Marché de travaux de construction de 71 logements (et places de stationnement en sous-sol) à la Courneuve

Bâtiplaine société de coordination

Marché de travaux de construction de 71 logements (et places de stationnement en sous-sol), avenue Henri-Barbusse à la Courneuve (93120) l'opération devra atteindre la certification habitat et environnement/RT 2012 -10 %.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-11-21. L'appel d'offres a été publié le 2016-10-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Les Maçons Parisiens

Qui ?

• Bâtiplaine société de coordination

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction

Où ?

• Ile-de-France › Seine-Saint-Denis

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-10-17	Avis de marché
2016-10-28	Informations complémentaires
2017-02-28	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-10-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Saint-Denis 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Bâtiplaine société de coordination
Adresse postale: 5 bis rue Danielle Casanova
Code postal: 93200
Commune postale: Saint-Denis
Contact
Adresse Internet: http://www.oph-plainecommunehabitat.fr/ 🌏
Courrier électronique: asmetro@batiplaine.fr 📧
Téléphone: +33 179631863 📞
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=250469&orgAcronyme=d5o 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=250469&orgAcronyme=d5o 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-10-17 📅
Date limite de soumission: 2016-11-21 📅
Date de publication: 2016-10-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 205-370216
Numéro JO-S: 205
Informations complémentaires

3 variantes sont imposées au titre du présent marché (cf règlement de consultation — section III). La présentation de variantes libres techniques et financières est autorisée, la présentation de variantes libres administratives est interdite. Obligation est faite, sous peine de nullité, de remettre une proposition conforme à la solution de base décrite dans le dossier de consultation.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché est unique. Il n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Les travaux seront réalisés en tous corps d'état, en entreprise générale. Les éléments justifiant le non allotissement du marché sont exposés dans le règlement de consultation. Le marché comporte une clause d'insertion dont le respect est obligatoire. Le marché est traité à prix global et forfaitaire.

Durée de l'accord: 20 mois
Informations complémentaires:

3 variantes sont imposées au titre du présent marché (cf règlement de consultation — section III).

La présentation de variantes libres techniques et financières est autorisée, la présentation de variantes libres administratives est interdite. Obligation est faite, sous peine de nullité, de remettre une proposition conforme à la solution de base décrite dans le dossier de consultation.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire sera exigée en contrepartie de l'avance prévue au cahier des clauses administratives particulières.

Application des articles 40 à 46 du décret du 25.3.2016. DUME ou formulaires DC 1 et DC 2, lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants. (Les documents DC 1 et DC 2 à remplir sont disponibles sur le site internet du Ministère en charge des Finances (www.colloc.bercy.gouv.fr/formulaires/). — copie de la déclaration de l'activité auprès du procureur de la république ou démarche équivalente pour les candidats ne résidant pas en France. — copie du ou des jugements prononcés si l'entreprise est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière: Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2016-11-23 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délais d'exécution
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté
Critère de coût: Compétitivité des prix
Pondération du coût: 50
Critère de coût: Cohérence des prix
Pondération du coût: 30
Critère de coût: Respect du cadre DPGF
Pondération du coût: 20

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Anne-Sophie Metro
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=250469&orgAcronyme=d5o 🌏

Référence
Informations complémentaires

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels: les dossiers de consultation peuvent être:

— soit téléchargés gratuitement sur notre plateforme de dématérialisation: www.maximilien.fr,

— soit retirés sur support papier, auprès de l'imprimeur, contre paiement, à l'adresse suivante: Chaumeil Ile-de-France 142/176 avenue de Stalingrad — parc technologique des Corvette — 92700 Colombes — tél. 01 56 05 05 21,

Conditions de remise des offres ou des candidatures: les plis peuvent être remis:

— soit par voie postale ou remise contre récépissé à l'adresse suivante: OPH communautaire de plaine commune — 5 bis rue Danielle Casanova — 93200 Saint-Denis,

— soit par voie électronique à l'adresse suivante: www.maximilien.fr,

— les conditions de remise sont plus explicitement détaillées dans le règlement de consultation,

— le présent marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement des travaux,

— le délai d'exécution du marché est de 20 mois (préparation de chantier comprise, congés et intempéries) à compter de la réception de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par l'entreprise,

— le démarrage des travaux est prévu pour le 1

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000 📞
Courrier électronique: greffe.tamontreuil@juradm.fr 📧
Fax: +33 149202098 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 205-370216 (2016-10-17)

Informations complémentaires (2016-10-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marché de travaux de construction de 71 logements (et places de stationnement en sous-sol), avenue Henri Barbusse à La Courneuve (93120). L'opération devra atteindre la certification Habitat et Environnement / RT 2012 -10 %.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-10-28 📅
Date limite de soumission: 2016-11-28 📅
Date de publication: 2016-11-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 211-383718
Se réfère à l'avis: 2016/S 205-370216
Numéro JO-S: 211
Source: OJS 2016/S 211-383718 (2016-10-28)

Avis d'attribution de marché (2017-02-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marché de travaux de construction de 71 logements (et places de stationnement en sous-sol), avenue Henri Barbusse à la Courneuve (93120). L'opération devra atteindre la certification habitat et environnement/RT 2012 -10 %.

Valeur totale du marché: 8004722.38 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-28 📅
Date de publication: 2017-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 043-078090
Numéro JO-S: 43

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-01-11 📅
Source: OJS 2017/S 043-078090 (2017-02-28)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)