Marche alloti de travaux — construction d'un gymnase à Charolles (71) — lycée Julien Wittmer
SPLAAD
Marché alloti de travaux se rapportant à la construction d'un gymnase pour le lycée Julien Wittmer à Charolles (71).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2016-09-14. L'appel d'offres a été publié le 2016-08-02.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Bonglet SA
- • Ceme Centre Est
- • Chubb France
- • EURL Chapey Paysagiste
- • Fooga Sarl
- • Jayet TP — cotraitant
- • Paray Lino
- • Rollet SAS
- • SARL AD1 Construction
- • SARL Bourgogne Couverture
- • SARL Menuiserie Laffay Père et Fils
- • SAS DEL TOSO
- • SAS Deschamps Père et Fils
- • SAS les fermetures bressanes
- • SAS Nugues
- • Smpp
- • Thivent SAS — mandataire
- • SPLAAD
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2016-08-02 | Avis de marché |
| 2016-12-12 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2016-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: SPLTVX15038
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr263 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Splaad
Adresse postale: 8 rue Marcel Dassault — CS 87972
Code postal: 21079
Commune postale: Dijon Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.eplaad.com 🌏
Courrier électronique: lycees@eplaad.com 📧
Téléphone: +33 380721871 📞
Fax: +33 380722347 📠
URL des documents: https://marches.e-bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=37469&orgAcronyme=l1p 🌏
URL pour la participation: https://marches.e-bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=37469&orgAcronyme=l1p 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-08-02 📅
Date limite de soumission: 2016-09-14 📅
Date de publication: 2016-08-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 150-270710
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Terrassement — VRD
Numéro du lot: 1
Brève description: Réalisation des travaux de terrassement — VRD.
Durée de l'accord: 14 mois
Description des options:
Numéro du lot: 2
Brève description: Réalisation des travaux de gros-œuvre.
Intitulé du lot: Charpente
Numéro du lot: 3
Brève description: Réalisation des travaux de charpente.
Intitulé du lot: Couverture métallique — étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: Réalisation des travaux de couverture métallique et étanchéité.
Intitulé du lot: Couverture zinc — zinguerie
Numéro du lot: 5
Brève description: Réalisation des travaux de couverture zinc et zinguerie.
Intitulé du lot: Ravalement
Numéro du lot: 6
Brève description: Réalisation des travaux de ravalement.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 7
Brève description: Réalisation des travaux de menuiseries extérieures — aluminium.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures — agencement
Numéro du lot: 8
Brève description: Réalisation des travaux de menuiseries intérieures et agencement.
Intitulé du lot: Habillage bois mur et plafond
Numéro du lot: 9
Brève description: Réalisation des travaux d'habillage bois mur et plafond.
Intitulé du lot: Plafonds suspendus — peinture
Numéro du lot: 10
Brève description: Réalisation des travaux de plafonds suspendus — peinture.
Intitulé du lot: Revêtement de sols sportifs
Numéro du lot: 11
Brève description: Réalisation des travaux de revêtement de sols sportifs.
Intitulé du lot: Carrelage — faïences
Numéro du lot: 12
Brève description: Réalisation des travaux de carrelage — faïences.
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 13
Brève description: Réalisation des travaux de serrurerie.
Intitulé du lot: Équipements sportifs
Numéro du lot: 14
Brève description: Réalisation des travaux d'équipements sportifs.
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 15
Brève description: Réalisation des travaux d'espaces verts.
Intitulé du lot: Nettoyage
Numéro du lot: 16
Brève description: Réalisation des travaux de nettoyage.
Intitulé du lot: Chauffage ventilation plomberie sanitaire
Numéro du lot: 17
Brève description: Réalisation des travaux de chauffage, ventilation et plomberie sanitaire.
Intitulé du lot: Électricité CFO — CFA
Numéro du lot: 18
Brève description: Réalisation des travaux d'électricité courant fort et courant faible.
Description des options:
Numéro du lot: 19
Brève description: Réalisation des travaux d'extincteurs et plans de sécurité.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2016-09-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service marchés
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.e-bourgogne.fr 🌏
URL des documents: https://marches.e-bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=37469&orgAcronyme=l1p 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Dijon
Adresse postale: 22 rue d'Assas — BP 61616
Commune postale: Dijon Cedex
Code postal: 21016
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 380739100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-dijon@juradm.fr 📧
Fax: +33 380733989 📠
Adresse Internet: http://dijon.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif régional de règlement amiable
Adresse postale: 53 bd Vivier Merle
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Téléphone: +334 71770520 📞
Courrier électronique: laura.leininger@dgfip.finances.gouv.fr 📧
Fax: +334 78928316 📠
Source: OJS 2016/S 150-270710 (2016-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: SPLTVX15038
Brève description:
Marché alloti de travaux se rapportant à la construction d'un gymnase pour le lycée Julien Wittmer à Charolles (71).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr263 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Splaad
Adresse postale: 8 rue Marcel Dassault — CS 87972
Code postal: 21079
Commune postale: Dijon Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.eplaad.com 🌏
Courrier électronique: lycees@eplaad.com 📧
Téléphone: +33 380721871 📞
Fax: +33 380722347 📠
URL des documents: https://marches.e-bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=37469&orgAcronyme=l1p 🌏
URL pour la participation: https://marches.e-bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=37469&orgAcronyme=l1p 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-08-02 📅
Date limite de soumission: 2016-09-14 📅
Date de publication: 2016-08-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 150-270710
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires
Type de procédure:
Le présent marché alloti est passé selon la procédure adaptée suivant les dispositions de l'article 42 2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015 et de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016.
Modalités de retrait du dossier de consultation: le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur le site http://www.e-bourgogne.fr — référence: SPLTVX15038.
Le dossier de consultation des entreprises peut également être demandé à lycees@eplaad.com
Modalités de remise des plis: voir les modalités dans le règlement de la consultation:
Prioritairement par voie électronique.
Ce marché sera notifié à l'attributaire à l'issue d'une procédure électronique.
Durée prévisionnelle du marché: le marché prend effet de sa notification jusqu'à l'expiration des garanties de chacun des lots.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Terrassement — VRD
Numéro du lot: 1
Brève description: Réalisation des travaux de terrassement — VRD.
Durée de l'accord: 14 mois
Description des options:
Variantes exigées à l'initiative de l'acheteur (anciennement appelée «option» ou «PSE»): lot 01 — terrassement — VRD: variante cuve de récupération des eaux pluviales.
Intitulé du lot: Gros-œuvre
Numéro du lot: 2
Brève description: Réalisation des travaux de gros-œuvre.
Intitulé du lot: Charpente
Numéro du lot: 3
Brève description: Réalisation des travaux de charpente.
Intitulé du lot: Couverture métallique — étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: Réalisation des travaux de couverture métallique et étanchéité.
Intitulé du lot: Couverture zinc — zinguerie
Numéro du lot: 5
Brève description: Réalisation des travaux de couverture zinc et zinguerie.
Intitulé du lot: Ravalement
Numéro du lot: 6
Brève description: Réalisation des travaux de ravalement.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 7
Brève description: Réalisation des travaux de menuiseries extérieures — aluminium.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures — agencement
Numéro du lot: 8
Brève description: Réalisation des travaux de menuiseries intérieures et agencement.
Intitulé du lot: Habillage bois mur et plafond
Numéro du lot: 9
Brève description: Réalisation des travaux d'habillage bois mur et plafond.
Intitulé du lot: Plafonds suspendus — peinture
Numéro du lot: 10
Brève description: Réalisation des travaux de plafonds suspendus — peinture.
Intitulé du lot: Revêtement de sols sportifs
Numéro du lot: 11
Brève description: Réalisation des travaux de revêtement de sols sportifs.
Intitulé du lot: Carrelage — faïences
Numéro du lot: 12
Brève description: Réalisation des travaux de carrelage — faïences.
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 13
Brève description: Réalisation des travaux de serrurerie.
Intitulé du lot: Équipements sportifs
Numéro du lot: 14
Brève description: Réalisation des travaux d'équipements sportifs.
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 15
Brève description: Réalisation des travaux d'espaces verts.
Intitulé du lot: Nettoyage
Numéro du lot: 16
Brève description: Réalisation des travaux de nettoyage.
Intitulé du lot: Chauffage ventilation plomberie sanitaire
Numéro du lot: 17
Brève description: Réalisation des travaux de chauffage, ventilation et plomberie sanitaire.
Intitulé du lot: Électricité CFO — CFA
Numéro du lot: 18
Brève description: Réalisation des travaux d'électricité courant fort et courant faible.
Description des options:
Variantes exigées à l'initiative de l'acheteur (anciennement appelée «option» ou «pse»): lot 18 — électricité: variante 1 alimentation de la pompe pour la cuve de récupération des eaux pluviales.
Intitulé du lot: Extincteurs et plans de sécurité
Numéro du lot: 19
Brève description: Réalisation des travaux d'extincteurs et plans de sécurité.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Rue de Pretin — Charolles (71120).
Rue de Pretin — cHAROLLES (71120).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Quelle que soit la forme du groupement retenue par le candidat, le mandataire devra être obligatoirement responsable solidairement de l'ensemble des autres membres du groupement.
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession:
Les candidatures seront appréciées au vu des capacités économiques, techniques et financières des candidats (chiffres d'affaires, moyens humains et matériels, références, qualifications exigées ou tout autre document équivalent).
Conditions d'exécution du contrat:
Cautionnement et garanties exigés: modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables -financement sur le budget de la Splaad, mandataire du conseil régional de Bourgogne — franche-comté — avance 30 % — délai réglementaire de paiement.
Afficher plus
Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2016-09-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service marchés
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.e-bourgogne.fr 🌏
URL des documents: https://marches.e-bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=37469&orgAcronyme=l1p 🌏
Référence
Informations complémentaires
Type de procédure:
Le présent marché alloti est passé selon la procédure adaptée suivant les dispositions de l'article 42 2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015 et de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016.
Modalités de retrait du dossier de consultation: le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur le site http://www.e-bourgogne.fr — référence: SPLTVX15038.
Le dossier de consultation des entreprises peut également être demandé à lycees@eplaad.com
Modalités de remise des plis: voir les modalités dans le règlement de la consultation:
Prioritairement par voie électronique.
Ce marché sera notifié à l'attributaire à l'issue d'une procédure électronique.
Durée prévisionnelle du marché: le marché prend effet de sa notification jusqu'à l'expiration des garanties de chacun des lots.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Dijon
Adresse postale: 22 rue d'Assas — BP 61616
Commune postale: Dijon Cedex
Code postal: 21016
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 380739100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-dijon@juradm.fr 📧
Fax: +33 380733989 📠
Adresse Internet: http://dijon.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif régional de règlement amiable
Adresse postale: 53 bd Vivier Merle
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Téléphone: +334 71770520 📞
Courrier électronique: laura.leininger@dgfip.finances.gouv.fr 📧
Fax: +334 78928316 📠
Source: OJS 2016/S 150-270710 (2016-08-02)
Avis d'attribution de marché (2016-12-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2477744.35 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Splaad
Adresse postale: 40 avenue du Drapeau — CS 77418
Code postal: 21074
Contact
Téléphone: +33 345839013 📞
Fax: +33 345839021 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-12-12 📅
Date de publication: 2016-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 242-440916
Se réfère à l'avis: 2016/S 150-270710
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue de Pretin — Charolles (71120).
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-11-14 📅
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 53 boulevard Vivier Merle
Source: OJS 2016/S 242-440916 (2016-12-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2477744.35 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Splaad
Adresse postale: 40 avenue du Drapeau — CS 77418
Code postal: 21074
Contact
Téléphone: +33 345839013 📞
Fax: +33 345839021 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-12-12 📅
Date de publication: 2016-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 242-440916
Se réfère à l'avis: 2016/S 150-270710
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires
Procédure de passation choisie:
Le présent marché alloti est passé selon la procédure adaptée suivant les dispositions de l'article 42-2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015 et de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016.
Délai d'exécution: le délai contractuel de l'ensemble des lots est de 14 mois. Se référer à l'article «vii-delais» de l'acte d'engagement.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
Variantes exigées à l'initiative de l'acheteur (anciennement appelée «option» ou «pse»): lot 1 — terrassement — VRD: variante cuve de récupération des eaux pluviales.
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — plomberie sanitaire
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue de Pretin — Charolles (71120).
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-11-14 📅
Référence
Informations complémentaires
Procédure de passation choisie:
Le présent marché alloti est passé selon la procédure adaptée suivant les dispositions de l'article 42-2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015 et de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016.
Délai d'exécution: le délai contractuel de l'ensemble des lots est de 14 mois. Se référer à l'article «vii-delais» de l'acte d'engagement.
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 53 boulevard Vivier Merle
Source: OJS 2016/S 242-440916 (2016-12-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)