Mp 16-36 Maintenance corrective et évolutive de Synergie CTE, et appui au pilotage du marché

Agence de services et de paiement

Le présent marché a pour objet: 1. La maintenance corrective, évolutive et technique de synergie cte, qui est un système remettant dans l'environnement SYNERGIE à gestion répartie, comme le sont cdm, mdfse ou aquit@ide (synergie CTE est interfacée à cet environnement (sifa, agregateur)) 2. Une prestation d'accompagnement/pilotage de synergie CTE, dans le cadre de Synergie à gestion répartie et de la coordination avec ses chantiers.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-01-05. L'appel d'offres a été publié le 2016-11-25.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-11-25 Avis de marché
2017-04-14 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-11-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Numéro de référence: MP 16-36
Brève description:
Le présent marché a pour objet: 1. La maintenance corrective, évolutive et technique de synergie cte, qui est un système remettant dans l'environnement SYNERGIE à gestion répartie, comme le sont cdm, mdfse ou aquit@ide (synergie CTE est interfacée à cet environnement (sifa, agregateur)) 2. Une prestation d'accompagnement/pilotage de synergie CTE, dans le cadre de Synergie à gestion répartie et de la coordination avec ses chantiers.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 📦
Code CPV supplémentaire: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Agence de services et de paiement
Adresse postale: 2 rue du Maupas
Code postal: 87040
Commune postale: Limoges
Contact
Adresse Internet: http://www.asp-public.fr 🌏
Courrier électronique: appui-mp@asp-public.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QtQ27TG7bm&v=1&selected=0 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QtQ27TG7bm&v=1&selected=0 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-11-25 📅
Date limite de soumission: 2017-01-05 📅
Date de publication: 2016-11-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 231-420894
Numéro JO-S: 231
Informations complémentaires
La procédure de passation du marché est celle de l'appel d'offres ouvert (art. 66 à 68 du Décret 2016-360). Toutes les prestations font l'objet de bons de commande en application de l'article 78 du décret.

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 1
Informations sur les lots: Néant.
Numéro du lot: 1
Brève description:
Prestation d'appui au pilotage du marché de maintenance corrective et évolutive de Synergie CTE.
Valeur estimée hors TVA: 150 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 18 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Le projet Synergie est cofinancé par l'union européenne dansle cadre du programme Europ'Act.
Informations complémentaires:
La procédure de passation du marché est celle de l'appel d'offres ouvert (art. 66 à 68 du Décret 2016-360).
Toutes les prestations font l'objet de bons de commande en application de l'article 78 du décret.
Numéro du lot: 2
Brève description: Maintenance corrective et évolutive de Synergie CTE.
Valeur estimée hors TVA: 1 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 36 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Le projet Synergie est cofinancé par l'union européenne dans le cadre du programme Europ'Act.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
— une lettre de candidature ou formulaire Dc1 dûment renseigné;
— une déclaration du candidat ou imprimé Dc2 permettant de s'assurer que le candidat individuel ou chacun des membres du groupement dispose des capacités économiques, financières, professionnelles et techniques suffisantes pour l'exécution du marché.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 14:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-01-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:15
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Satisfaction des besoins fonctionnels, des orientations techniques et des modalités d'intégration(cf détail au RC)
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Qualité de l'organisation du projet et de la démarche (cf détail dans RC)
Critère de coût: Prix (cf détail au RC)
Pondération du coût: 40
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Clarté et applicabilité des mécanismes de calcul des prix des postes à unités d'oeuvre (cf détail dans RC)
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de coût: Prix (cf détail dans RC)
Pondération du coût: 30

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QtQ27TG7bm&v=1&selected=0 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QtQ27TG7bm&v=1&selected=0 🌏
Téléphone: +33 555120134 📞

Référence
Informations complémentaires
A l'appui de leur offre, les candidats doivent produire les éléments suivants:
1) L'Acte d'engagement (modèle Asp) renseigné, pour chacun des lots auxquels le candidat soumissionne;
RAPPEL: La signature de l'acte d'engagement est possible mais n'est pas obligatoire. Seul le candidat informé que son offre est retenue sera tenu de la signer.
Afin d'éviter tout retard dans la notification, les candidats sont invités à signer l'acte d'engagement dans leur offre. A défaut, ils sont informés que le seul dépôt de l'offre vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui sera attribué.
Afficher plus
2) La demande éventuelle d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement d'un ou plusieurs sous-traitant(s)
3) Le bordereau de prix à annexer à l'acte d'engagement (Ae) pour chacun des lots.
4) Le projet de Plan d'assurance sécurité complété
5) Un mémoire technique et ses annexes éventuelles, qui devront être conformes aux attendus vis-à-vis des prestations demandées au CCTP.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges — greffe du Tribunal
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339160 📞
Courrier électronique: greffe.ta-limoges@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Limoges greffe du Tribunal
Source: OJS 2016/S 231-420894 (2016-11-25)
Avis d'attribution de marché (2017-04-14)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché a pour objet: 1. La maintenance corrective, évolutive et technique de synergie CTE, qui est un système remettant dans l'environnement Synergie à gestion répartie, comme le sont CDM, MDFSE ou aquit@ide (synergie CTE est interfacée à cet environnement (SIFA, agregateur)) 2. Une prestation d'accompagnement/pilotage de synergie CTE, dans le cadre de Synergie à gestion répartie et de la coordination avec ses chantiers.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 1 000 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-14 📅
Date de publication: 2017-04-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 076-147407
Se réfère à l'avis: 2016/S 231-420894
Numéro JO-S: 76
Informations complémentaires
Le lot 1 est déclaré infructueux.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-03-30 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges — greffe du tribunal
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Tribunal administratif de Limoges greffe du tribunal
Source: OJS 2017/S 076-147407 (2017-04-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍