Marché de travaux pour 47 logements collectifs et 1 commerce à Saint-Denis (93200)
Bâtiplaine société de coordination
Marché de travaux pour 47 logements (+ places de stationnement en sous-sol)et 1 commerce, Angle de l'avenue George Sand, de l'avenue Amilcar Cabral et de la rue des Fillettes à Saint-Denis (93200).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2016-11-04. L'appel d'offres a été publié le 2016-09-30.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2016-09-30 | Avis de marché |
| 2017-02-28 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2016-09-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2016-BAT13
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Saint-Denis 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Bâtiplaine société de coordination
Adresse postale: 5 bis rue Danielle Casanova
Code postal: 93200
Commune postale: Saint-Denis
Contact
Adresse Internet: http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/ 🌏
Courrier électronique: asmetro@batiplaine.fr 📧
Téléphone: +33 179631863 📞
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=248291&orgAcronyme=d5o 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=248291&orgAcronyme=d5o 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-30 📅
Date limite de soumission: 2016-11-04 📅
Date de publication: 2016-10-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 192-344854
Numéro JO-S: 192
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Durée de l'accord: 18 mois
Informations complémentaires:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière: Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-11-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Anne-Sophie Metro
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=248291&orgAcronyme=d5o 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000 📞
Courrier électronique: greffe.tamontreuil@juradm.fr 📧
Fax: +33 149202098 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 192-344854 (2016-09-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2016-BAT13
Brève description:
Marché de travaux pour 47 logements (+ places de stationnement en sous-sol)et 1 commerce, Angle de l'avenue George Sand, de l'avenue Amilcar Cabral et de la rue des Fillettes à Saint-Denis (93200).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Saint-Denis 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Bâtiplaine société de coordination
Adresse postale: 5 bis rue Danielle Casanova
Code postal: 93200
Commune postale: Saint-Denis
Contact
Adresse Internet: http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/ 🌏
Courrier électronique: asmetro@batiplaine.fr 📧
Téléphone: +33 179631863 📞
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=248291&orgAcronyme=d5o 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=248291&orgAcronyme=d5o 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-30 📅
Date limite de soumission: 2016-11-04 📅
Date de publication: 2016-10-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 192-344854
Numéro JO-S: 192
Informations complémentaires
La liste des variantes imposées est notée dans le règlement de consultation.
La présentation de variantes libres techniques et financières est autorisée, la présentation de variantes libres administratives est interdite. Obligation est faite, sous peine de nullité, de remettre une proposition conforme à la solution de base décrite dans le dossier de consultation.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché est unique. Il n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Les éléments justifiant le non allotissement du marché sont exposés dans le règlement de consultation. Le marché comporte une clause d'insertion dont le respect est obligatoire. Le marché est traité à prix global et forfaitaire.
Afficher plus
Informations complémentaires:
La liste des variantes imposées est notée dans le règlement de consultation.
La présentation de variantes libres techniques et financières est autorisée, la présentation de variantes libres administratives est interdite. Obligation est faite, sous peine de nullité, de remettre une proposition conforme à la solution de base décrite dans le dossier de consultation.
Afficher plus
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire sera exigée en contrepartie de l'avance prévue au cahier des clauses administratives particulières,
— application des articles 40 à 46 du décret du 25.3.2016. DUME ou formulaires DC1 et DC2, lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants. (Les documents DC1 et DC2 à remplir sont disponibles sur le site internet du ministère en charge des finances (www.colloc.bercy.gouv.fr/formulaires/),
Afficher plus
— copie de la déclaration de l'activité auprès du procureur de la république ou démarche équivalente pour les candidats ne résidant pas en France,
— copie du ou des jugements prononcés si l'entreprise est en redressement judiciaire.
Capacité technique et professionnelle: Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-11-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Anne-Sophie Metro
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=248291&orgAcronyme=d5o 🌏
Référence
Informations complémentaires
Les dossiers de consultation pourront être retirés sur support papier, contre paiement, à l'adresse suivante: Chaumeil Île-de-France — 142/176 avenue de Stalingrad — parc technologique des Corvette — 92700 Colombes — tél. 01 56 05 05 21.
Les conditions de dépôt des offres sont explicitées dans le règlement de consultation.
Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement des travaux.
Le délai d'exécution du marché est de 18 mois (préparation de chantier comprise, congés et intempéries) à compter de la réception de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par l'entreprise.
Le démarrage des travaux est prévu pour le 1
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000 📞
Courrier électronique: greffe.tamontreuil@juradm.fr 📧
Fax: +33 149202098 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 192-344854 (2016-09-30)
Avis d'attribution de marché (2017-02-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Bâtiplaine Société de Coordination
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-28 📅
Date de publication: 2017-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 043-078073
Se réfère à l'avis: 2016/S 192-344854
Numéro JO-S: 43
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère qualitatif
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-12-14 📅
Source: OJS 2017/S 043-078073 (2017-02-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché de travaux pour 47 logements (+ places de stationnement en sous-sol)et 1 commerce, Angle de l'avenue George Sand, de l'avenue Amilcar Cabral et de la rue des Fillettes à Saint Denis (93200).
Valeur totale du marché: 5354743.64 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Bâtiplaine Société de Coordination
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-28 📅
Date de publication: 2017-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 043-078073
Se réfère à l'avis: 2016/S 192-344854
Numéro JO-S: 43
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère qualitatif
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-12-14 📅
Source: OJS 2017/S 043-078073 (2017-02-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)