Port de Boulogne-sur-Mer — calais site de Boulogne-sur-Mer réhabilitation de la digue Carnot
Région Nord-Pas-de-Calais — Picardie
La présente consultation ne comporte pas de lots. Elle est décomposée en une tranche ferme et deux tranches optionnelles :Tr. Ferme: Rechargement de la branche de mer et remise en état de la risberme (délai d'exécution: 14 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée)tr. Optionnelle 1: Rechargement de la branche de terre et réparation des cavités de la muraille (délai d'exécution:8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service Tr. Optionnelle 2: Reconstruction au droit des cavités de la plateforme supérieure de la digue (délai d'exécution:6 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service. En cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 22 mois. Nota: Il est fixé une seule période de préparation (quel que soit le nombre de tranches).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2016-08-05. L'appel d'offres a été publié le 2016-06-23.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2016-06-23 | Avis de marché |
| 2017-01-30 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2016-06-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages maritimes
Numéro de référence: 2016.005
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages maritimes 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages maritimes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Pas-de-Calais 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Nord-Pas-de-Calais — Picardie
Adresse postale: Siège de région, 151 avenue du Président Hoover
Code postal: 59555
Commune postale: Lille
Contact
Adresse Internet: http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr 🌏
Courrier électronique: dematnpdc@nordpasdecalaispicardie.fr 📧
URL des documents: http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-06-23 📅
Date limite de soumission: 2016-08-05 📅
Date de publication: 2016-06-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 122-218125
Numéro JO-S: 122
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: Unique
Brève description:
Valeur estimée hors TVA: 11 595 990 EUR 💰
Durée de l'accord: 28 mois
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Boulogne-Sur-Mer.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-08-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique jugée sur la base du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Sous critère no 1: Adéquation des moyens et méthodes prévus pour la réalisation des travaux avec les contraintes du site
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Sous critère no 2: Pertinence de l'organisation proposée pour l'exécution des travaux et du planning détaillé correspondant
Sous critère no3: Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre pour la gestion des intempéries de chantier
Sous critère no4: : Performance des moyens et méthodes prévus pour le transport et la pose de blocs de la carapace sur branche de mer et branche de terre
Performances en matière de protection de l'environnement jugées sur la base du mémoire environnemental
Pondération du prix: 50
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: À l'attention de M. le président
URL des documents: http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr 🌏
Commune postale: Lille Cedex
Point de contact: Direction des achats et de la commande publique
Pays: Pas-de-Calais 🏙️
Adresse postale: Bureau des remises des offres, siège de région, 151 avenue du Président Hoover (accès parking visiteurs) du lundi au vendredi de 9-12:00 et 14-17:00. Ou région Nord-Pas-de-Calais/Picardie direction de la commande publique au 11/15 mail Albert 1er pour les envois postaux et au 43 mail Albert 1er pour les remises contre récépissé BP 2616, 80026 Amiens, Cedex 1 Du lundi au vendredi de 9-12:00 et 14-17:00
Point de contact: À l'attention de Gérald Arbeltier
Pays: Nord-Pas de Calais 🏙️
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 320631347 📠
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 122-218125 (2016-06-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages maritimes
Numéro de référence: 2016.005
Brève description:
La présente consultation ne comporte pas de lots. Elle est décomposée en une tranche ferme et deux tranches optionnelles :Tr. Ferme: Rechargement de la branche de mer et remise en état de la risberme (délai d'exécution: 14 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée)tr. Optionnelle 1: Rechargement de la branche de terre et réparation des cavités de la muraille (délai d'exécution:8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service Tr. Optionnelle 2: Reconstruction au droit des cavités de la plateforme supérieure de la digue (délai d'exécution:6 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service. En cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 22 mois. Nota: Il est fixé une seule période de préparation (quel que soit le nombre de tranches).
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages maritimes 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages maritimes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Pas-de-Calais 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Nord-Pas-de-Calais — Picardie
Adresse postale: Siège de région, 151 avenue du Président Hoover
Code postal: 59555
Commune postale: Lille
Contact
Adresse Internet: http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr 🌏
Courrier électronique: dematnpdc@nordpasdecalaispicardie.fr 📧
URL des documents: http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-06-23 📅
Date limite de soumission: 2016-08-05 📅
Date de publication: 2016-06-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 122-218125
Numéro JO-S: 122
Informations complémentaires
En cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 22 mois. Nota: Il est fixé 1 seule période de préparation (quel que soit le nombre de tranches affermies), d'1 durée de 2 mois, non comprise dans les délais d'exécution des travaux. La période de préparation part à compter de la date fixée par ordre de service.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: Unique
Brève description:
La présente consultation ne comporte pas de lots. Elle est décomposée en 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles. Tr. Ferme (Tf): Rechargement de la branche de mer et remise en état de la risberme. Tr. Optionnelle 1 (To1): Rechargement de la branche de terre et réparation des cavités de la muraille.tr. Optionnelle 2 (To2): Reconstruction au droit des cavités de la plateforme supérieure de la digue.
Afficher plus
Tf: délai d'exécution 14 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.to1: délai d'exécution 8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service. T02: délai d'exécution 6 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Afficher plus
Durée de l'accord: 28 mois
Description des options:
Tranche optionnelle 1: Rechargement de la branche de terre et réparation des cavités de la muraille. Tranche optionnelle 2: Reconstruction au droit des cavités de la plateforme supérieure de la digue.
Informations complémentaires:
En cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 22 mois. Nota: Il est fixé 1 seule période de préparation (quel que soit le nombre de tranches affermies), d'1 durée de 2 mois, non comprise dans les délais d'exécution des travaux. La période de préparation part à compter de la date fixée par ordre de service.
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution: Boulogne-Sur-Mer.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Afficher plus
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Afficher plus
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années .Une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de 5 ans seront également pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Conditions d'exécution du contrat:
L'exécution du marché comportera une action d'insertion par l'activité économique obligatoire.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-08-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique jugée sur la base du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Sous critère no 1: Adéquation des moyens et méthodes prévus pour la réalisation des travaux avec les contraintes du site
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Sous critère no 2: Pertinence de l'organisation proposée pour l'exécution des travaux et du planning détaillé correspondant
Sous critère no3: Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre pour la gestion des intempéries de chantier
Sous critère no4: : Performance des moyens et méthodes prévus pour le transport et la pose de blocs de la carapace sur branche de mer et branche de terre
Performances en matière de protection de l'environnement jugées sur la base du mémoire environnemental
Pondération du prix: 50
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: À l'attention de M. le président
URL des documents: http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr 🌏
Commune postale: Lille Cedex
Point de contact: Direction des achats et de la commande publique
Pays: Pas-de-Calais 🏙️
Adresse postale: Bureau des remises des offres, siège de région, 151 avenue du Président Hoover (accès parking visiteurs) du lundi au vendredi de 9-12:00 et 14-17:00. Ou région Nord-Pas-de-Calais/Picardie direction de la commande publique au 11/15 mail Albert 1er pour les envois postaux et au 43 mail Albert 1er pour les remises contre récépissé BP 2616, 80026 Amiens, Cedex 1 Du lundi au vendredi de 9-12:00 et 14-17:00
Point de contact: À l'attention de Gérald Arbeltier
Pays: Nord-Pas de Calais 🏙️
Référence
Informations complémentaires
La présente consultation est passée pour un marché unique et ne comporte pas de lot. Le décret no2016-360 du 25.3.2016 et l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relatifs aux marchés publics sont disponibles sur le site www.legifrance.gouv.fr .Marché non réservé — aucun document remis par le candidat ne sera restitué. Critères de sélection des candidatures: capacités professionnelles, techniques et financières. Le dossier de consultation pourra être téléchargé sur la plate-forme de dématérialisation de la Région dédiée aux marchés publics: http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr. Les offres devront parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, avec la mention: Ne pas ouvrir par le service courrier. : AOO 2016.005port de Boulogne-sur-Mer — calais site de Boulogne-sur-Mer réhabilitation de la digue Carnot. Les offres électroniques sont autorisées et les modalités de leur transmission sont reprises dans le règlement de la consultation. Renseignement(S) administratif(s): région Nord-Pas-de-Calais direction des achats et de la commande publique siège de région 151 avenue du Président Hoover 59555 Lille Cedex http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr Renseignement(S) technique(s) :région Nord-Pas-de-Calais direction de la mer, des ports et du littoral Boulogne S/Mer96, bd Gambetta62200 boulogne s/mer http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 320631347 📠
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 122-218125 (2016-06-23)
Avis d'attribution de marché (2017-01-30)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord-Pas-de-Calais 🏙️
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Hauts-de-France
Adresse postale: 151 avenue du Président Hoover
Contact
Adresse Internet: http://marchespublics.hautsdefrance.fr 🌏
Courrier électronique: balnpdc@hautsdefrance.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-30 📅
Date de publication: 2017-02-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 022-036857
Se réfère à l'avis: 2016/S 122-218125
Numéro JO-S: 22
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-01-23 📅
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire — lieu dit CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Source: OJS 2017/S 022-036857 (2017-01-30)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Port de Boulogne-sur-Mer — calais site de Boulogne-sur-Mer réhabilitation de la digue Carnot.
Valeur totale du marché: 5 995 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord-Pas-de-Calais 🏙️
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Hauts-de-France
Adresse postale: 151 avenue du Président Hoover
Contact
Adresse Internet: http://marchespublics.hautsdefrance.fr 🌏
Courrier électronique: balnpdc@hautsdefrance.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-30 📅
Date de publication: 2017-02-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 022-036857
Se réfère à l'avis: 2016/S 122-218125
Numéro JO-S: 22
Informations complémentaires
Le présent avis vaut publicité de la conclusion du ou des contrat(s). Conformément aux dispositions de la loi nº 78.753 du 17.7.1978 modifiée, le ou les contrat(s) pourront être communiqués sur simple demande adressée à la direction de l'achat publique ou consultés sur place sur rendez-vous.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
Tranche optionnelle 1: rechargement de la branche de terre et réparation des cavités de la muraille.
Tranche optionnelle 2: reconstruction au droit des cavités de la plateforme supérieure de la digue.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-01-23 📅
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire — lieu dit CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Les candidats évincés peuvent introduire:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
— recours pour excès de pouvoir prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA contre les clauses réglementaires du contrat et pouvant être exercé dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du marché est rendue publique CE 10.7.1996 Cayzeele,
Afficher plus
— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)