devra fournir les bilans et comptes de résultat des trois dernières années et justifier de la pérennité financière dans un dossier...”
“A19 Le candidat indiquera quelles sont ses activités certifiées ISO (ou équivalent) ou en cours de certification (joindre les certificats ou attestations en...”
“A20 Le candidat devra également décrire sa politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).”
“C1 Nombre d'effectifs de votre entreprise”
“C2 Nombre d'effectifs de votre entreprise disposant du profil «Expert Système d'Exploitation» dans le domaine «Impression bureautique dans l'environnement...”
Afficher plus (10)
“C3 Nombre d'effectifs de votre entreprise disposant du profil «Chef de projet maitrise d'œuvre» avec au moins 3 ans d'expérience — éliminatoire si le nb est 0”
“C4 Nombre d'effectifs de votre entreprise disposant d'une expérience d'au moins 3 ans sur le domaine «Transfert de fichiers CFT»”
“C5 Nombre d'effectifs de votre entreprise disposant du profil «Expert Système d'Exploitation» dans le domaine «Impression Mainframe et gros systèmes dans...”
“C6 Nombre d'effectifs de votre entreprise disposant du profil «Expert Système d'Exploitation» dans les domaines «Impression bureautique dans l'environnement...”
“C7 Combien de ressources auront la Certification Microsoft Windows serveur 2008 et 2012 MCSA minimum? — éliminatoire si le nb est inférieur à 2”
“C8 «Combien de ressources seront potentiellement habilité H0B0M0.”
“Lors de la consultation et au démarrage de la prestation, il sera demandé un engagement d'avoir au moins 2 intervenants avec la certification H0B0M0.»”
“C9 Etes vous en capacité d'intervenir sur toute la France? — éliminatoire si la réponse est non”
“C10 Etes-vous en capacité de réaliser la prestation sur le site de Marseille? — éliminatoire si la réponse est non”
“C11 Etes-vous ou allez-vous être certifiés ITIL?”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Paiement à 60 jours à compte de la date d'émission de la facture.”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“En cas de groupement d'entreprises attributaire du marché, l'un des membres du groupement représente ceux-ci auprès d'EDF et est solidaire des obligations...”
“EDF accepte que chacun des autres membres du groupement ne soit engagé que pour les prestations qui lui seront attribuées (groupement «conjoint»).”
Afficher plus (1)
“Par ailleurs, un soumissionnaire qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au...”
Procédure
Nombre minimum de candidats: 1
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Les fournisseurs qui seront invités à la consultation seront les fournisseurs invités à la RFI Rfx_025401:”
“— qui auront reçu au moins la moyenne des points sur les critères économiques, soit la note de 10/20,”
Afficher plus (1)
“— et qui n'auront pas eu de critère éliminatoire.”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 12 mois
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: DAIT — Mme Braganca Laurence
Adresse Internet: www.edf.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://pha.edf.com 🌏
URL des documents: https://pha.edf.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
“Les candidats sont invités à remettre tous les documents de réponse au présent avis de marché sur la plateforme électronique Portail Achats d'EDF...”
“Pour tout renseignement concernant le Portail Achats, veuillez contacter le support Helpdesk d'Ivalua que vous pouvez joindre par téléphone au (+33) 1 84 77...”
Afficher plus (11)
“Le détail des documents est accessible sur la demande d'information suivante: RFx_025401.”
“Pour accéder à cette demande d'information:”
“— connectez-vous sur https://pha.edf.com,”
“— sur la page d'accueil du site, cliquer sur «mes RFx» et sélectionner le RFx RFx_025401,”
“— lire et accepter l'accord de confidentialité afin d'avoir accès en visualisation au RFx”
“— sur l'onglet «accuser réception», cocher « je souhaite répondre» ou «je ne souhaite pas répondre»”
“— l'onglet «répondre» vous permettra d'apporter vos réponses à ce RFx.”
“Les candidats pourront poser leurs questions éventuelles sur la messagerie du portail achats pendant le délai de publication de l'avis de marché (ou RFx).”
“La consultation succédant à l'avis de marché se déroulera sur le portail achats.”
“Les candidats devront respecter rigoureusement la date et heure limite de remise des candidatures fixée à la section IV2.2. Aucun retard ne sera accepté.”
“EDF se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.”
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris Cedex 01
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Adresse Internet: http://www.ca-paris.justice.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris Cedex 01
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Adresse Internet: http://www.ca-paris.justice.fr 🌏
Source: OJS 2016/S 098-175328 (2016-05-19)
Avis d'attribution de marché (2017-04-26)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: C4026T3510
Brève description:
“La prestation demandée doit pouvoir couvrir les activités suivantes: A. Assurer l'ingénierie d'exploitation du domaine impression du Groupe EDF: maîtrise...”
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: DAIT — tour EDF — 20 place de la Défense — La Défense 8
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-26 📅
Date de publication: 2017-04-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 083-161773
Se réfère à l'avis: 2016/S 098-175328
Numéro JO-S: 83
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“A. Assurer l'ingénierie d'exploitation du domaine impression du Groupe EDF: maîtrise du cycle de vie de la chaine”
“— d'impression industrielle sur le domaine Colombus OM,”
“Maîtrise du cycle de vie de la chaine d'impression industrielle sur le domaine Colombus OM.”
“Maîtrise du cycle de vie de la chaine de transfert des fichiers industriel sur le domaine CFT.”
“C. Intégration des nouveaux matériels retenus des principaux constructeurs. Cette activité décrite sera activée lors d'un comité mensuel”
Description des options:
“3 options de durée de 12 mois chacune.”
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-02-27 📅
Source: OJS 2017/S 083-161773 (2017-04-26)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: C4026T3510
Brève description:
“La prestation demandée doit pouvoir couvrir les activités suivantes: A. Assurer l'ingénierie d'exploitation du domaine impression du Groupe EDF: maîtrise...”
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: DAIT — tour EDF — 20 place de la Défense — La Défense 8
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-26 📅
Date de publication: 2017-04-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 083-161773
Se réfère à l'avis: 2016/S 098-175328
Numéro JO-S: 83
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“A. Assurer l'ingénierie d'exploitation du domaine impression du Groupe EDF: maîtrise du cycle de vie de la chaine”
“— d'impression industrielle sur le domaine Colombus OM,”
Afficher plus (3)
“Maîtrise du cycle de vie de la chaine d'impression industrielle sur le domaine Colombus OM.”
“Maîtrise du cycle de vie de la chaine de transfert des fichiers industriel sur le domaine CFT.”
“C. Intégration des nouveaux matériels retenus des principaux constructeurs. Cette activité décrite sera activée lors d'un comité mensuel”
“3 options de durée de 12 mois chacune.”
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-02-27 📅
Source: OJS 2017/S 083-161773 (2017-04-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui (>20 nouveaux marchés)
- Services de conseil en matériel informatique (1)
- Services de programmation et de conseil en logiciels (>20)
- Services de commutation de données (>20)
- Services internet (14)
- Services informatiques (20)
- Services d'assistance et de conseils informatiques (>20)
- Services de réseaux informatiques (6)
- Services d'audit informatique et services d'essai informatique (2)
- Services de secours informatique et services informatiques de conversion de catalogues