Palais des sports de beaulieu — travaux de réhabilitation et d'extension reconsultation des lots revetement sols sportifs 15a (parquets) et 15b (pvc)

Nantes Métropole

Palais des sports de beaulieu — travaux de réhabilitation et d'extension
La présente reconsultation porte sur le lot 15 scindé en 2: lots 15a et 15b et a pour objet à titre principal:

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-10-03. L'appel d'offres a été publié le 2016-09-02.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-09-02 Avis de marché
2017-02-02 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-09-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Revêtements de sol
Numéro de référence: 15CJ08
Brève description:
Palais des sports de beaulieu — travaux de réhabilitation et d'extension La présente reconsultation porte sur le lot 15 scindé en 2: lots 15a et 15b et a pour objet à titre principal:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Revêtements de sol 📦
Code CPV supplémentaire: Revêtements de sol 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loire-Atlantique 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Nantes Métropole
Adresse postale: Direction du bati PCAP 2 11 boulevard de Stalingrad
Commune postale: Nantes
Contact
Adresse Internet: http://www.nantes.fr 🌏
Courrier électronique: florent.guillemot@nantesmetropole.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-02 📅
Date limite de soumission: 2016-10-03 📅
Date de publication: 2016-09-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 172-308680
Se réfère à l'avis: 2016/S 033-052578
Numéro JO-S: 172
Informations complémentaires
Les travaux ont débuté au mois d'avril 2016. Le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase 1, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 27 mois à compter du mois d'avril 2016. Le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase 2, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempérie.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Palais des sports de beaulieu — travaux de réhabilitation et d'extension
La présente reconsultation porte sur le lot 15 scindé en 2: lots 15a et 15b et a pour objet à titre principal:
Valeur totale estimée: 650 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Revêtements sols sportifs parquets
Numéro du lot: 15a
Brève description: Revêtements sols sportifs parquets.
Durée de l'accord: 53 mois
Description des options:
Chaque candidat devra faire une proposition pour la prestation supplémentaire éventuelle suivante:
Lot 15a: revetements de sols sportifs parquets
rehabilitation: pse 1: Rénovation pour réutilisation du parquet sportif démontable de la salle 500.
Informations complémentaires:
Les travaux ont débuté au mois d'avril 2016. Le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase 1, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 27 mois à compter du mois d'avril 2016. Le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase 2, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempérie.
Afficher plus
Intitulé du lot: Revêtements sols sportifs PVC
Numéro du lot: 15b
Brève description: Revêtements sols sportifs PVC.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature (imprimé Dc1) que la candidature soit présentée à titre individuel ou en groupement.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (cadre D1 du document Dc2 à remplir si utilisation de ce document);
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire)
description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire)
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire).
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Les qualifications suivantes sont demandées dans le cadre de cette opération:
lot 15a — revêtement de sols sportifs (parquets):
4352: parquets de grande surface
lot 15b — revêtement de sols sportifs (Pvc):
6252: chapes
6223: revêtements résilients PVC (technique supérieure).

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-10-03 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
Adresse postale: 11 avenue Carnot
Commune postale: 44923 Nantes Cedex 9
Point de contact: service des marchés publics
Pays: Loire-Atlantique 🏙️
Adresse Internet: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
La transmission électronique des candidatures et des offres n'est pas obligatoire.
Adresse de consultation, de téléchargement et de réponse par voie électronique: https://marchespublics.nantesmetropole.fr
Cette consultation fait partie du dispositif « Marchés Publics Simplifiés » (mps) dans le cadre du programme « Dites-Le nous une fois ». Ce dispositif permet aux entreprises de répondre avec leur seul numéro de SIRET
Visite sur place préalable obligatoire à toute remise d'offre: il est précisé que les entreprises ayant déjà participé (et ayant signé le registre) aux visites lors des précédentes consultations, ne sont pas obligées de se présenter aux nouvelles visites organisées.
Afficher plus
les visites sur site ont lieu sur rendez-vous auprès de M. Didier BERNARDEAU au 02.40.41.98.08 ou M. Stéphane Richard au 02.40.41.67.95.
ces visites auront pour objectif de présenter les locaux du Palais des Sports de Beaulieu. Les questions évoquées lors de cette visite devront se faire par écrit comme le défini l'article 8.1 du présent document. Concernant les espaces extérieurs, les visites seront libres. Les candidats se verront remettre une attestation de visite qu'ils devront joindre à leur offre.
Afficher plus
attention: Le DCE mis à disposition sur le profil acheteur est incomplet. Un DCE intégral sera transmis par la voie postale suite à une demande écrite faite à l'adresse mail suivante: florent.guillemot@nantesmetropole.fr
contacts techniques:
Direction du bati
renseignement(s) administratif(s):
service des Marchés Publics
Tél: 02.40.99.62.49

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Ile Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex 1. E-Mail: greffe.ta.nantes@juradm.fr. Tél. (+33) 2 40 99 46 00. Adresse internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr. Fax (+33) 2 40 99 46 58
Commune postale: Nantes Cedex 01
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 172-308680 (2016-09-02)
Avis d'attribution de marché (2017-02-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Reconsultation lot 15.
Valeur totale du marché: 394799.50 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction du BATI PCAP 2, 11 boulevard de Stalingrad

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-02 📅
Date de publication: 2017-02-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 025-043504
Se réfère à l'avis: 2016/S 172-308680
Numéro JO-S: 25

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-01-27 📅
2017-01-03 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette — BP 24111 — F-44041 Nantes Cedex 1. E-mail: greffe.ta.nantes@juradm.fr — tél. (+33) 2 40 99 46 00. Adresse internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr — fax (+33) 2 40 99 46 58
Source: OJS 2017/S 025-043504 (2017-02-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Sequoia Sportingsols
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes Matériaux de construction Structures de construction diverses Revêtements de sol