Marché de travaux relatif à la reconstruction du groupe scolaire 8 classes sur site aux Salines et du parc paysager — lots 4.6.8.9 et 11
Ville d'Ajaccio
Marché de travaux relatif à la reconstruction du groupe scolaire 8 classes sur site aux Salines et du parc paysager — lots 4.6.8.9 et 11.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2016-09-12. L'appel d'offres a été publié le 2016-07-01.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants › Ascenseurs
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Travaux de construction d'ouvrages › Ossatures
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints › Travaux de pose de revêtements de sols
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2016-07-01 | Avis de marché |
| 2017-06-13 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2016-07-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de menuiserie
Numéro de référence: 2016IA000T004
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de menuiserie 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de menuiserie 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Serrurerie 📦
Ossatures 📦
Ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Corse-du-Sud 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Ajaccio
Adresse postale: Mairie d'Ajaccio, 2 avenue Sérafini, BP 412
Code postal: 20304
Commune postale: Ajaccio Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.ajaccio.fr 🌏
Courrier électronique: dajcp@ville-ajaccio.fr 📧
Téléphone: +33 495515284 📞
Fax: +33 495515240 📠
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-01 📅
Date limite de soumission: 2016-09-12 📅
Date de publication: 2016-07-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 128-229287
Numéro JO-S: 128
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 4: Menuiserie extérieure et intérieure aluminium — occultation
Numéro du lot: 4
Brève description: Lot 4: Menuiserie extérieure et intérieure aluminium — occultation.
Durée de l'accord: 4 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Pei 53 %.
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: Lot 6: Revêtements de sols durs — faïence
Numéro du lot: 6
Brève description: Lot 6: Revêtements de sols durs — faïence.
Durée de l'accord: 5 mois
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: Lot 8: Serrurerie
Numéro du lot: 8
Brève description: Lot 8: Serrurerie.
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Pei: 53 %.
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: Lot 9: Toile tendue vinyle
Numéro du lot: 9
Brève description: Lot 9: Toile tendue vinyle.
Durée de l'accord: 2 mois
Informations complémentaires: Délai d'exécution du lot 9: 1 mois de préparation + 1 mois de travaux = 2 mois.
Intitulé du lot: Lot 11: Elévateurs — ascenseurs
Numéro du lot: 11
Brève description: Lot 11: Elévateurs — ascenseurs.
Informations complémentaires: Délai d'exécution du lot 11: 1 mois de préparation + 1 mois de travaux = 2 mois.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-09-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique 60 %) appréciée au regard de la qualité et la pertinence de la méthodologie d'exécution proposée
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): La qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier
Critère de qualité (pondération): 12
Critère de qualité (nom): La qualité du planning de chantier
Critère de qualité (pondération): 9
Critère de qualité (nom): La qualité des fournitures (fiches techniques)
Les procédés proposés pour l'élimination ou le recyclage des déchets pendant le chantier
Les principales mesures prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail sur le chantier
Critère de qualité (pondération): 6
Pondération du prix: 40
Critère de qualité (nom): Valeur technique (60 %) appréciée au regard de la qualité la pertinence de la méthodologie d'exécution proposée
Valeur technique (60 %) appréciée au regard: la qualité et la pertinence de la méthodologie d'exécution proposée (15 %)
Valeur technique (60 %) appréciée au regard de la qualité et la pertinence de la méthodologie d'exécution proposée
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie d'Ajaccio
Adresse postale: 2 avenue Antoine Sérafini — BP 412
Point de contact: A l'attention de Mme Nesi Corinne
Fax: +33 595515240 📠
Pays: Corse-du-Sud 🏙️
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: villa Montepiano
Commune postale: Bastia
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 495338866 📞
Courrier électronique: greffe-ta-bastia@jaradm.fr 📧
Fax: +33 495328855 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, Préfecture de la région Provence — alpes — côte d'azur Secrétariat général pour les affaires régionales
Adresse postale: place Félix - Baret CS 80001
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 128-229287 (2016-07-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de menuiserie
Numéro de référence: 2016IA000T004
Brève description:
Marché de travaux relatif à la reconstruction du groupe scolaire 8 classes sur site aux Salines et du parc paysager — lots 4.6.8.9 et 11.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de menuiserie 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de menuiserie 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Serrurerie 📦
Ossatures 📦
Ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Corse-du-Sud 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Ajaccio
Adresse postale: Mairie d'Ajaccio, 2 avenue Sérafini, BP 412
Code postal: 20304
Commune postale: Ajaccio Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.ajaccio.fr 🌏
Courrier électronique: dajcp@ville-ajaccio.fr 📧
Téléphone: +33 495515284 📞
Fax: +33 495515240 📠
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-01 📅
Date limite de soumission: 2016-09-12 📅
Date de publication: 2016-07-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 128-229287
Numéro JO-S: 128
Informations complémentaires
Délai d'exécution du lot 4: 1 mois de préparation + 3 mois de travaux = 4 mois
prestation supplémentaire 1: mise en place de stores intégrés à lame perforées dans les cloisons et portes vitrées.
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 4: Menuiserie extérieure et intérieure aluminium — occultation
Numéro du lot: 4
Brève description: Lot 4: Menuiserie extérieure et intérieure aluminium — occultation.
Durée de l'accord: 4 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Pei 53 %.
Informations complémentaires:
Délai d'exécution du lot 4: 1 mois de préparation + 3 mois de travaux = 4 mois
prestation supplémentaire 1: mise en place de stores intégrés à lame perforées dans les cloisons et portes vitrées.
Numéro du lot: 6
Brève description: Lot 6: Revêtements de sols durs — faïence.
Durée de l'accord: 5 mois
Informations complémentaires:
Délai d'exécution du lot 6 :1 mois de préparation + 4 mois de travaux = 5 mois
prestation supplémentaire 1: carrelage ingelif et anti dérapant pour préau.
Fourniture et pose d'un revêtement de sol en basalte.
Numéro du lot: 8
Brève description: Lot 8: Serrurerie.
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Pei: 53 %.
Informations complémentaires:
Délai d'exécution du lot 8: 1 mois de préparation + 4 mois de travaux = 5 mois
variante 1: maille décorative périphérique: remplacement de la maille métallique thermo laqué blanche par la mise en oeuvre d'une résille en trespa météon de teinte Blanc lumen (Pur Mat) décor double faces, ou équivalent.
Numéro du lot: 9
Brève description: Lot 9: Toile tendue vinyle.
Durée de l'accord: 2 mois
Informations complémentaires: Délai d'exécution du lot 9: 1 mois de préparation + 1 mois de travaux = 2 mois.
Intitulé du lot: Lot 11: Elévateurs — ascenseurs
Numéro du lot: 11
Brève description: Lot 11: Elévateurs — ascenseurs.
Informations complémentaires: Délai d'exécution du lot 11: 1 mois de préparation + 1 mois de travaux = 2 mois.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Lettre de candidature (modèle dc1)
— déclaration du candidat (modèle dc2)
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles l. 5212-1 à l. 5212-11 du code du travail;
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ces attestations indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectuées selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-09-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique 60 %) appréciée au regard de la qualité et la pertinence de la méthodologie d'exécution proposée
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): La qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier
Critère de qualité (pondération): 12
Critère de qualité (nom): La qualité du planning de chantier
Critère de qualité (pondération): 9
Critère de qualité (nom): La qualité des fournitures (fiches techniques)
Les procédés proposés pour l'élimination ou le recyclage des déchets pendant le chantier
Les principales mesures prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail sur le chantier
Critère de qualité (pondération): 6
Pondération du prix: 40
Critère de qualité (nom): Valeur technique (60 %) appréciée au regard de la qualité la pertinence de la méthodologie d'exécution proposée
Valeur technique (60 %) appréciée au regard: la qualité et la pertinence de la méthodologie d'exécution proposée (15 %)
Valeur technique (60 %) appréciée au regard de la qualité et la pertinence de la méthodologie d'exécution proposée
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie d'Ajaccio
Adresse postale: 2 avenue Antoine Sérafini — BP 412
Point de contact: A l'attention de Mme Nesi Corinne
Fax: +33 595515240 📠
Pays: Corse-du-Sud 🏙️
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le c.c.a.p. Les lots 4.6 et 8 sont concernés.
Le délai global de l'opération est de 20 mois.
L'opération de travaux relatif à la reconstruction du groupe scolaire 8 classes sur site aux salines et du parc paysager a fait l'objet d'une première consultation en mai 2015 (16 lots)
les lots 4.6.8.9 et 11 font ici l'objet d'une relance suite à un classement sans suite (lots 4.6 et 8) et à une infructuosité (lots 9 et 11).
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: villa Montepiano
Commune postale: Bastia
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 495338866 📞
Courrier électronique: greffe-ta-bastia@jaradm.fr 📧
Fax: +33 495328855 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, Préfecture de la région Provence — alpes — côte d'azur Secrétariat général pour les affaires régionales
Adresse postale: place Félix - Baret CS 80001
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 128-229287 (2016-07-01)
Avis d'attribution de marché (2017-06-13)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-13 📅
Date de publication: 2017-06-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 115-231077
Se réfère à l'avis: 2016/S 128-229287
Numéro JO-S: 115
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 4: menuiserie extérieure et intérieure aluminium — occultation
Brève description: Lot 4: menuiserie extérieure et intérieure aluminium — occultation.
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: Lot 6: revêtements de sols durs — faïence
Brève description: Lot 6: revêtements de sols durs — faïence.
Intitulé du lot: Lot 8: serrurerie
Brève description: Lot 8: serrurerie.
Intitulé du lot: Lot 9: toile tendue vinyle
Brève description: Lot 9: toile tendue vinyle.
Intitulé du lot: Lot 11: élévateurs — ascenseurs
Brève description: Lot 11: élévateurs — ascenseurs.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-11-24 📅
2017-05-19 📅
2017-05-09 📅
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges — préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, secrétariat général pour les affaires régionales
Adresse postale: place Félix-Baret, CS 80001
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de bastia
Source: OJS 2017/S 115-231077 (2017-06-13)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché de travaux relatif à la reconstruction du groupe scolaire 8 classes sur site aux salines et du parc paysager — lots 4.6.8.9 et 11.
Valeur totale du marché: 1158768.85 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-13 📅
Date de publication: 2017-06-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 115-231077
Se réfère à l'avis: 2016/S 128-229287
Numéro JO-S: 115
Informations complémentaires
Financement ANRU: 15 %.
CTC: 6 %.
CD2A: 6 %.
PEI: 53 %.
Ville: 20 %.
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 4: menuiserie extérieure et intérieure aluminium — occultation
Brève description: Lot 4: menuiserie extérieure et intérieure aluminium — occultation.
Informations complémentaires:
Financement ANRU: 15 %.
CTC: 6 %.
CD2A: 6 %.
PEI: 53 %.
Ville: 20 %.
Brève description: Lot 6: revêtements de sols durs — faïence.
Intitulé du lot: Lot 8: serrurerie
Brève description: Lot 8: serrurerie.
Intitulé du lot: Lot 9: toile tendue vinyle
Brève description: Lot 9: toile tendue vinyle.
Intitulé du lot: Lot 11: élévateurs — ascenseurs
Brève description: Lot 11: élévateurs — ascenseurs.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-11-24 📅
2017-05-19 📅
2017-05-09 📅
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges — préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, secrétariat général pour les affaires régionales
Adresse postale: place Félix-Baret, CS 80001
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de bastia
Source: OJS 2017/S 115-231077 (2017-06-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)